施工合同示范文本解析totall谭敬慧

《施工合同示范文本解析totall谭敬慧》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同示范文本解析totall谭敬慧（144页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、版权所有，不得用于商业用途。谭敬慧合约与法律管理合约与法律管理主讲人：谭敬慧谭敬慧二OO八年十一月2013版建设工程施工合同版建设工程施工合同（示范文本）解读（示范文本）解读主讲人：谭敬慧主讲人：谭敬慧 新版施工合同应用指南主编新版施工合同应用指南主编建纬（北京）律师事务所建纬（北京）律师事务所2013 年年6 月月谷独挡怪灌吮柒桑瞻硅磋寺饵九刑桌星爷聚惭恨帐瓮掌肛汲洱衔添懂疡侮2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧谭敬慧建纬（北京）律师事务所建纬（北京）律师事务所 主任主任 法学硕士法学硕士 工学硕士工学硕士英国皇家特许建造师

2、英国皇家特许建造师北京仲裁委员会仲裁员北京仲裁委员会仲裁员中国招标投标协会专家中国招标投标协会专家中国建筑业协会企业管理委员会专家中国建筑业协会企业管理委员会专家中国房地产协会法律专业委员会副秘书长中国房地产协会法律专业委员会副秘书长手机：手机：13911870171邮箱：邮箱：丝景淹示冲奶泄氢柄洞奠凤扰琳瞒饲盈嗡撮奇铡成每侍雇大苏审狄潘豹冶2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧话题话题 20132013版建设工程施工合同（示范文本）应用指南版建设工程施工合同（示范文本）应用指南 中国建筑工业出版社中国建筑工业出版社 主编：逄宗

3、展、谭敬慧主编：逄宗展、谭敬慧 豹七铆腔可涵惕炯忘键徐涂捏甲宫甜恩磕牺知宇酶幌纺陡挺误痉靖囤小焙2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧目的：目的：u合同最新知识合同最新知识u国内合同最新理念国内合同最新理念u合同的经营与管理合同的经营与管理u走出合同弱势困境走出合同弱势困境 腿祖军佩岸楚嘉雹贴例枯埠飘靶崖呼隙捏钠俺烃苍厦蒸腑泽颧药句付证虞2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧话题话题 1 1、20132013版施工合同示范文本修改背景版施工合同示范文本修改背景 2

4、 2、20132013版施工合同示范文本修改理解版施工合同示范文本修改理解3 3、20132013版施工合同示范文本重点条文解读版施工合同示范文本重点条文解读 殖辅织木沾浩且鲁脯汇屡汇旧碾蛾灌慈琴娥驭韶掌贤念梗榜筒氛孕陀摄弹2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于招标投标与合同签订关于招标投标与合同签订根据合同法的理论根据合同法的理论招标人发出招标文件属于招标人发出招标文件属于要约邀请要约邀请投标人发出投标文件属于投标人发出投标文件属于邀约邀约招标人发出中标通知书属于招标人发出中标通知书属于承诺承诺投标人收到中标通知书合同即告

5、成立投标人收到中标通知书合同即告成立招标投标法第四十六条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。” 黑白合同问题黑白合同问题字话镇泵范绸留泽遭女文征工宿磁流码莱妨阅踪室蠢储邱腮二抠誓蒸杜喉2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧最新法律规定最新法律规定- 23号令：2013年5月1日实施 招标公告发布暂行办法招标公告发布暂行办法4号令号令 工程建设项目自行招标试行办法工程建设项目自行招标试行办法5号令号令 工程建设项目

6、可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（9号令）号令） 评标委员会和评标方法暂行规定（七部委令第评标委员会和评标方法暂行规定（七部委令第12号）号）国家重大建设项目招标投标监督暂行办法（国家重大建设项目招标投标监督暂行办法（18号令）号令） 评标专家和评标专家库管理暂行办法（评标专家和评标专家库管理暂行办法（29号令）号令） 工程建设项目勘察设计招标投标办法八部委工程建设项目勘察设计招标投标办法八部委2号令）号令）工程建设项目施工招标投标办法工程建设项目施工招标投标办法 （七部委（七部委30号令）号令）工程建设项目招标投标活

7、动投诉处理办法（七部委工程建设项目招标投标活动投诉处理办法（七部委11号令）号令） 工程建设项目货物招标投标办法工程建设项目货物招标投标办法 （七部委（七部委27号令）号令）和和试行规定试行规定 （九部委（九部委56号令）号令） 国家发展计划委员会关于指定发布依法必须招标项目招标公告的媒介的国家发展计划委员会关于指定发布依法必须招标项目招标公告的媒介的通知（计政策通知（计政策2000868号）号） 习擂缅讨习董糖恤脏埠蜗翁理澎馈肛筐往账篷鼎怠迅庸匹窒箭苯砾哼孵蛾2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本修改

8、背景版施工合同示范文本修改背景8种万蓑滞荡淬界僧院姑便浩腥毗夫矢月惫蘑轻承粳伊洲极枉赎透剂补禁汉2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧施工合同面临的四大问题施工合同面临的四大问题 1 1、与现行法律的适应、与现行法律的适应 标法、合同法、行政法规、部门规章、司法解释等标法、合同法、行政法规、部门规章、司法解释等 2 2、与项目管理的适应、与项目管理的适应 发包与承包、工期质量安全管理、成本控制、暂估价等发包与承包、工期质量安全管理、成本控制、暂估价等3 3、与市场资源的适应、与市场资源的适应 资源现状、生产要素的组织现状、市场交

9、易现状等资源现状、生产要素的组织现状、市场交易现状等4 4、与交易习惯的适应、与交易习惯的适应 工程量清单计价规范、投标报价习惯、分包习惯、工程量清单计价规范、投标报价习惯、分包习惯、 支付习惯、结算习惯、争议解决习惯等支付习惯、结算习惯、争议解决习惯等 篷玄棠甚嗽挥警盘麦栓存乾入织湛粳供恰披狰吗躬么盈汹纤翰奠横亏牢置2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧示范文本形成示范文本形成 1、调研现状，明确问题，、调研现状，明确问题，全面梳理法律规范，全面梳理法律规范，借鉴行业文本，提出解决方案，形成征求意借鉴行业文本，提出解决方案，形

10、成征求意见稿；（见稿；（2009年年5月月-2011年年2月）月） 2、公开征求社会意见，专家论证研讨，提交、公开征求社会意见，专家论证研讨，提交 送审稿送审稿 ；（；（2011年年3月月-2011年年6月）月）3、根据送审意见，反复研究，形成报批稿。、根据送审意见，反复研究，形成报批稿。 （2011年年7月月-2013年年3月）月）钒脊蒲孕砧然南善屿嚼捧绚贞婉牵狞玉钥暂墙嘶男乞婚昌壁囤呀胶茧围挣2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本修改理解版施工合同示范文本修改理解11狠哭墙酶工矢纠篓命县磅押摆棕疥袍

11、聚壶论风瞄揩肿轧卸检豪用鞋牲简账2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本修改理解版施工合同示范文本修改理解1、建设工程合同的法律属性、建设工程合同的法律属性u经济法部门法调整，具有行政监管和市场竞争、契约自由与行政规制的双重特性u承揽合同源本性，合同法第16章建设工程合同以及第15章承揽合同的有关规定。u法律特征：法律特征：以承揽法律关系为基础：定作人提供资金并提出定作要求，定作人享有任意解除权。承揽人完成加工制作，一般限于手艺、工艺等技术要求，通常不承担加工承揽材料等的市场风险。 专业机构与投资人的合作

12、-承担有限市场风险。模早秤闰悉炊你忌恕歇洛舰挑戳壮论养萨吮院仁岸灌血写患憋祖唆背拦又2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本修改理解版施工合同示范文本修改理解2、建设工程合同的立法价值取向、建设工程合同的立法价值取向第一，强调多重法律价值，且国家利益和社会公共利益顺位在先第一，强调多重法律价值，且国家利益和社会公共利益顺位在先 建筑法、招标投标法、建设工程质量管理条例等法律法规的立法目的，强调市场竞争的同时，尚需接受工程建设监督管理，维护市场秩序，保证质量和安全，促进行业健康发展。 合同价值合同价值：存在

13、国家利益、社会公共利益、当事人合法权益的价值顺序，与普通民事交易活动不同。第二，强调公平分担风险的原则。第二，强调公平分担风险的原则。 建设工程合同的法律本质：在发包人和承包人之间必须进行合理的风险分担。第三，兼顾合同管理的效率原则，强调建设活动的程序规范。第三，兼顾合同管理的效率原则，强调建设活动的程序规范。 从效率角度出发，商事合同的实质即为交易，对于交易过程中的重大事项进行程序规范，减少双方当事人摩擦、避免粗放管理。俏孔茨窝凑盲太违雹抨辕洽猪闺典崖剖设缓浊玛肺均持袋肚泰噬悦杉碟九2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧201

14、3版施工合同示范文本修改理解版施工合同示范文本修改理解3、建设工程合同权利义务的分配原则、建设工程合同权利义务的分配原则u施工合同主要目的施工合同主要目的：承包人进行工程建设，发包人支付价款。建设工程合同中，发包人通常为出资人，不宜对发包人建设工程合同中，发包人通常为出资人，不宜对发包人提出过高的专业技术要求，发包人承担投资风险，工程实提出过高的专业技术要求，发包人承担投资风险，工程实施由承包人负责。施由承包人负责。4、符合国情，促进良性交易习惯的形成、符合国情，促进良性交易习惯的形成充分考虑工程建设领域的现状，着眼未来发展，通过条文充分考虑工程建设领域的现状，着眼未来发展，通过条文安排，安排

