《FIDIC施工合同条件学生讲解》由会员分享，可在线阅读，更多相关《FIDIC施工合同条件学生讲解（153页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICFIDIC施工合同条件学生讲解Stillwatersrundeep.流静水深流静水深,人静心深人静心深Wherethereislife,thereishope。有生命必有希望。有生命必有希望Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICTipsTimeArrangement:24hoursFinalexamAccountforonly60%AssignmentsandClassperformance40%And技能技能能力能力智慧智慧
2、技能技能知识知识Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICWhatistheFIDICFIDIC?FIDIC(FdrationlnternationaleDeslngnieursConseils)是国际咨询工程师联合会的法文缩写。即即FIDICFIDIC是一个协会组织是一个协会组织。1996年年10月月中国工程咨询协会正式加入FIDIC，并取得了在FIDIC的发言权和表决权。FIDIC是1913年年由欧洲三个三个国家的咨询工程师协会成立，总部设在瑞士的洛桑。FIDIC主要工作就是举办国际会议、专业讲习班以及编制用于国际工程域的文件。
3、FIDIC因其编制高质量的国际合同文件其编制高质量的国际合同文件范本范本而享誉全球。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC为了适应国际形势，FIDIC 1999年新版合同条件出版：1. Conditions of Contract for Construction施工合同条件施工合同条件2.Conditions of Contract for Plant and Design-Build 生产设备和设计-施工合同条件3. Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects设计采购施工（
4、设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件交钥匙工程合同条件4.Short Form of Contract简明合同格式Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICl 各类大型或复杂工程l 主要工作为施工l 业主负责大部分设计工作（一般委托设计单位）l 由工程师工程师来监理施工和签发支付证书l 按工程量表中的单价来支付完成的工程 量(即单价合同)l 业主承担的风险较大风险较大新新红皮书红皮书什么情况下适用？什么情况下适用？Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICl机电设备
5、项目、其他基础设施项目以及其他类型的项目l业主只负责编制项目纲要（即：“业主的要求”）和工程 设备性能要求，承包商负责大部分设计工作和全部施工安装工作l工程师来监督设备的制造、安装和施工，签发支付证书l在包干价格下实施里程碑支付方式，在个别情况下，也可能采用单价支付l风险分担均衡新新黄皮书黄皮书什么情况下适用？什么情况下适用？Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 新新银皮书银皮书什么情况下适用？什么情况下适用？ l 私人投资项目，如BOT项目（地下工程太多的工程除外）固定总价不变的交钥匙合同，并按里程碑方式支付l 业主代表直接
6、管理项目实施过程，采用较宽松的管理方式， 但严格竣工检验和竣工后检验，以保证完工项目的质量l 项目风险大部分由承包商承担，但业主愿意为此多付出一定的费用Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 新新绿皮书绿皮书什么情况下适用？什么情况下适用？ l 资本金额较小的建筑或工程项目。或者资本金额大，但简单或重复性工程或工期较短的工程l承包商按业主提供的设计进行施工。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC FIDIC FIDIC合同条件合同条件适用法律体系是 “Common
7、 LawCommon Law”, ,即即“习惯法习惯法” ” 。 而我国的法律体系是“成文法成文法”.习惯法习惯法成文法成文法Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 1.3.1.2 专用条款专用条款 Conditions of Particular Application 专用条款是相对通用条款而言的，要根据准备实施的项目的工程专业特点工程专业特点以及工程所在地工程所在地的政治、经济、法律、自然条件等地域特点，针对通用条款中的规定加以具体化具体化。注意：注意：合同专用条款的法律地位比通用条款的地位高合同专用条款的法律地位比通用条
8、款的地位高第一章第一章 FIDIC 合同概述合同概述1.3 FIDIC合同（红皮书）的主要内容与解释合同（红皮书）的主要内容与解释Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 1.3.2 合同文件构成合同文件构成 与组成顺序与组成顺序1.合同协议书合同协议书2.中标通知书中标通知书3.投标函投标函4.合同（通用条款和专用条款）合同（通用条款和专用条款）5.规范规范6.图纸图纸7.工程量表和清单工程量表和清单8.构成合同组成部分的任何其他文件构成合同组成部分的任何其他文件优先顺序依次递递减减优先性的权衡原则：具体程度和时间顺序优先性的权
9、衡原则：具体程度和时间顺序Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 1.3.3 FIDIC 合同术语的解释合同术语的解释p 缺陷责任期缺陷责任期与质量保修期质量保修期的区别名称名称缺陷责任期缺陷责任期质量保修期质量保修期定义定义指承包单位对所完成的工程产品发生质量缺陷后的修补预留的金额指承包单位对所完成工程的保修期限，超过这个保修期限则无义务实施保修 。时间时间通常为6个月、12个月、24个月，具体双方在合同中约定。最低为两年（水、电、装修等），防水为5年，主体结构、基础为设计的合理使用年限 期满后期满后1.缺陷修复期内的义务消灭
10、2.未履行，抵扣质保金1.保修义务消灭2.未履行，通过协商或诉讼的方式让承包商承担联系联系1.开始时间均以工程移交证书上的竣工日起算。2.修复费用都由造成缺陷的责任方承担Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICp 暂列金额暂列金额与暂估价暂估价的区别暂列金额是指包括在合同中，供工程任何部分的施工，或提供货物、材料、设备、或服务，或提供不可预料事件之费用不可预料事件之费用的一项金额。暂列金额是业主方的备用金，这是由业主的事先确定并填入招标文件中的金额填入招标文件中的金额。暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然必然发生但暂时不
11、能确定的材料的单价以及专业工程的金额。暂估价分材料暂估价及专业工程暂估价材料暂估价及专业工程暂估价。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICp 分包商分包商 Subcontract注意：七部委30号令工程建设项目施工招投标办法第六十六条规定：“招标人不得直接指定分包人招标人不得直接指定分包人。”Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 1.3.4 FIDIC合同的解释原则合同的解释原则主导语言原则主导语言原则适用适用法律法律原则原则要约承诺原则要约承诺原则诚实信用原则
12、诚实信用原则定量优先原则定量优先原则反义居先原则反义居先原则整体解释原则整体解释原则专用合同条款优先于通用合同条款具有条款优先于笼统条款书写条纹优先于打字条文，打字条文优先于印刷条文单价优先于总价条文技术规范优先于图纸Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC第二章第二章 FIDIC合同的理论基础合同的理论基础2.12.22.32.4合同的成立与履行合同违约合同其他理论问题FIDIC合同的当事人Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC2.1 FIDIC合同当事人合同当事
13、人 根据中华人民共和国合同法第2条、第9条规定，合同主体非常广泛，既包括自然人自然人、法人法人，又包括其他组织其他组织。 2.1.1 业主业主 The Employer在土木工程建设领域，绝大多数业主是公司和政府部门公司和政府部门。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 2.1.2 承包商承包商 The Contractor承包商指其投标已为业主接受的当事人以及取得此当事人资以及取得此当事人资格的合法继承人，但除非业主同意，不指此当事人的任何受让人。格的合法继承人，但除非业主同意，不指此当事人的任何受让人。总包总包单位单位分包分
