《加油站改造施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加油站改造施工合同.doc（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、加油站改造施工合同油气（2017）字0007发包人（全称）： （甲方）承包人（全称）： （乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况工程名称： 。工程地点：第二条 发包方式、合同价款及承包范围2.1发包方式：全包2.2合同价款：预估价（已扣除甲方提供的设备及配件）。人民币大写： （￥ 元）2.3承包范围：S/F双层油罐安装回填、一、二次油气回收管道安装、渗漏检测仪、液位计、潜油泵的安装调试、防静电带的安装。（卸油密闭箱体，集液井不在本预算内）第三条 双方约定
2、的工程量确认表等文件作为本合同附件，并具有法律效力。第四条 合同价款支付：双方约定，工程开工前支付合同总价款的30%，工程完工后甲方支付合同总价款的50%，在甲方向乙方交付相关经营资料（包括油气回收检测报告）的当天，乙方将剩余工程款一次性支付给甲方。4.1付款采用银行转账或电汇。（根据甲方实际情况确定）第五条 甲、乙双方责任和义务 5.2.1乙方必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生的一切费用由乙方负责。5.2.2负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方承担责任。5.2.3乙方在施工过程中拆队的材料不得任意堆放，不得影响厂区交通
3、和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放。方可验收。5.2.4乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。5.2.5乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。5.2.6在每个单位工程拆除前，乙方应提前4小时将拆除的措施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。5.2.7除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管理，按照甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。5.2.8拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施
4、，并报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。5.2.9施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。第六条 违约责任6.1乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。6.2除非双方协议将合同终止或因一方违约合同无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行合同。6.3双方中某一方如不能按期付款应按银行同期货款利息向另一方支付违约金。6.4因乙方施工
5、、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负全部责任。6.5争议解决办法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均要可向法院提起诉讼。第七条 合同生效、变更、中止和终止7.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。7.2如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。7.3在合同执行过程中，若因国家计划调整或不可抗力因素而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同
6、或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。7.4本合同经双方签字盖章后开始生效。第八条 其它8.1本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。8.2本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。8.3双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。8.4本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，未尽事宜双方另行商议。甲方（公章）： 乙方（公章）：地址： 地址：法定代理人： 法定代理人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：邮政编码： 邮政编码：非物质文化遗产是指各族人民世代传承的，与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间，包括民俗活动、表演艺术、传统知识和技能以及与之相关的器具、实物、手工制品等5