15、，解决以往工程合同中的顽症，解决以往工程合同中的顽症，并推动并推动良性交易习惯良性交易习惯的形成，引导施工合同走向的形成，引导施工合同走向合法、公平与高效合法、公平与高效。态霉芒伍蔼疆蜘盛袜税剖商洗吟摄枷漓隙马唱改扣窝马腾潘怀压芒潞娥悼2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧示范文本修改重点示范文本修改重点u完善八项合同管理制度完善八项合同管理制度u完善合同要素结构与体系完善合同要素结构与体系u强调合同履行程序强调合同履行程序u完善合同价格类型完善合同价格类型u注重对发承包人市场行为的引导注重对发承包人市场行为的引导u实现与法律和

16、其他文本的衔接实现与法律和其他文本的衔接 橡摊际气亲直病袒亭福恶傅孜退筋章害仰暇暮糙意馆赶怀努瑟而尚冯酞氰2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧八项合同管理制度八项合同管理制度 u双向担保制度双向担保制度 u合理调价制度合理调价制度u缺陷责任期制度缺陷责任期制度u工程系列保险制度工程系列保险制度u商定与确定制度商定与确定制度 u索赔期限制度索赔期限制度 u双倍赔偿制度双倍赔偿制度 u争议评审解决制度争议评审解决制度 韶政鹅萌霹钟孜掷级懂豁摊吁换典汽蔼厕檀夹太氢弟斋硼梦账妙议澈拇混2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬

17、慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧二、重点条文解读二、重点条文解读17俊孽驴泉赞帘涪昂直突龚爸确嚣触淄须棘搐实古平苯锐物剂垄凭柞旱胚最2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧示范文本的适用范围示范文本的适用范围 u适用范围适用范围:由业主提供设计的传统施工总承包的项目管理由业主提供设计的传统施工总承包的项目管理模式，主要适用于土木工程施工，包括各类公模式，主要适用于土木工程施工，包括各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装等路管道的施工和设备安

18、装等 树救挑恩囊别你啪慎坊洼膘浮蛋问手裤瑟詹厄势养揍谢历芹勉担诱糕牺锭2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧示范文本框架示范文本框架 u合同协议书合同协议书u通用合同条款：通用合同条款： 一般约定、发包人、承包人、监理人、工程一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违

19、约、不可抗力、工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔以及争议解决保险、索赔以及争议解决u专用合同条款（附件专用合同条款（附件11个）个）彝蚂成舅慰壤蝎严葛晚窑翅期蛊痔脆硅残箕庚黔野措搁弯明豪割胯雇更陆2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于合同协议书关于合同协议书【条文】【条文】 示范文本合同协议书共计13条条，主要包括： 工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。5.工程内容：。工程内容：。群体工程应附承

20、包人承揽工程项目一览表（附件群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。）。6.工程承包范围：工程承包范围：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。 。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。给肠本复社逛拂顷刻使装丽鸥敌捂馅收毡摊糖幕恍聪伤匪茬嫉饯牟撵枫刘2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解

21、析-totall-谭敬慧关于合同协议书关于合同协议书【解读】【解读】u 合同协议书具有两个主要的作用：合同的纲领性文件、合同生效的形式要件反映u合同协议书的生效一般在合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效，但合同当事人对合同生效有特别要求的合同生效有特别要求的，可以通过设置一定的生效设置一定的生效条件或生效期限以满足具体项目的特殊情况条件或生效期限以满足具体项目的特殊情况u增加约定，即“专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章”u增加：当事人落款处：地址、账户、邮编、电子信箱等内容u关于工程内容与承包范围众槽着撤透吴喻膝揉骄胜际辊恃慎胳涯畔粒麻匡唉萝地刻费楷锅稼

22、卡握琼2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于通用合同条款关于通用合同条款【条文】【条文】总共有总共有20个条文，分别是：个条文，分别是：1.一般约定； 11. 价格调整；2.发包人； 12. 合同价格、计量与支付；3.承包人； 13. 验收和工程试车；4.监理人； 14. 竣工结算；5.工程质量； 15. 缺陷责任与保修；6.安全文明施工与环境保护； 16. 违约；7.工期和进度； 17. 不可抗力；8.材料与设备； 18. 保险；9.试验与检验； 19. 索赔；10.变更； 20. 争议解决柄已拷茸氛诊狈字围床题冷蒂奉膳绊

23、钩毙宪珐眼柬菲鸳呻监燎晨女倦措侦2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于通用合同条款关于通用合同条款【解读】【解读】u 通用合同条款是合同当事人根据法律规范的规定，就工程项目施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的通用性约定。通用性约定。u作用：反复使用、避免漏项、便于管理和查阅。作用：反复使用、避免漏项、便于管理和查阅。u 使用过程中，如果工程建设项目的技术要求、现场情况与市场环境等实际履行条件存在特别性，则可以在专用专用合同条款合同条款中进行相应的补充和完善补充和完善努穷柑鞋窑姜抠喷双凤怖撅粹踪呵枝搜户效冶撞星昌

24、狰熔场泉统丸萄帽彝2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于专用合同条款关于专用合同条款【解读】【解读】u专用合同条款是合同当事人对通用合同条款进行的补充和完善补充和完善u原则上原则上：对专用合同条款的使用应当尊重通用合同条款的原则要求和权利义务的基本安排如专用合同条款对通用合同条款进行颠覆性修改，则从基本面上背离该合同的原则和系统性，出现权利义务不平衡，与起草初衷不符合不礼妓折孩因披维庭陛见林熄激玖穗嚼诫譬券送钨跪赎柏问兜丢佯掣吊忽2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall

25、-谭敬慧一般约定一般约定【条文】【条文】 1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。溅懦塞七硫诛葛仅涝辫欠森陡咒奥瓣格翰酵钉豹缀估誉陌沿倚缉榔泵梆施2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧一般约定一般约定【条文】【条文】 1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。 1.1.1.5

26、 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。巡嚷飘迄傀掏姑羽钧佛氖糟疟矽岭背脉力逃滥酋夫橡薛牟挨伸魄忽信扣觅2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于监理人关于监理人【条文】【条文】1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。法人或其他组织。注

27、意：注意：1、区分必须监理的项目和不必监理的项目、区分必须监理的项目和不必监理的项目2、不必监理的项目，不必监理的项目，可以由发包人委托的项目可以由发包人委托的项目管理人担负合同中监理人的职责管理人担负合同中监理人的职责忠崩疹淀蓬观攻葬姐凉晓泡剑响蹋作抠愿醒瘁渤妙迄抖赚策贩悬茁遵笨骋2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧1.1.2.41.1.2.4关于监理人关于监理人【解读】【解读】u监理人：指受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织，即监理人是发包人的委托代理人，其权利来源于发包人的授权，监理人不是施工合同当事

28、人。u监理人行使的职权，除了发包人授予外，还包括法律规定的职责和义务。注意：注意：（1）在法定必须监理的项目中，监理人是法定的参与主体，对于保证建设工程的质量和安全具有重要意义（2）对于非强制监理工程项目，发包人可以不委托监理人，而自行进行工程管理或者聘请工程管理人、工程造价咨询人等，合同关于监理人的工作职责可以由发包人或其聘请的工程管理人、工程造价咨询人行使（3）在发包人和承包人之间传递文件时均通过监理人来实现，确定了监理人“文件传递中心”合同地位，泻杠颠翼擎缸匿称颜胸挚习哮皇诺慑雏盎逃晨悍乘狈鹿蛔参难葡忙业可幻2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解

29、析-totall-谭敬慧 1.1.2.41.1.2.4关于监理人关于监理人【解读】【解读】（4）明确发包人代表和监理人各自权限，避免出现交叉，引发争议（5）发包人代表的授权与监理人的授权出现交叉或授权不明，承包人应当在订立合同过程中以及订立合同后及时向发包人提出。此亦为合同履行的诚实信用义务惩糜屉司梦间箍涤垄碟动缸佬限蜀诊帚菊硒畔渔埃凤贡湛文焕根乎档挨哨2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧一般约定一般约定【条文】【条文】 1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 1.1.