14、包单位单位业主业主 全责全责 连带责任连带责任Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 2.1.3 工程师工程师 The Engineer工程师一般是指监理公司监理公司，业主是否聘请监理公司主要依据自身的管理能力自身的管理能力以及国家是否强制监理（国家是否强制监理（详见附件详见附件）的范围决定。p工程师的地位和作用uFIDIC合同的框架关系是业主、工程师与承包商之间的“三位一体”。工程师在法律上不是施工合同的当事人工程师在法律上不是施工合同的当事人，施工合同的主体方只有业主和承包商。u工程师作为中间人可以对业主和承包商发出指令并约
15、束双方，行使法律上准仲裁员的权利行使法律上准仲裁员的权利，甚至业主也无权影响并干涉咨询工程师的决定，因为若业主要求咨询工程师采取倾斜性的立场若业主要求咨询工程师采取倾斜性的立场就属于违约就属于违约。如果合同双方中有一方之一不收咨询工程师决定的约束，则可以根据合同规定（争端的解决）付诸仲裁。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC除另有约定：无论何时，当工程师履行或行使合同规定的或默示的任务或权利时，应视为代表业主执行应视为代表业主执行。工程师无权解除合同规定的任何职责、义务或责任。工程师的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指
16、示、通知、建议、要求、实验或类似行动（包括未标示不批准），不应解除承包商在合同项下应承担的任何责任应解除承包商在合同项下应承担的任何责任，包括对错误、遗漏、误差和未能遵守的责任。p工程师权利的限制Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC2.2 合同的成立与履约合同的成立与履约什么是合同成立？什么是合同成立？什么又是合同生效？什么又是合同生效？合同成立合同成立=合同生效，是吗？合同生效，是吗？Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 2.2.1 FIDIC 合同成立合同
17、成立所谓合同的成立合同的成立，是指当事人经过邀约和承诺，就合同合同的主要条款达成合意的主要条款达成合意，即双方当事人意思表示一致而建立了合同关系，表明合同订立过程的完结。（一）合同的成立概述所谓合同的生效，合同的生效，是指已经成立的合同在当事人之间产生一定的法律约束力法律约束力。因此，合同的成立并一定意味着合同生效。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC合同成立合同成立合同生效合同生效体现的意志不同合同当事人国家意志反应的内容不同 合同是否存在的事实问题合同的效力范畴构成要件不同承诺生效形式和内容符合法律依法成立的合同，自成立时
18、生效依法成立的合同，自成立时生效合同成立与合同生效的区别与联系Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（二）合同的成立条件1.要约要约 Offer要约是一方当事人以缔结合同缔结合同为目的，向一个或一个以上特特定定的人发出的内容十分明确的意思表示内容十分明确的意思表示。提出要约的当事人称为要约人，对方称为受要约人，要约可以书面，也可以口头提出。p一项要约必须具备的条件一项要约必须具备的条件要约人必须清楚表明愿意按照要约的内容订立合同按照要约的内容订立合同的意思要约必须是由要约人向特定特定的受要约人发出要约的内容必须十分明确内容必须十
19、分明确，一旦受要约人表示承诺，就足以成立一份对双方有法律约束力的合同Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC要约必须送到送到受要约人才能生效p 要约因下属情形而终止要约因下属情形而终止要约因过期过期而失效要约因被要约人的撤回撤回或依法撤销撤销而失效要约因受要约人拒绝或实质性更改拒绝或实质性更改而失效。如果受要约人对要约进行了扩充、限制或变更，即构成了新的要约何为要约撤回？何为要约撤回？何为要约撤销？何为要约撤销？Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC1.承诺承诺 A
20、cceptance承诺是指要约人在要约的有限期内有限期内作出声明声明或以其他行为对一项要约表示同意的行为行为。p一项承诺必须具备的条件一项承诺必须具备的条件承诺必须在要约的有限期内做出承诺必须由受要约人作出 承诺必须与要约的内容一致承诺必须与要约的内容一致要约可以书面的、口头的，或是某种行为默示某种行为默示如果要约是可以选择的，承诺必须清楚指明哪一个Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC承诺生效的时间承诺生效的时间投邮主义投邮主义到达主义到达主义合同法第26条规定中标通知书中标通知书发出时发出时生效生效，对中标人和招标人产生法律
21、约束力。合同法第25条规定承诺生效时合同成立承诺生效时合同成立 。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 沉默不构成一项承诺沉默不构成一项承诺，即要约人不可以在要约中规定受要约人的沉默构成一项承诺。招标即要约招标即要约邀请邀请3.招投标过程中的要约与承诺招投标过程中的要约与承诺投标构成投标构成要约要约中标则构成中标则构成承诺承诺Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（一）合同的效力概述合同的效力，又称合同的法律效力，是指法律赋予依法成立的合同具有约束约束当事人各方
22、当事人各方至至第三方第三方的强制力的强制力。依法成立的合同从成立时起即具有法律效力，而违法合同虽违法合同虽然已经成立也不会发生法律效力；然已经成立也不会发生法律效力；合同成立是合同生效的前提合同成立是合同生效的前提，而合同生效则是合同依法成立的结果而合同生效则是合同依法成立的结果。 2.2.2 合同的效力合同的效力（二）合同的生效合同的有效要件包括（1）行为人具有相应的民事行为能力。（2）意思表示真实。（3）不违反法律或者社会公共利益。（4）还不能具有法定的导致无效的情形。比如：施工合同必须是书面施工合同必须是书面合同。合同。Conditions of Contract for Constru
23、ction成都大学成都大学FIDIC（三）无效合同的判定标准a)承包商未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级标准承揽建设工程的合同无效无效。b)没有资质的实际施工人使用有资质的建筑施工企业名义承揽工程的合同无效无效c)建设工程必须招标而未招标的合同无效无效d)承包商非法转包非法转包、违法分包违法分包建设工程的合同无效无效。何为转包？何为转包？何为分包何为分包 ？Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC违法分包的情形违法分包的情形,包括：包括：l总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件不具备相应资质条件的单位；l建设工程总承包合
24、同中未有约定总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可又未经建设单位认可；l施工总承包单位将建设工程主体结构主体结构的施工分包给其他单位l分包单位将其承包的建设工程再分包再分包（四）FIDIC合同关于无效合同的认定p因错误而无效p显示公平性无效Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 2.2.3 合同的内容合同的内容（一）合同的主要条款合同的主要条款是指合同必须具备的条款合同必须具备的条款，欠缺该条款的，合同不能成立。包括以下内容：当事人姓名、名称、国籍或住所住所合同的标的条款，如价格、质量、数量、范围等价款或酬金条款，如支付金额、
25、支付方式支付方式等合同履行的条款，如履行的地点、方式、期限等违约责任及索赔条款争议解决条款合同的签订日期日期、签订地点签订地点Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 2.2.4 合同的履行合同的履行（一）合同履行的原则（二）合同履行的内容（三）合同的时效期间民法通则一般时效期间是2年，自权利人知道或应当知道导致其权利可行使的事由次日起算。期间的届满不会是权利的消灭，期间的届满不会是权利的消灭，丧失的是申诉权丧失的是申诉权。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC2.
26、3 合同违约合同违约 2.3.1 合同违约概述合同违约概述（一）违约行为的含义与特点1.违约行为的含义违约是指合同当事人不履行不履行或者没有完全履行没有完全履行合同义务的行为。违约责任违约责任和和缔约过失责任缔约过失责任的区别？的区别？Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC2.违约行为的特点a)违约行为的主体是合同关系中的当事人b)违约行为是是以有效的合同关系的存在未前提c)违约行为在性质上都违反了合同的义务d)违约行为在后果上都导致对合同债权的侵害违约违约侵权侵权绝对权相对权Conditions of Contract for
27、 Construction成都大学成都大学FIDIC（二）违约的救济方法p继续履行p损害赔偿p解除合同p支付违约金定金定金订金订金违约金违约金Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 2.3.2 承包商违约承包商违约（一）工期延误a)承包商的原因承包商的原因导致工期延误，为保证工期采取相应措施，承包商无权无权要求为采取这些步骤支付额外费用。b)如果延误是由于业主原因或者能够证明是由于超出承包业主原因或者能够证明是由于超出承包商能合理控制的原因商能合理控制的原因造成的，为保证工期采取相应的措施，承包商有权有权就加速施工向业主索赔索赔
28、赶工费用。比如比如：变更异常不利的气候条件由于流行病或者政府行为造成可用的人员或货物的不可预见的短缺Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（二）未按照合同规定的要求施工，工程质量存在缺陷承包商不仅要严格遵守合同合同约定的质量要求、技术规范和标准，还要遵守工程所在国所在国适用的质量和技术标准和规程。（三）应擅自转让和分包导致的违约（四）违反缺陷责任期的质量保证义务Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC第四章第四章 工程分包合同工程分包合同4.14.24.3分包商及其
29、主要义务分包合同规则工程分包的性质和特征Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC第四章第四章 工程分包合同工程分包合同4.1 工程分包的性质和特征工程分包的性质和特征 4.1.1 工程分包的含义工程分包的含义 分包分包（Subcontracting）是指（主）承包商（主）承包商将部分部分工程交由他人实施和完成的行为。施工总承包企业施工总承包企业 获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体非主体工程或者劳务作业分包工程或者劳务作业分
30、包给具给具有相应有相应有相应有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑企业专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑企业。补充补充：建筑企业资质的划分Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC劳务分包企业劳务分包企业获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者施工总承包企业或者专业承包企业专业承包企业分包的劳务作业。专业承包企业专业承包企业 获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分劳务作业分
31、包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 4.1.2 工程分包的法律特征工程分包的法律特征p分包商是主包商雇佣，并与之签订分包合同的行为p分包商是指分包商承揽一部分工程一部分工程（非主体工程），而不是全部工程的行为。分包分包转包转包Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICp分包并没有改变主包商与业主的权利义务，分包向主包商分包并没有改变主包商与业主的权利义务，分包向主包商负责，主包商向业主
32、负责。负责，主包商向业主负责。承包方就工程施工质量和质量保修工作向发包方负责。分包工程的质量由分包方向承包方负责。承包方就分包方的工程质量向发包方承担连带责任连带责任。分包方应接受承包方的质量管理。何为连带责任连带责任？其实，主分包商之间的成本、进度和安全的责任承其实，主分包商之间的成本、进度和安全的责任承担也是如此。分包向主包负责，主包向业主负责，因分担也是如此。分包向主包负责，主包向业主负责，因分包的过错，主包承担连带责任。包的过错，主包承担连带责任。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 4.1.4 工程分包的法律性质工程
33、分包的法律性质p 分包是第三人代为履行分包是第三人代为履行我国合同法第65条规定：“当事人预定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合预定，债务人应当向债权人承当违约责任违约责任”。 第三人代为履行的法律特征如下：第三人代为履行的法律特征如下：债权人和债务人之间存在合同关系，该合同关系是第三人代为履行合同关系的前提。第三人只是合同的履行主体，而非合同的当事人。第三人只是合同的履行主体，而非合同的当事人。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICp 分包是附条件的民事法律关系分包是附条件的民事法律关系p 分包是从
34、属性的民事法律行为分包是从属性的民事法律行为从属性民事法律行为是以主债的成立为前提以主债的成立为前提，随主债务转移而转移，并随主债务的消灭而消灭Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 4.1.5 分包合同的几个问题分包合同的几个问题（一）责任传递条款（一）责任传递条款责任传递条款（coduitclause）是指主合同中有关分包合同工指主合同中有关分包合同工程的规定适用于分包合同程的规定适用于分包合同，分包合同工程承担与主包商在主合同中向业主承担同样的责任和义务。 主包商在起草分包合同时经常会写入责任传递条款主包商在起草分包合同时
35、经常会写入责任传递条款，以便使以便使分包商的责任与承包商对业主的责任挂钩分包商的责任与承包商对业主的责任挂钩。如分包合同中缺少责任传递条款，可能会造成主包商与业主、主包商与分包商之间的权利和义务不一致。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（二）附条件支付条款（二）附条件支付条款（pay-if-paid clause）承包商同意在分包商完成其工程、经工程师确认并在业主在分包商完成其工程、经工程师确认并在业主向承包商支付分包工程款后的第向承包商支付分包工程款后的第30天内向分包商支付其分包工天内向分包商支付其分包工程款项程款项。在
36、业主或业主代表预付或支付了主包商时，主包商负有责任和义务向分包商支付除保留金外的，业主代表承认和批准的款项和比例。只有业主或业主代表向主包商预付货支付工程只有业主或业主代表向主包商预付货支付工程款项，主包商才有责任或被要求向分包商预付款项，主包商才有责任或被要求向分包商预付 和支付工程款项和支付工程款项。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（三）留置权（三）留置权留置权是指债权人按照合同约定占有债务人财产，在与该债权人按照合同约定占有债务人财产，在与该物有牵连关系的债权未受清偿前，有留置该财产并就该财产优物有牵连关系的债权未受
37、清偿前，有留置该财产并就该财产优先受偿的权利先受偿的权利。抵押权抵押权质押权质押权留置权留置权123可动产可动产可不动产可不动产动产动产财产权利财产权利动产动产Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（四）保障和保证不受损害条款（四）保障和保证不受损害条款（四）保障和保证不受损害条款（四）保障和保证不受损害条款狭义狭义的规定：分包商应保障并保证主包商免于承受因分包工程、或因分包商、其代理人和其雇员的任何行为或疏忽而引起的索赔、损害、身体损害或财产损失。中性中性的规定：分包商需保障和保证承包商免于承受因工程引起的以及因分包商疏忽或者
38、与被保障人共同疏忽造成的所有损失。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC4.2 分包商及其主要义务分包商及其主要义务1.按分包工作内容分类按分包工作内容分类 4.2.1 分包商的类型分包商的类型设计分包商设计分包商 施工分包商施工分包商 劳务分包商劳务分包商 其他分包商其他分包商Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC2.按选择权分类按选择权分类p自雇分包商在投标文件中详细说明；或者经过业主同意在投标文件中详细说明；或者经过业主同意p指定分包商3.按选择时间分类按选
39、择时间分类投标前选择的分包商和签订合同后在合同实施过程中选择的分包商Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 4.2.4 分包商与相关主体的关系分包商与相关主体的关系（一）主包商与分包商之间的法律关系（一）主包商与分包商之间的法律关系主包商与分包商是分包合同的主体。通过分包，主包商可以提高自身效率提高自身效率，集中力量完成其主要工作任务，同时还能够通过分包获得分包差价和管理费分包差价和管理费。在责任承担方面，虽然主包商与分包商之间可以通过分包分包合同来约定他们之间的责任分配合同来约定他们之间的责任分配，但该责任分配的约定仅仅在仅仅
40、在主包商与分包商之间有效，其效力不及于业主主包商与分包商之间有效，其效力不及于业主。主包商并不能因为工程分包而减少或者免除其对该部分工程在承包合同中所应承担的责任和义务，主包商对分包工程包商对分包工程承担全部工程责任承担全部工程责任。主合同所定义的与分包合同工程范围相应的权利和责任分包合同工程范围相应的权利和责任关系可以通过分包间接地传递给分包商。关系可以通过分包间接地传递给分包商。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（二）业主与分包商之间的法律关系（二）业主与分包商之间的法律关系一般情况下业主和分包商之间不应当直接就主承包合
41、同的一般情况下业主和分包商之间不应当直接就主承包合同的相关事项做出约定相关事项做出约定。在特殊情况下，业主有权要求主包商转让其对于分包商的业主有权要求主包商转让其对于分包商的权利权利。业主对分包商的选定有严格的要求，要求分包商做出资格审查。在主包商的投标书中投标书中，必须附上拟定的分包商名单，供必须附上拟定的分包商名单，供业主审业主审查。如果在工程施工中重新委托分包商工程施工中重新委托分包商，必须经过业主必须经过业主 和工程师的批准和工程师的批准Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（三）工程师与分包商之间的法律关系（三）工程师
42、与分包商之间的法律关系在项目实施中，工程师通过主包商管理分包商的工程，在在征得主包商同意后，工程师可以就一些技术问题直接向分包商征得主包商同意后，工程师可以就一些技术问题直接向分包商做出指示做出指示。在此情况下，有必要把各阶段的情况都告知主包商，尤其涉及付款和施工计划付款和施工计划的问题。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC第五章第五章 合同价格与工程款项支付合同价格与工程款项支付5.15.25.3工程款项支付业主的抵销权合同价格与价格调整Conditions of Contract for Construction成都大学成
43、都大学FIDIC第五章第五章 合同价格与工程款项支付合同价格与工程款项支付5.1 5.1 合同价格与价格调整合同价格与价格调整 5.1.1 5.1.1 合同价格含义合同价格含义合同价格就是承包商完成实际实际工作，经过工程师“测量和估价之后签发”付款证书，承包商从业主所获得的合同金额。合同价格合同价格=投标报价（承包商）投标报价（承包商）*实际完成工程量实际完成工程量 +（价格调整、工程变更、索赔等）（价格调整、工程变更、索赔等）p合同价格合同价格区别于中标合同价格中标合同价格Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC5.1.2 5.