30、2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。莆斡终弦幂踩挡孔黑塘凑袍娜捡锌抿雌裸层改哦虞浑惜脑制技摹债庇瑚贪2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧一般约定一般约定【条文】【条文】 1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项开工通知约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开

31、工日期。 1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项竣工日期的约定确定。 恫肩提脑苛向术姐榷礁京彭犹西肃篡腻锚氓绢鼻包幂饯锌裕翘惜上腋宰毅2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧一般约定一般约定【条文】【条文】 1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。 1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。贡均蓝

32、缸乙耕沧挤存戳唯饱丈慢藩酝沤涂黄勺蠢鼎猴爪奋当卵之淳褒戏篱2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧一般约定一般约定【条文】【条文】 1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。 1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。孺篱瑶珍匆谷政烯疗嫌皱阿矩庚枯旭张烈蓝赋饲铲阂腑镊颇硫象推栏消教2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧一

33、般约定一般约定【条文】【条文】 1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。 1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。膛糜坪食顿阎师晤晶峦橙困钦息宣厘弛阁贬歉沽革岸膏韶愉鸟窘稚政棉看2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧一般约定一般约定【条文】【条文】1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单

34、价、专业工程以及服务工作的金额。1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 番忙羊相么哥缸蹦姜镜翅沟滚再呜钨帧甚童殃系辜邵撑空赡话笛雍续植怎2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于合同文件组成部分关于合同文件组成部分【条文】【条文】1.5 合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同

35、条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序并根据其性质确定优先解释顺序鳞洗寨沙贺礼馒芹岩钩掌茧椰巴锦汹焕尧洋炼账瘁秃阐顺瓷皱栅箕筋蛋颐2013版施工合同示范文本解析-totall-

36、谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧1.5合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序【解读】【解读】1、合同文件的组成及解释顺序，决定合同内容和解释先后顺序。2、在“其他合同文件”中，当事人可以根据不同项目的情况约定其他有关文件作为合同文件的组成部分，如招招标文件、施工组织设计、其他投标文件等。标文件、施工组织设计、其他投标文件等。问题：最大的争论即，施工组织设计等其他投标文件是问题：最大的争论即，施工组织设计等其他投标文件是否构成合同文件的组成部分。否构成合同文件的组成部分。雾片仓销楚合卉辟播檄掀手款田袍抽擎曾贴荧蜡钧滤瓦宙为句颇二透淫浪2013版施工合同示范文本解析-tot

37、all-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧发包人发包人【条文】【条文】 2.1 许可或批准许可或批准发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 注意：许可的责任、延误的后果注意：许可的责任、延误的后果韵哉太荧多梯贬带播屿引矿对香篙和汪丙懦震艳这左

38、教屿缝糙区搐勘讲匝2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧发包人发包人【条文】【条文】 2.2 发包人代表发包人代表 发包人应在专用合同条款专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人

39、代表。 不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。包人代表或发包人指定的其他人员行使。栏辕僧矿触执测臃附衅绿拉猾已需霓腿绘安戌兰刷膳忧动郑拘铲验矣后沉2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧发包人发包人【条文】【条文】 2.3 发包人人员发包人人员 发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。 发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派

40、驻施工现场的人员。沤萝喇福猫庄纹闽顾巨形桓玖庸交掠噶铝愿阿狰呕聂妒基柬娜纽暗沪果坛2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于资金来源证明和双向担保关于资金来源证明和双向担保【条文】双向担保制度【条文】双向担保制度2.5 资金来源证明及支付担保资金来源证明及支付担保 除专用合同条款另有约定外，除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明资金来源证明。 除专用合同条款另有约定外除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保履

41、约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担银行保函或担保公司担保保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。3.7 履约担保履约担保 发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同专用合同条款条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行银行保函或担保公司担保等形式保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担履约担保保所增加的费用由发包人承担。人丈债坐亮舔闸吞端酌综办星姐助吸估甩甄沫志颈锑逮庙与捉跟

42、廉妊谢跋2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于资金来源证明和双向担保关于资金来源证明和双向担保【解读】【解读】u关于资金来源证明：关于资金来源证明：对于财政预算投资的工程，项目立项批复文件应当对此载明，对于财政预算投资的工程，项目立项批复文件应当对此载明，故项目立项批复文件即为资金来源证明；对于自筹资金投资、故项目立项批复文件即为资金来源证明；对于自筹资金投资、银行贷款投资、利用外资、证券市场筹措资金等工程，发包人银行贷款投资、利用外资、证券市场筹措资金等工程，发包人应当取得资金来源方的投资文件或资金提供文件等。应当取得资金

43、来源方的投资文件或资金提供文件等。u支付担保支付担保是指担保人为发包人提供的，保证发包人按照合同约定支付工程款的担保u2013版施工合同版施工合同并未强制要求承包人提供履约保函。无论是履约保函还是支付保函，目前法律法规并没有作出强制性要求，由合同当事人根据工程实际需要确定是否需要对方提供u担保的期限担保的期限：一般应当自提供担保之日起至颁发工程接收证书之日止，因此承包人应保证履约担保在颁发工程接收证书前一直有效歧少洁娜震类伙超涣赴颤昨存褥础结惑塞毙熟惶耶釉寿残柑柴蕾武秘蹭圾2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于现场统一管理协

44、议关于现场统一管理协议【条文】【条文】2.8 现场统一管理协议现场统一管理协议 发包人应与承包人、由发包人直接发包的专直接发包的专业工程的承包人业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。逆壳弓畴巳亿答爸尝哇像墒隆缚皑椭儿券陡诀廊宪组闽迢磨粥缔殆侄甄钨2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2.8、现场统一管理协议、现场统一管理协议【解读】【解读】u建筑法规定，建设单位将工程直接发包的，不得将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分发包给不同的承包单位u关于进一步加

45、强建筑市场监管工作的意见（建市【2011】86号）的规定，强调施工总承包单位负责制（1）施工总承包单位对工程施工的质量、安全、工期、造价以及执行强制性标准等负总责。建设单位依法直接发包的专业工程，建设建设单位依法直接发包的专业工程，建设单位、专业承包单位要与施工总承包单位签订施工现场统一管理协议，单位、专业承包单位要与施工总承包单位签订施工现场统一管理协议，明确各方的责任、权利、义务。发包人不得以直接发包专业工程形式肢解发包，且对于影响到主体结构、重要功能设备的专业工程，不应当由发包人直接进行发包（2）施工总承包单位的责任不因工程分包行为而转移（3）分包单位责任导致的工程质量安全事故，施工总承

46、包单位承担连带责任（4）专业分包或劳务分包单位专业分包或劳务分包单位应当接受施工总承包单位的施工现场统一管理式卤跪李深该猖凛募全沏俏宣倍画总什轴揪孙尼慨麻谦镁誊缔丙帖竞邪叛2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2.8、现场统一管理协议、现场统一管理协议【解读】【解读】注意：注意：1、只有在发包人直接发包专业工程的情况下才、只有在发包人直接发包专业工程的情况下才需要单独订立现场统一管理协议。需要单独订立现场统一管理协议。2、发包人直接发包专业工程的情况下，现场统、发包人直接发包专业工程的情况下，现场统一管理协议应由发包人、承包人与

47、专业工程承包一管理协议应由发包人、承包人与专业工程承包人三方共同签订，在统一管理协议中明确发包人、人三方共同签订，在统一管理协议中明确发包人、承包人和专业工程承包人的权利义务承包人和专业工程承包人的权利义务延腆辫淮入球妓挨绝忘烂毗叠酌涨傲扼践层冲毙傲脖矢掷郁勒程奏停萧捍2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧3.13.1承包人的一般义务承包人的一般义务【条文】【条文】 3.1 承包人的一般义务 承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包

48、人留存； （2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务； （3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全； （4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责； （5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；胃躺掸综癣征匠拯藉霖沫载橡绽爪债鬼庆露呆痉鼻劝挫翔衰锣塑浆苫递岁2013版施工合同示范文

49、本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧3.13.1承包人的一般义务承包人的一般义务【条文】【条文】（6）按照第6.3款环境保护约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；（7）按第6.1款安全文明施工约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及 时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；（10）

50、应履行的其他义务。搽擞拳墨仍够承舟铜频决苏殆铝秋武乒斤秘忿棺瘤燎蓬丁掐乘腊喘类拾年2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧4.44.4商定或确定商定或确定【条文】【条文】 4.4商定或确定商定或确定重要重要 合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。 总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条争议解决约定

51、处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。弦填董诞睁蛛藐翠哭坟鸿瑟也吐费专草戴虽盛胰脖泌司扳弧著模于坐离稚2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧7.1.17.1.1施工组织设计的内容施工组织设计的内容【条文】【条文】7.1.1 施工组织设计的内容施工组织设计的内容施工组织设计应包含以下内容：（1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设

52、备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。 贼惋食班妆恬趟煞们轿哈喘旦皑袜权论贺玉薯授半高际租摸峦拂钨套儿湛2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧7.1.17.1.1施工组织设计的内容施工组织设计的内容【条文】【条文】7.1.1 施工组织设计的提交和修改施工组织设计的提交和修改 除专用合同条款另有约定外，承包人应在合除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后同签订后14天内，但至迟不得晚于第天内，但至迟不得晚于第7.3.2项开项开工通知载明

53、的开工日期前工通知载明的开工日期前7天天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。 。 注意：提交时间、戚卡筏据我雄拙蕴巫场粉三亮谢锭慑酸钢焊胡筐锅首帐史匈养碟扒深抚冕2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧7.27.2施工进度计划施工进度计划【条文】【条文】 7.2.1 施工进度计划的编制施工进度计划的编制 承包人应按照第7.1款施工组织设计约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯

54、例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。萤占绰费籍壤库捡滥洒亥隅坪岂鞘途居沧奢骄奔汇检瓶畴里轮溜赋宛辛泽2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧7.27.2施工进度计划施工进度计划【条文】【条文】 7.2.2 施工进度计划的修订施工进度计划的修订 施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理

55、人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。 注意：修订的作用拷竹涉歌奔欲伪伶潭戊蚌谊吹臼韵拟厩肌砚嗣寝习颂菠牺抵乾蚁虏蜕娟以2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于开工关于开工 【条文】【条文】7.3 开工开工7.3.1 开工准备开工准备 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款【施工组织设计】约定的期限

56、，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。喜锹疑寓婆该瘁齿盗琐均锤彭戚指半细垦忆犊超俺酉胯唱虎躇凤陈啸庸布2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于开工关于开工 【条文】【条文】7.3.2 开工通知开工通知 发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符

57、合法律规定。监理人应在计划开工日期计划开工日期7 7天前天前向承包人发出开工通知，工期工期自开工通知中载明的开工日期起算。 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求价格调整要求，或者解除合同解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支费用和（或）延误的工期，并向承包人支付付合理利润。合理利润。可乞甲仙堵蟹增溅岭篷铸笋舱列袁令插刑砸乱捡焰殆园扮醛檀记弯戌祷摩2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于开工关于开

58、工【解读】：【解读】：u开工条件：法定条件和约定条件开工条件：法定条件和约定条件法定开工条件：建筑法第8条规定：8个条件，施工许可证约定条件：现场条件、交接条件、资料条件、临建设施等u开工程序：开工准备报审、监理人审核、发包人同意，监开工程序：开工准备报审、监理人审核、发包人同意，监理人出具开工通知理人出具开工通知u强调：“监理人发出的开工通知应符合法律规定。”u迟延开工：计划开工日期迟延开工：计划开工日期90天后开工，调价或解除合同天后开工，调价或解除合同u问题：问题： 1、没有用地规划许可证、工程规划许可证的施工合同2、没有施工许可证的施工合同效力3、开工通知载明的时间早于施工许可证的后果

59、轧烦大钓剑努碟瞳珊寞寐瘩琅痛啼郡诫鞋武爆蠕吴蚀魂邹打蚊普涌箱而汾2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧7.5.27.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因导致工期延误【条文】【条文】7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。尚侠第谨古砰热烦代耿妊胡构故钥轴女帛砾擅奖膳

60、殃滞簇却税艾癸打况磅2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧7.67.6不利物质条件不利物质条件 【条文】【条文】7.6 不利物质条件不利物质条件（定义、合同）（定义、合同） 不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。 承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见不可预见的理由。监理人经发包人同意后应

61、当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条变更约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。（不可预见的判断、承包人义务、监理人的义务、后果）（不可预见的判断、承包人义务、监理人的义务、后果）鲤固茎习或松芋此艰伎惕桌跌宰殃浊锋筑畔川惺灶米姑剔欺青份阳绞荡窖2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于暂停施工关于暂停施工 【条文】【条文】 7.8 暂停施工暂停施工 7.8.1发包人原因引起的暂停施工发包人原因引起的暂停施工 因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急

62、且监理人未及时下达暂停施工情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的指示的，按照第7.8.4项【紧急情况下的暂停施工】执行。 因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。7.8.2 承包人原因引起的暂停施工承包人原因引起的暂停施工 因承包人原因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天天内仍未复工的，视为第16.2.1项【承包人违约的情形】第（7）目约定的承包人无法继续履行合同无法继续履行合同的情形。臃寒原造煞暮冶艺嗽也嘎研瓶递多召磁崭吉伦烷桌饿相遍呜疆加犁亲赘牲2013版施工

63、合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于暂停施工关于暂停施工【条文】【条文】7.8.3 指示暂停施工指示暂停施工 监理人认为有必要时，并经发包人批准发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。7.8.4 紧急情况下的暂停施工紧急情况下的暂停施工 因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后2424小时小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异

64、议，按照第20条【争议解决】约定处理。击锻冠棺郴辽课据磐绕粤蝴财炎捏韧怠捕途燎挪摩梭恩窥残啥产食里无泊2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于暂停施工关于暂停施工【条文】【条文】7.8.6 暂停施工持续暂停施工持续56天以上天以上（重要）（重要） 监理人发出暂停施工暂停施工指示后5656天内天内未向承包人发出复复工通知工通知，除该项停工属于第7.8.2项【承包人原因引起的暂停施工】及第17条【不可抗力】约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后2828天天内准许已暂停施工的部分或全部工程

65、继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款【变更的范围】第（2）项的可取可取消工作消工作。暂停施工持续持续84天天以上不复工的，且不属于第7.8.2项【承包人原因引起的暂停施工】及第17条【不可抗力】约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整权提出价格调整要求，或者解除合同解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项【因发包人违约解除合同】执行。它荒垃拥贝义殉翰瑚分些婿摘圃再婶醇夸情暮诧率究刺盏丘孪控杜辆屏忌2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于暂停

66、施工关于暂停施工【解读】【解读】u引起暂停施工的原因：发包人原因、承包人原因、行政监发包人原因、承包人原因、行政监管、不可抗力管、不可抗力等4个方面。u停工的类型：依法停工、依约停工停工的类型：依法停工、依约停工u因发包人原因包括：发包人违法、发包人违约、发包人提发包人违法、发包人违约、发包人提出变更出变更等情形。u停工权的行使：停工权的行使：1、停工的指示：监理人发出，获得发包人同意、停工的指示：监理人发出，获得发包人同意2、停工的程序：通知、合理期间、停工、相应部位、停工的程序：通知、合理期间、停工、相应部位3、停工、停工84天以上，承包人有权取消相应工程、价格调天以上，承包人有权取消相应

67、工程、价格调 整、解除合同整、解除合同4、停工不当的后果：工期违约责任、停工不当的后果：工期违约责任泣扔性韧厉宁饶袍砖肉办累噪拼匠啼扭悠套膳全琳啄株秧教藤黎讫桑啄刀2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于暂停施工关于暂停施工【条文】【条文】7.8.7 暂停施工期间的工程照管暂停施工期间的工程照管 暂停施工期间，承包人承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。增加的费用由责任方承担。7.8.8 暂停施工的措施暂停施工的措施 暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工

68、扩大损防止因暂停施工扩大损失。失。 鸽伦卯云练出抉尚殃疽曳昨痊彦舟来壮讲漳汇曾拔男裤浆烦辟军性帜急令2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于暂停施工关于暂停施工【解读】【解读】u暂停施工后，施工合同并未解除施工合同并未解除，合同当事人仍需按照施工合同约定履行合同义务u承包人仍然为项目总承包方，承包人仍应按照建筑法第45条等法律规定以及合同约定负责工负责工程的照管程的照管，由此发生的承包人照管费用由造成暂停施工的责任方承担洋毡乃扑妮萨感阔铜匡链睹涯颗栗梨贸瘦频肤喷似浊谓叼砂馅扣陶疆膊壁2013版施工合同示范文本解析-totall

69、-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧7.97.9提前竣工提前竣工【条文】【条文】7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。贵立验乓障秽拈咳醛褐悍阵校

70、铡鹰衙台东足旅棘菇姐殆扶狞仗尽罩疙延婶2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于变更关于变更【条文】【条文】10. 变更变更10.1变更的范围变更的范围 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。树质群馏审寒拜弄轧腰篷凉摊肚跑砰美汕瓦减罗渐返缀豹羽诉卷裸烫搐浸

71、2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于变更关于变更【条文】【条文】10.2 变更权变更权发包人和监理人均可以提出发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。 涉及设计变更设计变更的，应由设计人提供变更后的图图纸和说明纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更审批手续。较蔬碍靖束捏钠残遏可歪岔钻榨竹鲜悸算瓶乎屋烽段绩纱嫉术

72、哼里瞬方检2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于变更关于变更【条文】【条文】10.3变更程序变更程序10.3.1 发包人提出变更发包人提出变更发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范工程范围围和变更的内容变更的内容。承包人应在收到监理人下达的变更指示后，立即予以执行或提出不能执行该变更指示的理由。承包人承包人执行变更的，应书面说明书面说明实施该变更指示对合同价格和工期合同价格和工期的影响。 郸漂搪诊韧拴慕氏鸟梨曝先矗讳嫂淌侥瑟辕考和炔腐东烦世哉涸划边捕芬2013版施工合同示范文本解析

73、-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于变更关于变更【条文】【条文】10.3.2 监理人提出变更建议监理人提出变更建议 监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更变更指示。指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。 10.3.3 变更执行变更执行=重要重要 承包人收到监理人下达的变更指示监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更

74、的，应当书面应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款【变更估价】约定确定变更估价。 问题：估价与实施变更问题：估价与实施变更畏铜收泼毛猫字根冶攀聊抨穿嘘淬梗酣傈溃鳞燃译嘲凄斋萧髓撑帖白碗洪2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于变更关于变更【条文】【条文】10.4变更估价变更估价10.4.1 变更估价原则变更估价原则 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目相同项目单价认定；（2）已标价工程量

75、清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目类似项目的单价认定； （3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过超过15%的的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利合理的成本与利润润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款【商定或确定】确定变更工作的单价。 注意：注意：1、大变更和无类似，、大变更和无类似，2、估价原则，、估价原则，3、合理成、合理成本本 4、商定或确定，、商定或确定，5、另行约定、另行约定 邮婿范篷枉协逆铁女隐粤窖注凰膀语报攒巨勉蛆甸整饮害辟展以醇瞻吱洋2013版施工合同示范文本解析

76、-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于变更关于变更【条文】【条文】10.4.2 变更估价程序变更估价程序 承包人应在收到变更指示后变更指示后1414天内天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7 7天天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承承包人提交变更估价申请后包人提交变更估价申请后1414天天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。 因变更变更引起的价格调整应计入最近一期最近一期的进度款中支付。 饼此薛囚十利分洽毒氟谢娱该脓叹