44、1.2 合同价格的种类合同价格的种类（一）中标合同价格（一）中标合同价格中标合同价格中标合同价格=投标报价（投标报价（承包商承包商）*清单工程量（清单工程量（招标人招标人）p承包商的风险-价差价差p招标人的风险-量差量差Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（二）暂列金额（二）暂列金额暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价并包括在合同价款中款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生可能发生的工程变更、工程变更、合同约定调整因素合同约定调整因素
45、出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现索赔、现场签证确认场签证确认等的费用。招标人在招标文件中列出的暂列金额是否属于不可竞争费用？-是是暂列金额是否一定被花销？-不一定不一定暂列金额可用于那内容？Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（三）计日工（三）计日工在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工图纸以外施工图纸以外的零星项目或工作的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价的一种方式。计日工投标报价计日工投标报价=计日工计日工每项单价每项单价（承包商）（承包商）*招标文件所招标文件所列工程量（招标人）列工程量（招标人）计日工结
46、算金额计日工结算金额=计日工每项单价（承包商）计日工每项单价（承包商）*实际完成工程量实际完成工程量 人材机Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（四）估计（暂估价）（四）估计（暂估价）招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不必然发生但暂时不能确定价格能确定价格的材料、工程设备材料、工程设备的单价以及专业工程专业工程的金额。（五）价值工程（五）价值工程p材料暂估价材料暂估价p专业工程暂估价专业工程暂估价Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC5.25.2工
47、程款项的支付工程款项的支付 5.2.1 5.2.1 合同类型与付款支付合同类型与付款支付（一）（一） 单价合同单价合同将工程表中的某项工程的单价乘以本月该项工程完成的工程数量，扣除预付款（如有）和保留金，即为本月应付承包商的工程价款。p 单价优先单价优先p 双方风险均衡双方风险均衡p 对控制投资不利对控制投资不利p 单价调整（工程量发生较大变化、通货膨胀、国家政策单价调整（工程量发生较大变化、通货膨胀、国家政策发生变化）发生变化）Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（二）（二） 总价合同总价合同向承包商的付款主要采用分期付款、
48、阶段付款、里程碑付款。p 总价优先总价优先p 承包商风险过大承包商风险过大p 对控制投资有利对控制投资有利p 单价调整单价调整（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；（2）工程造价管理部门公布的价格调整；（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计累计超过8小时；（4）双方约定的其他因素。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（三）（三） 成本加酬金合同成本加酬金合同成本加固定费用合同成本加固定费用合同 成本加固定比例费用合同成本加固定比例费用合同 成本加奖金合同成本加奖金合同 最大成本加费用合同最大成本加
49、费用合同 成本加酬金合同模式适用范围：（1）工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定（2）时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 5.2.2 5.2.2 几种款项的支付几种款项的支付(一一) 预付款预付款预付款是指工程承包合同签订后，承包商向业主呈交了已获得认可的履约保证书及保函履约保证书及保函后，工程师开具支付证明，由业主向承包单位支付的工程预付款。A.投标保证金保证金投标保函保函B.履约保证金保证金履约保函保函C.预付款保证金保证金预付款保函保函Conditio
50、ns of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICp安全文明施工费的预付安全文明施工费的预付发包人应在工程开工后的28 天内天内预付不低于当年当年的安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故的，发包人应承担连带责任连带责任。连带责任是主要责任还是次要责任？连带责任是主要责任还是次要责任？Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICp 预付款的扣回预付款的扣回工程预付款的扣回：
51、起扣点起扣点T=P-M/NP为承包合同总合同额；M为工程预付款数额；N为主要材料和构件所占总价款的比重Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC预付备料款=30025%=75万元起扣点=30075/62.5%=180万元即：当累计结算工程价款为180万元时，应开始抵扣备料款。此时，未完工程价值为120万元所需主要材料费为12062.5%=75万元，与预付备料款相等例：例：某工程合同价款为300万元，主要材料和结构件费用为合同价款的62.5%。合同规定预付备料款为合同价款的25%。则：Conditions of Contract fo
52、r Construction成都大学成都大学FIDIC(二二) 进度款进度款 进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。承包人应在每个计量周期到期后的7 天内天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请的内容包括：1累计已完成工程的工程价款；累计已完成工程的工程价款；2累计已实际支付的工程价款；累计已实际支付的工程价款；Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息；发包人在付
53、款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第第8天起暂停施工天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和增加的费用和（或）延误的工期（或）延误的工期，向承包人支付合理利润合理利润，并承担违约责违约责任任。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC(三三) 保留金保留金1.保留金的支付每次月进度款支付时仅扣留的百分比一般为5%-10%，累累积积扣留的最高限额为合同价的2.5%-5%。2.每次中期支付时扣除的保留金用该承包商完成合格工程应得款加上因后续法规政策变化格工程应得款加上因后续法规政策变化调子和时常价格浮动变化的调价款调子
54、和时常价格浮动变化的调价款为基数。3.保留金的返还扣留承包商的保留金分以下两次返还：颁发工程接收证书后的返还颁发工程接收证书后的返还 保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还。保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC(四四) 竣工结算竣工结算竣工竣工结算结算和竣工竣工决算决算的区别？竣工结算是指一个建设项目或单项工程、单位工程全部竣工，发承包双方根据现场施工记录，设计变更通知书，现场变更鉴定，定额预算单价等资料，进行合同价款的增减或调整计算进行合同价款的增减或调整计算。编制人为（总）承包人反映
55、的是基本建设工程的实际造价，主要目标是核实应支付施工单位的款项Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC工程竣工决算是指在工程竣工验收交付使用阶段，由建设建设单位单位编制的建设项目从筹建到竣工验收、交付使用全过程中实际支付的全部建设费用全部建设费用。竣工决算是整个建设工程的最终价格，是作为建设单位财务部门汇总固定资产财务部门汇总固定资产的主要依据。竣工结算和竣工决算的区别p编制人不同编制人不同p包括范围不同包括范围不同p作用不同作用不同Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FI
56、DIC竣工结算的办理程序参照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC(五五) 延误的支付延误的支付承包商没有在规定的时间内收到应获得的任何款项，承包商有权就未付款额按月所计复利收取延误的利息，利息，延误期从规定的支付日起计算。案例分析案例分析Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC5.3 5.3 业主的抵销权业主的抵销权合同法第九十九条规定：“当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同标的物种类、品质相同的，任何
57、一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。”为法定抵消法定抵消。合同法第一百条规定：“当事人互负债务，标的物种标的物种类、品质不相同类、品质不相同的，经双方协商一致，也可以抵销。”为合意合意抵销抵销。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC第六章第六章 工期与工期延误工期与工期延误何为工期，以及工期延误？何为工期，以及工期延误？ 哪些因素会导致工期延误？哪些因素会导致工期延误？工期延误的责任归属？工期延误的责任
58、归属？赶工的费用以及不良后果由谁买单？赶工的费用以及不良后果由谁买单？Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC第六章第六章 工期与工期延误工期与工期延误6.16.26.3开工与竣工赶工工期概述6.4施工延误Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC6.1 工期概述工期概述 6.1.1 工期的概念工期的概念按照建设工程施工合同（示范文本）中的规定，工期是指发包人、承包人在施工合同中约定的包括节假日在内的总承包天数。即开工日期开工日期与竣工日期竣工日期之间的日历天数日历天数