77、蜗春旺胰党掳针氧接迢败郁茶忱固乓独2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于变更关于变更【条文】【条文】10.5承包人的合理化建议承包人的合理化建议 承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响合同价格和工期的影响。 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7 7天内天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时

78、发出变更指监理人应及时发出变更指示示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款【变更估价原则】【变更估价原则】约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。亏吟眼跺服眠姜钥褒卷极却更乙愤戍百亏鄙泰突卖琅俐丽猎读被嫁笋污叛2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于变更关于变更【条文】 合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励奖励，奖励的方法和金额在专用合专用合同条款同条款中约定。 10.6 变更引起的工期调整变更引起的工期调整 因变更引起工期变化的，合同当

79、事人均可要求调整合调整合同工期，同工期，由合同当事人按照第4.4款【商定或确定】并参考工程所在地的工期定额标准工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。 =工期调整的依据工期调整的依据接舒塔回缓玻输酗岂春脯无片饶宛棘往乞袜磺锐乎孩茸因荐暮坏牺纷亏疑2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于变更关于变更【解读】【解读】 注意注意：（1）此处变更，不同于合同法意义的变更含义。）此处变更，不同于合同法意义的变更含义。（2）变更指示只能由监理人发出，可以由发包人、监）变更指示只能由监理人发出，可以由发包人、监理人、承包人等发起理人、承包

80、人等发起。（3）将原本在承包人合同承包范围内的事项取消，交）将原本在承包人合同承包范围内的事项取消，交由他人或自己实施，该行为一方面违反合同约定，二则违由他人或自己实施，该行为一方面违反合同约定，二则违反诚实信用，三则有可能涉及直接发包或肢解发包的问题反诚实信用，三则有可能涉及直接发包或肢解发包的问题（4）对于应当前往当地建设行政主管部门进行备案监）对于应当前往当地建设行政主管部门进行备案监管的变更事项，应当遵循当地建设行政主管部门的规定要管的变更事项，应当遵循当地建设行政主管部门的规定要求，前往当地主管部门进行备案求，前往当地主管部门进行备案柱诲而臭沏拭因空茫鸟破忍闪冲娩便纂掷条厉稳眷洒觉熔

81、陈俊釉筋愁衙匡2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于暂估价项目关于暂估价项目【条文】【条文】10.7暂估价暂估价 暂估价专业分包工程、材料和工程设备的明细由合同当事人在专专用合同条款用合同条款中约定。10.7.1 依法必须招标的暂估价项目依法必须招标的暂估价项目 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 第第1种方式：种方式：对于依法必须招标的暂估价依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行： （

82、1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前启动前1414天天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人发包人批准的招标方案批准的招标方案开展招标工作；塌竣驭奄荣抄表唁撞大舌箭制尊胸城毖催怕滓衔碗枣难桌衍寡贰善毖铲息2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于暂估价项目关于暂估价项目 （2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招

83、标控制价并委派评发包人有权确定招标控制价并委派评标委员会成员标委员会成员； （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。第第2种方式：种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人发包人和承包人共同招标确定共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分提交暂估价招标方案

84、和工作分工工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。人与中标人共同签订暂估价合同。尼匆瞬粉刚朝昭驳游蕴退堆极爱纪酿虽欢升徐抖玲沥铂斤芍笨害咆缸钉煎2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于暂估价项目关于暂估价项目【条文】【条文】10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目不属于依法必须招标的暂估价项目（3种）种） 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 第第1种方式种方式：对于不属于依法必须招标

85、的暂估价项目，按本项约定确认和批准：=承包人申报、发包人确定承包人申报、发包人确定（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意； （2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定重新确定暂估价项目的供应商、分包人; （3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 第第2种方式：种方式：承包人按照第10.

86、7.1项【依法必须招标的暂估价项目】约定的第1种方式确定暂估价项目。=构成自愿招标项目构成自愿招标项目卜碌癸酋诗谎疤郴濒型养心恋踏戏森遭刹丘游瑰憎辩宝镊藕葛蝇扩微翟慈2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于暂估价项目关于暂估价项目 第第3种方式：种方式：承包人直接实施直接实施的暂估价项目 承包人具备实施暂估价项目的资格和条件具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款专用合同条款约定具体事项。 10.7.3 因发包人原因发包人原因导致暂估价合同订立和履

87、行迟延履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润合理的利润。因承包人原因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。炉瓤氧坛袄宫宾解份膨堂驭醒蜗瞅锯任留点冠缚呼乳承唯严案太乖木荡淡2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于暂估价项目关于暂估价项目【解读】【解读】 1、暂估价定义：指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工材料、工程设备的单价、专业工程以及服务程以及服务工作的金额。 2、暂估价

88、项目的产生情形：暂估价项目的产生情形：第一：发包人不希望该暂估价项目由总承包人来实施第二：因为项目特殊，确实存在造价暂未确定情形3、暂估价项目注意：暂估价项目注意：第一，发包人需要明确提出暂估价项目明细提出暂估价项目明细第二，明确暂估价项目是否需要招标是否需要招标，实施条例第29条第三，招标的方案编制、审批、实施，如招标人，招标控制价，方案编制、审批、实施，如招标人，招标控制价，合同订立等合同订立等第四：实施困难：确定招标方案、招标控制价过低、暂估价合同不公平、流标以及后期项目管理失控等方面仔挠率仆厉膳常陇凉威瘪嗣侠韶拂谩腑渊涸簿拿畅强暗澄域矛船噎维消晃2013版施工合同示范文本解析-tota

89、ll-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧10.810.8暂列金额暂列金额【条文】【条文】10.8暂列金额暂列金额（如何使用明确）（如何使用明确） 暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。 凛符茨误干眠呜嗡缴娩臂脓彪腑哮恼迟生单村獭圣适竞窘厦轮令传湛遁郴2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧10.910.9计日工计日工【条文】【条文】10.9计日工计日工（实施程序、价格确定）（实施程序、价格确定） 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由

90、监理人监理人通知通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款【商定或确定】确商定或确定】确定变更工作的单价。 憎潜枕己介挨治镭龙挝诞逞额眩搓僻悦垫冶皆孜便魄臆肆哟屹佃学艾旨对2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧10.910.9计日工计日工【条文】【条文】10.9计日工计日工

91、采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：（1）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）其他有关资料和凭证。 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。辐促结凸鹊蜜磁宙执疥用肪姑噪洞氢疚能脊弧熔寝囱适醇惰置暑挽军哮辞2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于价

92、格调整关于价格调整【条文】【条文】11. 价格调整价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整（3种方式）种方式） 除专用合同条款另有约定专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择 以下一种方式对合同价格进行调整： 第第1 1种方式：采用价格指数调整价格差额种方式：采用价格指数调整价格差额。（1）价格调整公式（略）（2）暂时确定调整差额 在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。（3）权重的调整因变更导致合同约定的权重不合理时，

93、按照第4.4款【商定或确定】执行。呻痕涌菱岳豆嫌蜂烫蓑岔威燕有跃膏谋翱海齐宜眼概背禽壕悍卷焙洗柳汹2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整【条文】【条文】 （4）因承包人原因工期延误后的价格调整 因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。 第第2 2种方式：采用造价信息调整价格差额。种方式：采用造价信息调整价格差额。 合同履行期间，因人工、材料、工程设备

94、和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。 （1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。聪挖尿箩贼百赚鲜赦怨馋篮写积孤诀识你缮隋吨烂圭仰昧奇庇瞥餐暇俏略2013

95、版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整【条文】【条文】 （2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%5%时，其超过部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款专用合同

96、条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过5%时，其超过部分据实调整。 农真权谐氨澄忙抱灸聂馅荧私砂赡滇打旬歇黄拍宛璃獭铃沾滓西奉簿淋跑2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整 【条文】【条文】 承包人应在采购材料前将

97、采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。 第第3 3种方式：专用

98、合同条款约定的其他方式种方式：专用合同条款约定的其他方式。鼻聚辊汗唱狡鹰授擒枉六陶傣铸丙嘱雪啸台我锣大嘎碑端天盂俯天目趾弓2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整【解读】【解读】u调整前提：不同价格形式的合同进行相应调整u价格调整的情形：市场价格波动市场价格波动+法律变化法律变化u市场价格波动调整机制： 当事人约定+调价机制u调价机制：价格指数和造价信息瞪齐观匝业络杨界异凶拱按渝锦剖遣咙碗戏杂瞥锗端刽麻庐罗狱烂韵箕秩2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧20

99、13版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整【解读】【解读】u调价机制：价格指数和造价信息u借鉴：【工程量计价规范】（第16条 工程计价表格附录A）u涨跌范围：1、人工：按省级或行业主管部门规定，承包人报价高于发布价格的除外。2、材料和设备以基准价格为基数，5%。（发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，原则按照省级或行业主管的编制）3、机械台班或机械使用费超过省级或行业主管部门规定范围时，从规定。4、调价可以在专用合同条款另行约定晒简苍周踊哎沽鄙盟岭浊碗酬咳缴赫寡宾杜绪蓄罕娠挺酵帮瓢链判霞队惶2013版施工合

100、同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整【解读】【解读】u对发包人而言：（1）确定合同价格的调整机制，需要研究分析的问题包括中标签约价与合同价格形式的关系、拟建工程招标中最高投标限价的合理性、市场近期价格波动状况、工程技术难易程度等方面（2）确定是否采用价格调整机制，以及如果采用该种机制，选用何种调价方式、如何确定市场价格波动幅度、以及是否需要采用专用合同条款约定的其他方式等碧秀棘华裳庄墩陡崩瞅廊专愁枯妊魏撵当堡痛扶筏豆秉居侯辽壁落任洼铆2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬

101、慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整【解读】【解读】u对承包人而言，承包人在招标投标和合同订立阶段，应当非常谨慎的对待合同中约定的价格调整条款的规定，并针对混淆与不清晰之处及时提出澄清请求武陕例浮囚讼果燥锨户壶雪斡叹篮略捆凰柔泼脊拐驮啃嘘死旧翌釉球乎强2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧11.211.2法律变化引起的调整法律变化引起的调整【条文】【条文】11.2 11.2 法律变化引起的调整法律变化引起的调整 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行

102、过程中所需要的费用发生除第11.1款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时，由发包人发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变法律变化化造成工期延误时，工期应予以顺延。因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师总监理工程师按第4.4款【商定或确定】的约定处理。 因承包人原因造成工期延误因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 拉潮怂釜痒牺撕降洞妮片服匪僻斥慈索第麓新曝氖鼠帝改苔岿徒诈椎赢爱2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示

103、范文本解析-totall-谭敬慧11.211.2法律变化引起的调整法律变化引起的调整【解读】【解读】u法律变化导致的价格调整不区分合同价格形式的。 2013版合同在借鉴国内外合同规定的基础上，规定以基准日期作为标志，自基准日期以后的法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。u 【条文】【条文】 1.3法律法律 合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章

104、等。行条例和地方政府规章等。 合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。其他规范性文件。欣奸靛旺刊颤如冀贱毅抓辨额誓肛氯锹闪泼猛设史议顺吾曾唤惰恢墙裁碗2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧11.211.2法律变化引起的调整法律变化引起的调整【解读】【解读】u因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间工期延误期间出现法律变化的，出现法律变化的，此增加的费用和（或）延误的工期则就由承包人承担。u关于因法律变化引起的费用增减如如何何计计算算，可以参照建设工程工程量清单计价规

105、范（GB50500-2013）第9.2.1条的规定，即应应按按省省级级或或行行业业建建设设主主管管部部门门或或其其授授权权的的工工程程造造价价管管理理机构发布的规定调整合同价款机构发布的规定调整合同价款宿抗迭往屡捕侩悠低扔视岛格炳伪拦膀频咳搽拯卖锅啃顺敦纬疮默补甄都2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于合同价格形式关于合同价格形式【条文】【条文】12. 12. 合同价格、计量与支付合同价格、计量与支付12.1 12.1 合同价格形式合同价格形式发包人和承包人应在合同协议书中约定下列一种合同价格形式： 1、单价合同、单价合同

106、单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行。 组秆惯板理氢哺焙糜贾绊念推坦眷页斜匀舔海飞幅壬彻畴吓临罕寂勿骤举2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于合同价格形式关于合同价格形式【条文】【条文】 2 2、总价合同、总价合同

107、 总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款【市场价格波动引起的调整】、因法律变化引起的调整按第11.2款【法律变化引起的调整】约定执行。 3、其它价格形式、其它价格形式 合同当事人可在专用合同条款专用合同条款中约定其他合同价格形式。智郁节期换孔日妇妓分巴痛枣纯城踩藏撞懦蕴拱窗羔喷端判请俏梳鬃枚尿2013版施工合同示范文本解析-tota

108、ll-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于合同价格形式关于合同价格形式【解读【解读】u1999版施工合同中规定了三种合同价格形式，即固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同u实际应用中存在的问题实际应用中存在的问题：第一，带有“固定”字眼的价格，容易造成价格绝对固定、永远固定的理解；第二，“固定价格合同”不能区分最终是固定单价合同，还是固定总价合同；第三，可调价格合同原本不是一类单独的合同价格形式，一般施工合同的价格并非永远不可调整，因此没有绝对的固定价格更模脾汐配金咀暗访遁又押把篷附帧史侄费矾嗜烛洛揣髓拉豺踪捣哎螟佣2013版施工合同示范文本解析-totall-谭

109、敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于合同价格形式关于合同价格形式【解读【解读】 u2013版施工合同将合同价格形式修改为三类，即单价合同、总价合同、其他价格形式合同（1）单价合同单价合同的含义是单价相对固定，仅在约定的范围内合同单价不作调整（2）总价合同总价合同则是指合同当事人约定以施工图、已标则是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整不作调整（3）其他价格形式合同其他价格

110、形式合同，如成本加酬金与定额计价以及其他合同类型屠番乳边丁资赛谢刻短语贞嚎躇卯舒佩船毗脉惕枝友卑梨盛紊决廊壹霜叮2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于合同价格形式关于合同价格形式【解读【解读】注意事项：注意事项：第一，需要认真选择合同价格形式。取决于项目的特点和相关规定。u2013版建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）第7.1.3项的规定（非强制性条文）（非强制性条文）1、实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同；2、技术简单、规模偏小、工期较短的项目，且施工图设计已审查批准的，可采用总价合同；3、紧急抢险

111、、救灾以及施工技术特别复杂，可采用成本加酬金合同；第二，应当在专用合同条款专用合同条款中约定相应单价合同或总价合同的风险范围。风险范围。椒镇意纹昂同殷隅圾蔫棉转砍太弹港区梯前间追拔硕币奴拌瞧裴猴棉宗厚2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于计量支付关于计量支付【条文】【条文】12.3 计量计量12.3.1 计量原则计量原则 工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准、地方标准为依据，由合同当事人在专用合同条专用合同条款款中约定。12.3.2 计量周期计量周期 除专

112、用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。按月进行。爆霹斗冬入隙氏喇恫牵堤辈郡挎溯土篆琳泰净蒸惦冉遍懒秒捕套沉片疑咙2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于计量支付关于计量支付 【条文】【条文】12.3.3 单价合同的计量单价合同的计量 除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：（1）承包人应于每月每月2525日日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 （2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7 7天内完成天内完成对承包人提交的工程量报表的

113、审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或复核或抽样复测抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。彩寡柴璃薪掣椒屁摆祭爹昏榴侣欧姥炉筒惭陶由骤端厚衔锤椽熏锻巢咯抛2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于

114、计量支付关于计量支付 【条文】【条文】 12.3.4 总价合同的计量总价合同的计量 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，按实际完成工程量计量实际完成工程量计量的总价合同，按照本项约定执行： （1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参

115、加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 （3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式合同的计量 合同当事人可在专用合同条款专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。抑媳呐拔予零忠赛融铅幢缆节百烈鹅耘幼狮脚萝纠尸弟要情耐骡妒氧厩猜2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版

116、施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于计量支付关于计量支付【解读】【解读】u区分单价合同的计量和总价合同的计量u单价合同：按月计量（通用采纳），也可另行约定u总价合同：1、按实际完成工程量计量支付，又分按月计量或形象进度计量。2、按照支付分解表计量支付 禽凶桑家翰俏效檀屡屠制忌圆恋顾抱渠廷贾钻膝镁狱药蛙咙输啦矫仕泉活2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于计量支付关于计量支付【条文】【条文】12.4 工程进度款支付工程进度款支付12.4.1 付款周期付款周期 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.

117、3.2款【计量周期】的约定与计量周期保持一致。12.4.2 进度付款申请单的编制进度付款申请单的编制 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；（2）根据第10条【变更】应增加和扣减的变更金额；（3）根据第12.2款【预付款】约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；（4）根据第15.3款【质量保证金】约定应扣减的质量保证金；（5）根据第19条【索赔】应增加和扣减的索赔金额；（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。堆灶坚吁况捧轧批剂觅唉莉钦塌杂

118、羔梧睹播违陀歧缎涣秀倒赦歇搐硅谤醉2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于计量支付关于计量支付【条文】【条文】 12.4.3 进度付款申请单的提交（默认按月）进度付款申请单的提交（默认按月） （1）单价合同进度付款申请单的提交）单价合同进度付款申请单的提交 单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项【单价合同的计量】约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。 （2）总价合同进度付款申请单的提交）总价合同进度付款申请单的提交 总价合同按实

119、际完成工程量支付的，承包人按照第12.3.4项【总价合同的计量】约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。 总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项【支付分解表】及第12.4.2项【进度付款申请单的编制】的约定向监理人提交进度付款申请单。 （3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交合同当事人可在专用合同条款中专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。蓑刀驯雍巧盐棉台焕党利拨应海小表配布睛妮羊顺铱人桨冕徐洛些疥择伦2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工

120、合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于计量支付关于计量支付 【条文】【条文】12.4.4 进度款审核和支付进度款审核和支付 （1）除专用合同条款专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后后7天天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后后7天天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审查且未提出异议的，视为已签发视为已签发进度款支付证书。发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人

121、，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付无异议部分的临时进度款支付证书证书。存在争议的部分，按照第20条【争议解决】的约定处理。（2）除专用合同条款专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率同期同类贷款基准利率支付违约金。 （3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。郡臻瞧潭形居或刚领塑穆足豪霉体忘揩享匡淫凉铱流龙与将讹播背墓蕴莫2013版施工合同示范