59、，包括节假日包括节假日。p开工日期开工日期开工日期也就是开始施工的日期，开工日期是工期计算的起始点。 当合同中约定的开工日期与实际开工日期不同时，怎么办？当合同中约定的开工日期与实际开工日期不同时，怎么办？Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC开工日期通常以工程师工程师下达开工指令开工指令载明的日期日期为准。没有开工令或开工报告的，应当以合同中约定的开工日期合同中约定的开工日期为准。根据FIDIC新红皮书第8.1条款规定，“工程师应在不少于7天天前向承包商发出开工日期的通知。除非专用条款中另有说明，开工日期应在承包商收到中标函后
60、42天天内。”开工指令开工指令和开工报告开工报告的区别？开工报告开工报告和施工许可证施工许可证的区别？依据建筑法第64条规定，未取得施工许可证,且不符合开工条件而擅自施工的，指令停止施工。可见,施工许可证属于行政管理性规定,虽未取得施工许可证，但符合开工条件，并虽未取得施工许可证，但符合开工条件，并实际开工的，应以实际开工日期起算工期。实际开工的，应以实际开工日期起算工期。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICp 竣工日期竣工日期竣工日期竣工日期 = = 完工日期，完工日期， 正确吗？正确吗？完工日期：完工日期就是完成完成工程施
61、工的日期；竣工日期：竣工日期就是指承包人完成完成承包范围内施工并且通通过竣工验收过竣工验收的日期完工日期完工日期不是不是竣工日期竣工日期Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC针对竣工日期的争议竣工日期的争议，最高院工程合同解释第14条作出以下规定:u建设工程经竣工验收合格合格的，以竣工验收合格之日竣工验收合格之日为竣工日期。u承包人已经提交竣工验收报告提交竣工验收报告，发包人拖延验收的包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日提交验收报告之日为竣工日期(前提是：经验收是合格品前提是：经验收是合格品)。如果验收后质量不合格不合格，需
62、要整改，即使发包人拖延验收，也不能以承包人提交验收报告之日作为竣工日期，而应当以整改后竣工验收竣工验收合格日期合格日期为竣工日期，但发包人拖延验收的期间应从总工期里扣发包人拖延验收的期间应从总工期里扣除除。u建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的发包人擅自使用的，以转移占有建设转移占有建设工程之日工程之日为竣工日期。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 6.1.3 工期进度计划工期进度计划绝大多数标准合同格式都不将进度计划列为合同文件，即进度计划不是合同文件的组成部分进度计划不是合同文件的组成部分，在这种情况下，进度计划的作用
63、只是协助工程师监控工程的进度，帮助承包商控制和管协助工程师监控工程的进度，帮助承包商控制和管理进度理进度。在某些情况下，进度计划还可以成为承包商证明其有权要求工期延长索赔的证据索赔的证据。p 进度计划的作用进度计划的作用p 进度计划中的时差归属进度计划中的时差归属何为总时差，何为自由时差？时差归属于时差归属于承包商承包商Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC6.2 赶工赶工 6.2.1 6.2.1 赶工的定义和分类赶工的定义和分类（一）（一）赶工的含义赶工的含义为了在进度计划规定的竣工日期之前完成工程竣工日期之前完成工程和（或）
64、弥和（或）弥补延误的影响补延误的影响而采取的和计划采取的积极行动。（二）（二）赶工的分类赶工的分类 协议或指示赶工协议或指示赶工在合同明示规定的情况下，承包商可以通过与业主的协议或与业主的协议或根据工程师的指示根据工程师的指示进行赶工，加快施工进度。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 单边赶工单边赶工承包商主动主动采取的赶工措施。一般可归为承包商的“减轻措施”或“业主”采取的“尽最大努力”的行为。 建设性赶工建设性赶工建设性赶工是指承包商认为他无法获得业主批准工期延长，而承包商又面临无法按时完工，业主可能会追索高额的误期损害
65、赔偿费时，承包商在别无选择时采取的赶工行动。别无选择时采取的赶工行动。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 6.2.2 6.2.2 协议赶工协议赶工绝大多数标准格式都规定监理绝大多数标准格式都规定监理无无权权指示承包商采取赶工措施指示承包商采取赶工措施协议赶工是对合同的修改对合同的修改还是工程变更工程变更？在施工合同没有明示规定赶工的内容的情况下，协议赶工改变了原合同的内容，属于对原合同的修改对原合同的修改。在施工合同明示规定监理有权指示承包商赶工时，赶工协议或赶工指示属于工程变更。工程变更。Conditions of Con
66、tract for Construction成都大学成都大学FIDIC 6.2.3 6.2.3 单边赶工单边赶工单边赶工是承包商在没有赶工协议或接到工程师赶工指示时主动采取的赶工行为主动采取的赶工行为。主要原因是：p承包商自身原因导致施工进度滞后，避免业主按照合同规定扣罚误期损害赔偿费。p承包商加快施工，以便将本项目的资源调往正在施工的其他项目。或者获得业主提前竣工的奖励或者获得业主提前竣工的奖励。发生单边赶工时，不存在赶工索赔的前提条件，承包商很发生单边赶工时，不存在赶工索赔的前提条件，承包商很难或根本无法主张赶工索赔的合理性，也无法找到相应的合同难或根本无法主张赶工索赔的合理性，也无法找到
67、相应的合同规定，或以最大的努力为由要求业主给予补偿。规定，或以最大的努力为由要求业主给予补偿。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 6.2.4 6.2.4 建设性赶工建设性赶工（一）建设期赶工成立的要件建设期赶工成立的要件承包商遇到了合同项下的可原谅的延误可原谅的延误承包商及时和充分地提出提出延长合同工期的请求请求业主否决了否决了承包商延期的要求，或者未能未能在合理的时间内采取有关行动采取有关行动业主要求承包商在原合同工期内竣工原合同工期内竣工承包商采取了实际实际的赶工措施，并因此发生额外的费用发生额外的费用。承包商一般采取边
68、赶工，边索赔承包商一般采取边赶工，边索赔Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC可原谅的延误可原谅的延误情形包括：变更或合同中某项工作量的显著变化异常不利的气候条件由于流行病或政府行为造成可用的人员、货物的不可预见短缺由业主、业主人员或在现场的业主的其他承包商造成或引起的任何延误，妨碍或阻碍其他非承包商原因导致工期延误的情形非承包商原因导致工期延误的情形Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 6.3.1 6.3.1 施工延误的含义施工延误的含义6.3 施工延误施工延
69、误施工延误是指对合同竣工日期合同竣工日期的延误。施施工工延延误误可原谅的延误可原谅的延误不可原谅的延误不可原谅的延误可补偿的延误可补偿的延误不可补偿的延误不可补偿的延误可以申请工期延可以申请工期延长和经济补偿长和经济补偿只可申请工期延只可申请工期延长，不可申请经长，不可申请经济补偿济补偿Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 6.3.2 6.3.2 施工延误的成因施工延误的成因p工程变更p不可预见因素“不可预见不可预见”是指在递交投标书日期前一个有经验的承包商不一个有经验的承包商不能合理预见能合理预见。包括：自然物质条件，包括地
70、下和水文条件。人为的物质障碍，包括罢工、业主行为等。其他的物质障碍和污染物，如不可抗力事件等。p设计延误和投标程序Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 6.3.2 6.3.2 施工延误的成因施工延误的成因p业主原因p人员或货物短缺p其他原因Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 6.3.3 6.3.3 工期延误与工期顺延工期延误与工期顺延工期延误工期延误工期顺延工期顺延是否存在总工期延误？什么原因导致的延误，是否是承包商的原因？Conditions of Con
71、tract for Construction成都大学成都大学FIDIC 6.3.4 FIDIC 6.3.4 FIDIC合同中的误期损害赔偿费合同中的误期损害赔偿费在FIDIC合同中，误期损害赔偿费应具有如下意义：承包商未能在合同规定的工期内完成工程，则业主有权扣除投标附录中写明的误期损害赔偿费。如分包商未能在分包合同规定的工期内完成分包工程，者承包商有权扣除分包商报价附录中写明的误期损害赔偿费。业主可以从应付给承包商的款项中扣除误期损害赔偿费，承包商也可以从应付给分包商的款项中扣除误期损害赔偿费。误期损害赔偿费的支付会扣除不解除承包商完成工程不解除承包商完成工程的义务，也不应解除合同确定的任何
72、其他责任和义务。的义务，也不应解除合同确定的任何其他责任和义务。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC第八章第八章 工程质量与责任工程质量与责任 8.18.28.3工程质量保修建筑工程质量概述承包商与业主的工程质量责任Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC第八章第八章 工程质量与责任工程质量与责任 8.1 8.1 建筑工程质量概述建筑工程质量概述 8.1.1 8.1.1 建筑工程质量的特点建筑工程质量的特点p影响因素多p隐蔽性强，终检查局限大p对社会环境影响大Co
73、nditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 8.1.2 8.1.2 影响建筑工程质量的因素影响建筑工程质量的因素u4M1EManpower（人），Machine(机器)，Material(物)，Method(方法),Environments（环境）有时也成为5M1E,即多Money(资金)p偶然性因素。偶然性因素。偶然性因素又称随机性因素，经常是随机发生随机发生的，不可避免，难以控制和消除可避免，难以控制和消除的因素，或者是在经济上不值在经济上不值得消除得消除的因素。(4M1E)p系统性因素。系统性因素。系统性因素是可控制的、易消除可控
74、制的、易消除的因素。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 8.1.3 8.1.3 工程质量缺陷的认定与责任承担方式工程质量缺陷的认定与责任承担方式（一）（一） 工程质量缺陷的认定工程质量缺陷的认定所谓工程质量缺陷，既包括工程质量不符合当事人合同约不符合当事人合同约定定的质量标准，也包括工程质量不符合国家对建设工程质量强不符合国家对建设工程质量强制性的规范标准制性的规范标准。关于工程质量的认定，如果双方当事人一致确认工程质量存在问题，则法院应予以认定。若当事人不予以认可，则法院应当通过举证责任举证责任分配规则综合认定。若双方当事
75、人不能达成一致，一般由业主申请法院委托工程质量鉴定机构鉴定工程质量鉴定机构鉴定Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（二）（二） 工程质量缺陷的责任承担方式工程质量缺陷的责任承担方式根据我国合同法第121条规定，“当事人一方因第当事人一方因第三方的原因造成违约的，应当对对方承担违约责任；当事三方的原因造成违约的，应当对对方承担违约责任；当事人一方和第三方之间的纠纷，按照法律规定或者按照预定人一方和第三方之间的纠纷，按照法律规定或者按照预定解决解决”因此，在建设方与施工方之间的诉讼中，无须追加勘察、设计单位、监理单位或者建筑材料、
76、构配件生产和设备供应单位为当事人。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC若因承包商的原因造成工程质量缺陷，则承包商应承担下列责任：业主有权要求承包商予以修理、返工或改建，承包商拒绝修理、返工或改建的，业主有权请求减少支付工程价款业主有权请求减少支付工程价款。承包商已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复或修复后仍然不合格的，业主有权请求解除建设工程施工合同，并有权仍然不合格的，业主有权请求解除建设工程施工合同，并有权不支付工程价款不支付工程价款。合同预定了质量缺陷违约金的，业主有权请求承包商支付违约请求承包商支付违约金。金。因承
77、包商的原因导致工程质量不合格，造成业主其它损失的，承包商应赔偿业主承包商应赔偿业主Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC若因业主的原因造成工程质量缺陷，则业主应承担下列责任：其提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，致使承包商无法施工，在承包商催告的合理期限内业主仍不提供符合强制性标准的主要建筑材料、建筑构配件和设备的，承包商有权请求解除合同，并请求业主赔偿损失。承包商有权请求解除合同，并请求业主赔偿损失。业主不得减少工程价款。因工程不合格构成承包商或第三人损失的，业主应赔偿损失业主应赔偿损失。Conditions
78、 of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 8.1.4 8.1.4 业主擅自使用未经竣工验收的工程的后果业主擅自使用未经竣工验收的工程的后果建筑法规定建筑工程竣工交付使用必须符合的要求：完成工程设计和合同中规定的各项工作内容，达到国家规定的竣工条件l工程质量符合国家安全规定的标准l符合工程建筑设计和工程建设合同约定的内容l有完成的并经有关部门审核的工程建设数据及档案图纸资料l有建筑材料、设备、构配件的质量合格证件资料和试验检验报告Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC建筑法规定建筑工程竣
79、工交付使用必须符合的要求：完成工程设计和合同中规定的各项工作内容，达到国家规定的竣工条件l由勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格或优良等档案。l由工程施工单位签署的工程质量保修书l已办理工程竣工交付使用的有关手续Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第13条规定：“建设工程未经竣工验收，业主擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予以支持的，不予以支持。但是承包商应当在建设工程的合理使用寿命合理使用寿命
80、内对地基基础和主体结构质量承担民事责任内对地基基础和主体结构质量承担民事责任”Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC8.2 8.2 承包商与业主的工程质量责任承包商与业主的工程质量责任 8.2.1 承包商的工程质量责任承包商的工程质量责任p因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，业主有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建p因承包商的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包商应承担损害赔偿责任。（一）概述（一）概述Conditions of Contract for Construction成都大学
81、成都大学FIDIC（二）承包商收到（二）承包商收到工程接收证书前后工程接收证书前后的责任的责任p如在承包商负责照管期间，除业主的风险中所列风险以外的原因，致使工程、货物，或承包商文件发生任何损失或损害，承包商应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物或承包商文件符合合同要求。p承包商应对颁发接收证书后由其采取的任何损失或伤害负责。承包商还应对颁发接收证书发生后的，有承包商负责的以前的事件引起的任何损失或损害负责。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（三）承包商竣工后的义务（三）承包商竣工后的义务（四）承包商工程质量
82、缺陷责任的承担（四）承包商工程质量缺陷责任的承担承包商应当承担的质量缺陷责任是：p修理或者返工、改建，并承担相关费用；因此建造成逾期交付的，承担违约金或者因此给业主造成的损失p承包商拒绝修理或者返工、改建的，业主可以减少支付工程款。减少的工程款数额应相当于应相当于因整改需要支出的费用、因整改逾期竣工承包商应当支付的违约金或者因此给业主造成的损失p整改以后因不合格或者质量缺陷属于不可修复的，不支付工程价款，已经支付的，按照不当得利不当得利返还。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 8.2.1 承包商的工程质量责任承包商的工程质量
83、责任（一）业主过错造成工程质量缺陷应承担责任的几种情形（一）业主过错造成工程质量缺陷应承担责任的几种情形p业主提供的设计有缺陷设计有缺陷p业主提供或购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合不符合强制性标准强制性标准p直接指定分包人指定分包人分包分包专业工程专业工程建设单位不得直接指定分包工程承包商。任何单位和个人不得对依法实施的分包活动进行干预。招标人不得直接指定分包人Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（二）业主与承包商的混合错误及责任承担（二）业主与承包商的混合错误及责任承担业主提供有缺陷的设计文件、勘查数据、施工图纸以及说
84、明资料，施工单位未按合同或法律规定对资料进行必要的审查（一个有经验一个有经验的承包商应该发现）。所造成的建设工程质量缺陷的责任，在业主承担责任的同时，承包商也应当承担相应的在业主承担责任的同时，承包商也应当承担相应的过错责任过错责任。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC8.3 8.3 工程质量保修工程质量保修 8.3.1 8.3.1 建筑工程保修期限和起算时间的确定建筑工程保修期限和起算时间的确定a)在正常使用条件下，建设工程的最低最低保修年限为：b)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的
85、合理使用年限该工程的合理使用年限c)房屋防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏，为5年d)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期e)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年当事人双方预定的期限可以长于这个期限，但是不能短于这个期限当事人双方预定的期限可以长于这个期限，但是不能短于这个期限Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC建设工程质量管理条例第40条第3款规定：“建设工程的保修期，自竣工验收合格之日竣工验收合格之日计算”何为何为竣工验收合格之日竣工验收合格之日？Conditions of Contract f
86、or Construction成都大学成都大学FIDICu建设工程经竣工验收合格合格的，以竣工验收合格之日竣工验收合格之日为竣工日期。u承包人已经提交竣工验收报告提交竣工验收报告，发包人拖延验收的包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日提交验收报告之日为竣工日期(前提是：经验收是合格品前提是：经验收是合格品)。如果验收后质量不合格不合格，需要整改，即使发包人拖延验收，也不能以承包人提交验收报告之日作为竣工日期，而应当以整改后竣工验收竣工验收合格日期合格日期为竣工日期，但发包人拖延验收的期间应从总工期里扣发包人拖延验收的期间应从总工期里扣除除。u建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的发包人擅自使
87、用的，以转移占有建设转移占有建设工程之日工程之日为竣工日期。竣工验收合格之日就是指竣工日期的确定竣工验收合格之日就是指竣工日期的确定：Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICl因不可抗力造成的损害因不可抗力造成的损害l 因非正常使用因非正常使用l因第三方责任因第三方责任l因保修期限届满因保修期限届满The exemption of warranty liability 8.3.2 8.3.2 保修责任的免除保修责任的免除Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 8.3
88、.3 8.3.3 保修期限届满后保修责任免除的例外保修期限届满后保修责任免除的例外保修期限届满后保修责任不能免除的情形包括以下情形：n保修期内尚未修复的质量缺陷n不合格工程被验收为合格工程一般来说，保修期限届满后保修期限届满后，施工和建设单位的保修责任即告终止，今后再发生新的质量问题，业主或使用人虽然可以要求施工或者建设单位维修，但这是双方自愿协商的问题。因。因维修而产生的费用一般要求业主承担。维修而产生的费用一般要求业主承担。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 8.3.4 8.3.4 保修义务的履行程序集质量责任划分保修义