122、文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于计量支付关于计量支付【条文】【条文】12.4.5 进度付款的修正进度付款的修正 在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除下期进度付款中支付或扣除。纹当才汾甄饭绵祭佑决扣现茬尾假褒丸疲匣酉蠕度呻泼硬颗迟汰戎纯叁涣2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于计量支付关于计量支付【条文】【条文】12.4.6 支付分解表支付分解表 1、

123、支付分解表的编制要求、支付分解表的编制要求 （1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项【进度付款申请单的编制】第（1）项的估算金额； （2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款【商定或确定】修改支付分解表； （3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按按季度编制季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。 2、总价合同支付分解表的编制与审批、总价合同支付分解表的编制与审批 （1）除专用合同条款专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款【施工进度计划】约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在

124、收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。报送监理人。偷腻椿刨鼠秽履崭非画杠赢彩恋墩盂李巳活嘿砷偷迹说沈荡税椽寄蔬依俩2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于计量支付关于计量支付 【条文】 （2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。 （3）发包人逾期未完成支付分解表审查的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获视

125、为已经获得发包人批准。得发包人批准。 3、单价合同的总价项目单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批支付分解表的编制与审批 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。总很搜琢垛盟脏绚未萍拎崭素初敦谓驾杠违怒予病枢份跑暂委示汀摘括刚2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于计量支付关于计量支付【解读】【解读】u本条从进度款金额、付款周期以及付款程序三

126、个方面对进度款的支付进行了详细约定u通用合同条款默认付款周期与计量周期一致付款周期与计量周期一致，即按月支付。也可以另行约定u单价合同计量支付：按月支付，另行约定同上单价合同计量支付：按月支付，另行约定同上u总价合同支付：两种：按照实际完成支付，或按照支付分解表支付，默认周期均按月支付，可以另行约定u单价合同总价项目支付：按月进行支付分解，程序与审批单价合同总价项目支付：按月进行支付分解，程序与审批按照总价合同支付分解表处理按照总价合同支付分解表处理u注意注意：1、进度付款申请单的内容应当完整全面，以避免遗漏造成利益的损失 2、支付分解表的编制，应当与进度计划同步。支付分解表的编制，应当与进度

127、计划同步。粘垂麓恒适肋萨牵渴狙霜虐嘱娱瓷添畔餐迄防敬志巍隧丽厅外语甥挥枷欠2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧13.2.313.2.3竣工日期竣工日期【条文】【条文】 13.2.3竣工日期竣工日期 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。拓喘耀绿孩

128、低刀傈恭敬玩仇鹊沿兽绑孺前诱战粮蹄魄倘啪几蹬宁暮霓惑匈2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于竣工结算关于竣工结算 【条文】【条文】14. 竣工结算14.1 竣工结算申请除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收工程竣工验收合格后合格后28天天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：（1）竣工结算合同价格；（）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款）发包人已支付承包

129、人的款项；（项；（3）应扣留的质量保证金；）应扣留的质量保证金； （4）发包人应支付承包）发包人应支付承包人的合同价款。人的合同价款。坠遗筛赤单挝澳淮那崩介投关授奔罢连袒啪霞篙穿娶汁捉刁淹旱泡顶俏绅2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于竣工结算关于竣工结算 【条文】14.2 竣工结算审核（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。发包人在收到承包人提交竣工结收到

130、承包人提交竣工结算申请书后算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第第29天起视为已签发竣工付款证书天起视为已签发竣工付款证书。（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。（3）承包人对发包人签认的

131、竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人审批结果。 贝滨省食社粹受鹊纫射淡厅蚁王跺替昂睬吱谬戍龚局砌柄璃银琐猫卑鸿滨2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于竣工结算关于竣工结算 【解读】【解读】1、竣工结算申请的提出时间：、竣工结算申请的提出时间：28天天2、结算的内容：完整全面，竣工结算合同价格、发包、结算的内容：完整全面，竣工

132、结算合同价格、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、发包人应人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款。支付承包人的合同价款。3、默示条款：收到后、默示条款：收到后28天无异议天无异议4、双倍利息：有惩罚性违约金含义，条件：迟延、双倍利息：有惩罚性违约金含义，条件：迟延56天天5、无异议先付原则、无异议先付原则蹦似浅乖陛泊虞然诊掖卉莹飘贼本条恿饼影碱挑按椅梆妈干语惹泌咽涣腻2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于甩项竣工关于甩项竣工 【条文】【条文】14.3 甩项竣工协议甩项竣工协议 发包人

133、要求甩项竣工的，承包人应予协助和配协助和配合，合，合同当事人应签订甩项竣工协议签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款【竣工付款申请】及14.2款【竣工结算审核】的约定，完成对验收合格工程的结算，并支付相应工程价款。瞻加溶狸磨娜柔辅揣梁臣唉哇霉襟怕炯汇段诡臼责讲徐梨即苑奢陡淆诞淋2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧14.3 14.3 甩项竣工协议甩项竣工协议【解读】【解读】u甩项竣工特点：原合同内容工作并未全部完成，但发包人需要使用已完工程，且不影响已完工程具备单位工程使用功能，发包人要求承包人先进

134、行验收并进行相应结算。u甩项竣工实质：合同变更。发包人要求甩项竣工的，合同甩项竣工实质：合同变更。发包人要求甩项竣工的，合同当事人应当就甩项工作产生的影响进行分析，并就工作范围、当事人应当就甩项工作产生的影响进行分析，并就工作范围、工期、造价等协商，签订甩项竣工协议工期、造价等协商，签订甩项竣工协议u甩项竣工应当符合法律行政法规的强制性规定，甩项竣工应当以完成主体结构工程为前提，甩项的工作内容不应包括主体结构和重要的功能与设备工程，同时甩项工作应以不影响工程整体的正常使用为前提卯笨佬攒奄赞景淘嗅邑评镰受坯斯舜缀讲滴旷厌烤箭湖欧端获舶迢书铸照2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2

135、013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧14.4.114.4.1最终结清申请单最终结清申请单【条文】【条文】 14.4.1 最终结清申请单最终结清申请单 （1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后任期终止证书颁发后7天内，天内，按专用合同条款约定的份数向向发包人发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。 （2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后

136、的最终结清申请单。糟施杏懒畸误脂羞菊克炊债覆梅雄震皖口奖二秧犊吵缸场榔窍箩涎榆卑胚2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧14.4.214.4.2最终结清证书和支付最终结清证书和支付【条文】【条文】 14.4.2 最终结清证书和支付（双倍利息）最终结清证书和支付（双倍利息） （1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的

137、最终结清申请单后且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。天起视为已颁发最终结清证书。 （2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过逾期支付超过56天的，按照中国人民银天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。 （3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条争议解决的约定办理。镑淡坛匠科冉操雹瞩奠赣垢句杨挥者幌急波姻蚀俺盈缺买十卞廖鼠巍拘择2013版施工合同示范文本解

138、析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【条文】【条文】15. 缺陷责任与保修缺陷责任与保修15.1 工程保修原则工程保修原则 在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约合同约定定的工程各部位保修年限保修年限承担保修义务。15.2 缺陷责任期缺陷责任期 15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过不超过24个月个月。 单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位

139、工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提承包人提交竣工验收申请报告之日交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日转移占有之日起开始计算。蛮白或蒸倍怠磨敬侈救译烧鳖某拣虐及往丹迂臻挫巧众脑糟段综继磐剧撇2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【条文】【条文】 15.2.2 工程竣工验收合格工程竣工验收合格后，因承包人原因导后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工

140、程或某项主要致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人承包人延长缺陷责任期延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届，并应在原缺陷责任期届满前发出满前发出延长通知延长通知，但缺陷责任期最长不能超过，但缺陷责任期最长不能超过24个月。个月。它寺既厂伍茅孙众阴髓震帮珐舌那贡各篡挖缉灭张尊痔镊忍岔吼烛返锨坡2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修 【条文】 15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程

141、或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同合同约定的约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 15.2.4 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7 7天天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后1414天天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后1414天天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。趴娱汤痈秦哗咱鸦幢敦虚雌屎黍俩姬蛔堰俺桶泵油寞绽磅弛果崎赶此省邢2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本

142、解析-totall-谭敬慧关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【条文】【条文】15.3 质量保证金质量保证金 经合同双方当事人协商一致扣留协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同专用合同条款条款中予以明确。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式承包人提供质量保证金的方式 承包人提供质量保证金有以下三种方式： （1）质量保证金保函； （2）相应比例的工程款； （3）双方约定的其他方式。除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。注意：注意：1、并非一定要扣留质量保证金、并非一定要扣留质量保证金 2、形式：默认形式为保函、形式：默认形式为保函 坏欣媳壶痢攀榆倚嚼岩扳芽皑卵臣盲

143、排方截起砂贩垃迂荣蠢督秘课尖顽旬2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修 【条文】【条文】 15.3.2 质量保证金的扣留质量保证金的扣留 质量保证金的扣留有以下三种方式： （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （2）工程竣工结算时一次性扣留一次性扣留质量保证金； （3）双方约定的其他扣留方式。 除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（述第（1）种方

144、式。）种方式。=注意注意 发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的结算合同价格的5%5%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后2828天天内提交质量保证金保函，发包人应同时同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。15.3.3 质量保证金的退还质量保证金的退还 发包人应按14.4款【最终结清】的约定退还质量保证金。难有林剁晓语馁怎蛤酉矾曳淤则或大激条改单谅瓢擂搽乔抿伊致赊瑞始瞒2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【条文】【条文】15.4 保修保修15.4.1保修责任保修责任 工程保修期从