89、务的履行程序集质量责任划分（一）保修义务履行的基本程序（一）保修义务履行的基本程序1.业主通知业主通知2.核查与修复核查与修复3.采取安全防范措施采取安全防范措施4.修复的验收修复的验收5.委托他人修复委托他人修复Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC属于保修范围和内容的项目，承包商应在接到报修通知之日7天天内派人修理。发生需紧急抢修事故（如上水跑水，暖气漏水漏气、燃气如上水跑水，暖气漏水漏气、燃气漏气漏气等），承包商接到事故通知后，应立即立即到达事故现场抢修。承包商不在约定期限内派人修理，业主可委托其他人员修不在约定期限内派人
90、修理，业主可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除理，保修费用从质量保修金内扣除。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 8.3.4 8.3.4 保修义务的履行程序集质量责任划分保修义务的履行程序集质量责任划分（一）保修义务履行的基本程序（一）保修义务履行的基本程序1.业主通知业主通知2.核查与修复核查与修复3.采取安全防范措施采取安全防范措施4.修复的验收修复的验收5.委托他人修复委托他人修复涉及结构安全的，应涉及结构安全的，应当报当地建设行政主当报当地建设行政主管部门备案管部门备案Conditions of Contr
91、act for Construction成都大学成都大学FIDIC 8.3.5 8.3.5 几个概念的区别几个概念的区别（一）质量保证金和保修金的区别（一）质量保证金和保修金的区别质量保证金质量保证金，是指承包商在建设工程施工合同签订后施工合同签订后，为保证建设质量达到合同约定的标准而向建设单位交付的资金。该资金在建设项目竣工验收后如达到合同约定的质量标达到合同约定的质量标准准，由建设单位返还给承包返还给承包商商，否则不予以返还。经过返修、整改达到预定的质量标准后，该资金仍应返还质量保修金，质量保修金，是建设单位与承包商在工程承包合同中约定或者承包商在工程保修书中承诺，在建设单位应付工程款中按
92、一在建设单位应付工程款中按一定比例预留一部分维修资金定比例预留一部分维修资金。承包商在质量保修期间保修期间完成相完成相应项目的修复应项目的修复，则保修期届满后，应返还返还相应的质量保证金（扣除对业主的损害赔偿金，扣除对业主的损害赔偿金，如果有如果有）。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC第九章第九章 工程索赔工程索赔9.19.29.3各合同主体的索赔工程索赔概述索赔的证据与程序9.4费用索赔与工期索赔Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC第九章第九章 工程索赔工
93、程索赔9.1 9.1 工程索赔概述工程索赔概述 9.1.1 FIDIC 9.1.1 FIDIC合同下索赔的含义与特征合同下索赔的含义与特征（一）（一） 索赔的含义索赔的含义索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同协议、文件规定及惯例，对不应对不应由自己承担的责任，向合同的另一方当事人由自己承担的责任，向合同的另一方当事人提出给予提出给予补偿补偿或赔偿要求的行为或赔偿要求的行为。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（二）（二） 索赔的特征索赔的特征p索赔是双向双向的（索赔和反索赔）p只有实际实际发生了经济损失或权利损害，一方
94、才能向对方索赔p索赔是一种未经对方确认的单方行为单方行为p索赔不以对方过错不以对方过错为前提。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 9.1.2 9.1.2 索赔的性质与意义索赔的性质与意义（一）（一） 索赔的性质索赔的性质 索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。一般情况下。一般情况下都通过协商方式友好解决，或者通过第三方解决机制解决。前都通过协商方式友好解决，或者通过第三方解决机制解决。前两种方法失败后才通过仲裁或诉讼的方式解决。两种方法失败后才通过仲裁或诉讼的方式解决。（一）（一） 索
95、赔的意义索赔的意义Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 9.1.3 9.1.3 索赔产生的原因索赔产生的原因（一）合同文件引起的索赔（一）合同文件引起的索赔p合同文件组成引起索赔明确合同文件的效力次序，避免合同文件前后矛盾。p合同缺陷引起的索赔（二）不可抗力和不可预见因素引起的索赔（二）不可抗力和不可预见因素引起的索赔p不可抗力的自然灾害自然灾害引起的索赔不可抗力的自然灾害是指飓风、超标准的洪水飓风、超标准的洪水等自然灾害。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC
96、（二）不可抗力和不可预见因素引起的索赔（二）不可抗力和不可预见因素引起的索赔p不可抗力的社会因素社会因素引起的索赔不可抗力的社会因素是指发生战争、核装置的污染和冲击波、指发生战争、核装置的污染和冲击波、暴乱、承包商和其它分包商以外人员动乱或骚扰等暴乱、承包商和其它分包商以外人员动乱或骚扰等而使承包商受到伤害。p不可预见的外界条件外界条件引起的索赔不可预见的外界条件是指有经验的承包商有经验的承包商在招投标阶段根据招标文件中提供的资料和现场勘察，都无法合理预见到的外界都无法合理预见到的外界条件条件，如地下水、地质断层、溶洞等，但其中不包括气候条件（异常恶劣天气条件除外）。Conditions of
97、 Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（二）不可抗力和不可预见因素引起的索赔（二）不可抗力和不可预见因素引起的索赔p施工中遇到的地下文物或构筑物引起的索赔（三）业主方原因引起的索赔（三）业主方原因引起的索赔Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（四）工程师方原因引起的索赔（四）工程师方原因引起的索赔p延误提供图纸或拖延审批图纸引起的索赔延误提供图纸或拖延审批图纸引起的索赔p重新检验引起的索赔重新检验引起的索赔工程师除了要进行合同中规定的检查试验外，还有权要求重新检验和检查。如果重新检查或检
98、验表明其质量未到质量未到达技术规范所要求的标准标准，则检查或检验费用由承包商承担检查或检验费用由承包商承担，如果检查或检验证明符合合同符合合同要求，则承包商除了可以向业主提出偿付这些检查费用和修复费用检查费用和修复费用外，还可以对由此引起的其它损失，如工期延误、工人窝工工期延误、工人窝工等，要求赔偿Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICp工程质量要求过高引起的索赔p对承包商的施工进行不合理干预引起的索赔p暂停施工引起的索赔（四）工程师方原因引起的索赔（四）工程师方原因引起的索赔（五）价格调整引起的索赔（五）价格调整引起的索赔 C
99、onditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 9.1.4 9.1.4 索赔的分类索赔的分类（一）狭义的索赔和广义的索赔（一）狭义的索赔和广义的索赔 狭义狭义的建设工程索赔是指建设工程承包商在由于业的建设工程索赔是指建设工程承包商在由于业主的原因或发生主的原因或发生承包商和业主承包商和业主不可控制的因素而遭受损不可控制的因素而遭受损失时，向业主提出的补偿要求。失时，向业主提出的补偿要求。 广义广义的建设工程索赔是指建设工程承包商由于合同的建设工程索赔是指建设工程承包商由于合同对方的原因或合同双方不可控制的原因而遭受损失时，对方的原因或合同
100、双方不可控制的原因而遭受损失时，向对象提出补偿要求。包括承包商向业主、保险公司、向对象提出补偿要求。包括承包商向业主、保险公司、供货商、运输商、分包商等提出的索赔供货商、运输商、分包商等提出的索赔Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（二）按索赔目的分类（二）按索赔目的分类p工期索赔误期损害赔偿费是用以补偿业主由于工程项目较晚投入运行而受到的经济损失，按日计算，可以累积达到合同额的10%。p经济索赔费用超支主要来自两种情况：一是施工受到干扰施工受到干扰，导致工作效率降低。而是业主指令工程变更或产生额外工程业主指令工程变更或产生额
101、外工程，导致工程成本增加。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC9.2 9.2 索赔的证据和程序索赔的证据和程序 9.2.1 索赔的证据与文件索赔的证据与文件p真实性p全面性全面性p关联性关联性p合法性合法性合法性包括三方面内容：首先，收集证据的合法性。收集证据的合法性。其次，证据形式的合法性。最后，证据材料转化为证据的合法性。p具有法律证明力（一）索赔证据的特性（一）索赔证据的特性Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC所谓加工资料加工资料，是经过人为加工整理的资
102、料,主要包括：l来往信件l各种会议纪要l工程进度计划l招标文件及其参考资料、现场调查备忘录、表表资料和合同文件、附件Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICp提出索赔意向通知索赔意向通知索赔事件发生28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。合同实施过程中，凡不属于承包方责任导致项目拖延和成本增加事件发生后的28d内，必须以正式函件通知监理工程师，声明对此事件要求索赔，同时仍需遵照监理工程师的指令继续施工，逾期提出时，监理工程师有权拒绝承包方的索赔要求。p提交索赔申请报告索赔申请报告及有关资料发出索赔意向通知后，承包方应抓紧准备索赔的
103、证据资料，包括事件的原因、对其权益影响的资料、索赔的依据，以及其他计（一）常规索赔程序。（一）常规索赔程序。常规索赔程序是指索赔双方就索赔事项友好解决，友好解决，没有争议存在。常规索赔程序包括 9.2.2 索赔的程序索赔的程序Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICp提交索赔申请报告索赔申请报告及有关资料算出该事件影响所要求的索赔额和申请工期延期的天数，并在28d内向监理工程师提交索赔申请报告及有关资料。p审核索赔申请审核索赔申请监理工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，在28d内给予答复内给予答复，或要求承包方进一步补充
104、索赔理由和证据。监理工程师在28d内未给予答复或未对承包方作进一内未给予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可步要求，视为该项索赔已经认可。p持续性索赔事件当索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性地阶段性地向监理工程师发出索赔意向通知，在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。（二）争议索赔程序。（二）争议索赔程序。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC9.39.3费用索赔与工期索赔费用索赔与工期索赔 9.3.1 费用索赔费用索赔（一）直接损失和费用的含义（一）直接损失和费用的含义是指承包