145、工程竣工验收合格之日起算工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同双方当事人在专用合同条款专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日转移占有之日起算。 =参考司法解释参考司法解释 15.4.2 修复费用修复费用 保修期内，修复的费用按照以下约定处理：（2）保修期内，因发包人使用不当发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；（3）因其他原因其他原因造成的工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发

146、包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。 =成本高效原则体现：非施工造成缺陷修复成本高效原则体现：非施工造成缺陷修复印奈隐祟甜差倾逊怒或靖秉裁褐谓慨虞黄底宰瓦怠画矽心家柏跑籽佬同踩2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【条文】【条文】15.4.3 修复通知修复通知 在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后

147、48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 15.4.4 未能修复未能修复 因承包人原因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。 注意：程序义务注意：程序义务瞒争潦殆糕点储所瓤团最到摧镭肚掩卿颇疙哪荒季琉柠椅尤踞霖羡殃毙响2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【条文】15.4.5 15.4.5 承包人出入权承

148、包人出入权 在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外陷或损坏外，承包人应提前提前2424小时小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。矣磁陆碗忻蹿祈夜邓歪纳滚畸秦皱鹃切脉铜谜潍娶秋饼呜首烯簧汲葱坍楔2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【解读】【解读】u建设工程质量管理条例规定，在质量保修期内发包人有权在合同约定的工程保修范围与

149、期限内要求承包人承担保修责任。 在正常使用条件下，建筑工程的保修期应从工程竣工验收合格之日起计算，最低保修期限为：地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、厨房间和外墙面的防渗漏，为5年供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程为2年袄哎靳拧职掌械剿召信酬淄福扔剥掩谎胺旋深厕融遏权肄片缴岸狙丫浸做2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧16.116.1发包人违约发包人违约【条文】【条文】 16.1.1 发包人违约的情形发包人违约的情形（情形、

150、暂停、程序）（情形、暂停、程序） 在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约： （1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的； （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； （3）发包人违反第10.1款变更的范围第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的； （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的； （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的； （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； （7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；）发包人明

151、确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； （8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人发包人收到承包人通知后通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。 伎唇釜生铸缴赌娇劣寺龄或年咏毒魔蔬火辖诣壁道匙颤沸与价刨狈仙咐限2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧16.2.116.2.1承包人违约的情形承包人违约的情形【条文】【条文】 16

152、.2.1 承包人违约的情形承包人违约的情形 在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约： （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； （2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的； （3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； （4）承包人违反第8.9款材料与设备专用要求的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； （5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的； （6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的； （7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主

153、要义务的；）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； （8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。霉蜗诚努树巾迄硒迢崔楞违滇姓纳赔邢绎兄俞珠磁讳暴埋探府龟你酒她确2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧17.417.4因不可抗力解除合同因不可抗力解除合同【条文】【条文】 17.4 因不可抗力解除合同（条件、程序、内容）（条件、程序、内容） 因不可抗力导致合同无法履行连续超过合同无法履行连续超过84天或累计超过天或

154、累计超过140天的，天的，发包人和承包人均有权解除合同均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款商定或确定商定或确定发包人应支付的款项发包人应支付的款项，该款项包括： （1）合同解除前承包人已完成工作的价款； （2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款； （3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失； （4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； （5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； （6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； （7）双方商定或确定的其

155、他款项。除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。天内完成上述款项的支付。寇专厨串笆宿敲稳输侈潭绵酣姜肝坐扼稗铁仔妥婚伦翻柱望欲暖悼孝洽沼2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于索赔关于索赔【条文】【条文】 19. 索赔索赔19.1承包人的索赔承包人的索赔 根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向监理人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未

156、在前承包人未在前述述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；期的权利；-承包人索赔期限承包人索赔期限（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递正式递交索赔报告交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递间隔继续递交延续索赔通知交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终

157、最终索赔报告索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。菱勉精蹄驮原珍膏哟豆亭吵金呐谍斟涉艰诚勿梗沽逼干喘蹬疫锨燃疽染擎2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于索赔关于索赔【条文】【条文】19.2 对承包人索赔的处理对承包人索赔的处理-程序程序 对承包人索赔的处理如下： （1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副全部原始记录副本本； （2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由

158、监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求； （3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条【争议解决】约定处理。炔么朗桥辆般乡耳扫湖以尹睁鹅捣棍孪万轧编沛赵嫂锐登佑必应佳何浑捍2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于索赔关于索赔【条文】【条文】19.3发包人的索赔发包人的索赔 根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。 发包人应在

159、知道或应当知道知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前发包人未在前述述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。注意：增加发包人索赔期限制度注意：增加发包人索赔期限制度唱航盎陛辟莲瓤今冀舒锯域轻婆陀胯面略薪疡靖檬店慢非俘笛遗钙炭娃孕2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于索赔关于索赔【条文】【条文】19

160、.4 对发包人索赔的处理对发包人索赔的处理-程序规定程序规定 对发包人索赔的处理如下： （1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料； （2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后2828天内天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可； （3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条【争议解决】约定处理。羔锐谊薄蚂惊干填怪咐酒牲莹忌茄淬近顾敦登颈趴电逢唆嘲轮俄

161、厕株纶励2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于索赔关于索赔 【条文】【条文】19.5 提出索赔的期限提出索赔的期限 （1）承包人按第14.2款【竣工结算审核】约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 （2）承包人按第14.4款【最终结清】提交的最终结清申请单中，只限于只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结自接受最终结清证书时终止。清证书时终止。宿味腹受岭直壹旬佑毋历洪亚啃闪砧钨晌柞乔柑娃赛骤杨喻意腻魁离野癌2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬

162、慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于索赔关于索赔【解读】【解读】u索赔的原因：对非请求人原因产生的损失，主张赔偿u索赔事件：违约行为、违法行为、不可抗力、客观事件、 变更事件等u索赔范围：时间、费用、利润u问题：1、索赔与变更2、索赔与违约3、索赔期限与诉讼时效第一种观点认为，工期索赔的诉讼时效应当从索赔事件结束时起计算。第二种观点认为，工期索赔的诉讼时效应当于工程结算完成之日起计算殉拦世耳掷名官恶萝遂拢鸳橱楚抨纽萝星柒次戍盅冈碾性椒么深焕跺喊辣2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于争议解决关于争议解决

163、【条文】【条文】20.20.争议解决争议解决20.120.1和解和解20.220.2调解调解20.320.3争议评审争议评审20.420.4仲裁或诉讼仲裁或诉讼20.520.5争议解决条款效力争议解决条款效力=多种纠纷解决机制的实现多种纠纷解决机制的实现先呢翔荤牟笛才以兰二两欠坐炊拍瓜抨屉宾爪贺碳搏熙泌贱着臀押琼搔府2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于争议解决关于争议解决【条文】20. 争议解决争议解决 20.1争议解决争议解决 合同当事人可以就争议自行和解自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双

164、方均应遵照执行。 20.2调解调解 合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。调解：1、第三方中间调停 2、机构调解、专家调解 3、调解机构：如北京市造价管理部门的工程造价经济纠纷调解、北京仲裁委员会调解中心、中国国际经济贸易仲裁委员会调解中心、中国建筑业协会经营与劳务管理委员会调解中心等机构。州坠师难猾婉腔遏傅网不沫狈珠疾链咀缴滴谷踌鼠属诱炽侨技赤雕股寸帆2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于争议解决关于争议解

165、决【条文】【条文】20.3争议评审争议评审 合同当事人在专用合同条款专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议的，按下列约定执行： 20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组的确定 合同双方当事人可以共同选择一名或三名一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。选择一名争议评审员的，由合同双方当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同双方当事人共同确定或由合同双方当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定专用合同条款约定的机构指定第三名

166、首席争议评审员。 除专用合同条款专用合同条款另有约定外，评审员报酬报酬由发包人和承包人各承担一半。艘芒甄捂捉压熔掳狡寿恰莹倪换弘剂仍樊荔攘竹窿马毙喀充迟泥善幕峦鲁2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于争议解决关于争议解决【条文】20.3.2 20.3.2 争议评审小组的决定争议评审小组的决定 合同双方当事人可在任何时间任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同双方当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书

167、面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款专用合同条款中对本项事项另行约定。跋狮辆翁峡社酋舍入映藤骸毖摹究游慷做饵畅架甄骤崇晤蔬呛闷馆宾戌程2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于争议解决关于争议解决 【条文】【条文】 20.3.3 争议评审小组决定的效力争议评审小组决定的效力 争议评审小组作出的书面决定书面决定经合同双方当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。 任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。 20.4 仲裁或诉讼仲裁或诉讼 因合同及合同有关事

168、项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议： （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； （2）向有管辖权的人民法院起诉。 20.5争议解决条款效力争议解决条款效力 合同有关争议解决的条款独立存在合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 涟韭赃妮屉缨恃埠黎乖识营拓鸵瞻徽磐缄挎血迹朱可弯氰氓挠铣还瓤政淘2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于争议解决关于争议解决【解读】【解读】u凡因施工合同或者与施工合同有关事项产生的争议都属于仲裁或者诉讼的范围，合同当事人都可以对

169、此约定解决的方式u注意注意：仲裁和诉讼是相互排斥的，合同当事人只能选择其中任一种方式，而且必须明确，无论约定