105、商在现场内外发生的（或将发生的）所有合理支出，包括管理费及类似支出管理费及类似支出，但不包括利润从这项规定中，可以得出FIDIC合同中的费用是指直接损失或费用，但根据FIDIC合同规定，承包商也可以就某些干扰或延误承包商也可以就某些干扰或延误事件索赔费用和利润。事件索赔费用和利润。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（二）可索赔的费用（二）可索赔的费用 1.人工费人工费因可原谅的延误而导致承包商提出人工费索赔时，承包商可就额外雇佣劳务人员、加班工作、工资上涨、人员限制和工效降低费用提出索赔工资上涨：承包商有权索赔的费用=工资差
106、价人员闲置：承包商可以就人员闲置问题与工程师协商，按双方达成的折算数值（小于小于1）计算。因为大多数情况下，如发生人员闲置，承包商均会安排施工人员从事其他工作。但在施工人员转换工种进行施工时，会产生一定工效损失，此时，承包商应做好现场记录，计算工效损失数值和费用。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 2.机械费机械费 承包商自有的施工机械设备承包商自有的施工机械设备。可按折旧率折旧率标准计算施工机械使用费。 租赁设备租赁设备。只要租赁价格合理，可凭租赁费租赁费单据按租赁价格计算。 4.材料费材料费 增加材料用量增加材料用量。按
107、材料使用量乘以单价计算对于使用时间有要求的材料对于使用时间有要求的材料，当材料积压时间太长时，应根据实际情况考虑材料超过使用期后报废的损失。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC4.延长工期后的费用延长工期后的费用工程保险费追加延长期限的临时租地费临时工程的维护费保函手续费5.管理费（管理费（现场管理费和公司管理费）根据实际情况由业主、承包商和工程师协商确定。管理费比例总的管理费每天管理费索赔管理费总额Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC6.利润（利润（ ） 可
108、索赔利润的范围：I.工程范围的变更工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔II.由于业主的原因终止或放弃合同，承包商有权获得已完成工程款外，还应得到原定比例原定比例的利润。（以及预期利润补偿以及预期利润补偿）利润索赔款额的计算通常是与元报价单中的利润百分率保持一致保持一致7.其他费用其他费用8.总部费用总部费用Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC（三）费用索赔计算方法（三）费用索赔计算方法l分项法分项法l总费用法总费用法l 修正总费用法修正总费用法Conditions of Contract for Construction成都
109、大学成都大学FIDIC（三）费用索赔计算方法（三）费用索赔计算方法l 分项法分项法分项法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算算索赔值的一种方法。这一方法是在明确责任明确责任的前提下，将索赔费用分项列出，并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料，这样可以在较短时间内给以分析、核实，确定索赔费用顺利解决索赔事宜。在实际中，绝大多数工程的索赔都采用分项法计算。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICl总费用法总费用法又称总成本法。就是当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费
110、用。再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，计算索赔余额，具体公式为：索赔金额一实际总费用一投标报价估算总费用索赔金额索赔金额=实际总费用实际总费用-投标报价时估算的费用投标报价时估算的费用Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICl修正总费用法修正总费用法修正总费用法是对总费用法的改进。即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素去掉一些不合理的因素，使其更合理。修正内容如下：（l）将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期。（2）只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失某项
111、工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作受的损失。（3）与该项工作无关的费用不列入总费用中。（4）对投标报价费用重新进行核算：按所受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工作量，得出调整后的报价费用。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 9.3.2 工期索赔工期索赔按是否处于关键线路上对延误的分类：p 关键延误关键延误。关键延误是位于网络进度计划的关键线路上的延误，关键延误肯定会导致总工期的延长总工期的延长，如果是可原谅的可原谅的延误应该给予承包商工期补偿。延误应该给予承包商工期补偿。p 非关
112、键延误。非关键延误。非关键延误是位于非关键线路上的延误，当其延误时间没有超过浮动时间时，便不会造成总工期的延长，只有超过浮动时间时，才对其超过浮动时间时，才对其超过部分予以延期。即使是可原谅的延误，只要其延误不造成总即使是可原谅的延误，只要其延误不造成总工期的延长，承包商仍然得不到工期补偿工期的延长，承包商仍然得不到工期补偿。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC第十章第十章 争议的解决争议的解决和解和解调解调解仲裁仲裁诉讼诉讼解决解决Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学
113、FIDIC调调解解民间调解民间调解仲裁调解仲裁调解诉讼调解诉讼调解民事调解民事调解行政调解行政调解Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC仲裁法仲裁法 1. 仲裁受理范围仲裁受理范围平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其合同纠纷和其他财产权益纠纷他财产权益纠纷，可以仲裁。下列纠纷不能仲裁不能仲裁：婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；依法应当由行政机关处理的行政争议。劳动争议和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDI
114、C 2. 仲裁的制度仲裁的制度p 协议仲裁制度协议仲裁制度当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。仲裁委员会应当由当事人协议选定仲裁委员会应当由当事人协议选定。仲裁不实行级别管辖和地域管辖。p 或裁或审制度或裁或审制度当当事事人人达达成成仲仲裁裁协协议议，一方向人民法院起诉的，人人民民法法院院不不予予受理受理，但仲裁协议无效的除外。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICp 一裁终局制度一裁终局制度裁裁决决作作出出后后
115、，当当事事人人就就同同一一纠纠纷纷再再申申请请仲仲裁裁或或者者向向人人民民法法院院起起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 3. 仲裁委员会仲裁委员会 仲裁委员会可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立，也可以根据需要在其他设区的市设立，不按行政区划层层不按行政区划层层设立设立。仲裁委员仲裁委员会属于民间团体，独立于行政机关，与行政机关没与行政机关没有隶属关系有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系仲裁委员会之间也没有隶属关系。Conditions
116、 of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 4. 仲裁协议仲裁协议仲裁协议应当具有下列内容：请求仲裁的意思表示请求仲裁的意思表示仲裁事项仲裁事项选定的仲裁委员会选定的仲裁委员会Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 5.仲裁协议独立于合同仲裁协议独立于合同仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力影响仲裁协议的效力。仲裁庭有权确认合同的效力。 6.异议异议当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作可以请求仲裁委员会作
117、出决定或者请求人民法院作出过裁定出决定或者请求人民法院作出过裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDIC 6.仲裁程序仲裁程序当事人申请仲裁应当符合下列条件：有仲裁协议；有具体的仲裁请求和事实、理由；属于仲裁委员会的受理范围。仲裁委员会收到仲裁申请书之日起五日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人；认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。p 申请和受理申请和受理Condit
118、ions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICp 放弃仲裁协议放弃仲裁协议当当事事人人达达成成仲仲裁裁协协议议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。p 仲裁庭的组成仲裁庭的组成仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员三名仲裁员或者一名仲裁员组成。由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员。Conditions of Contract for Construction成都大学成都大学FIDICThank you !Thank you !
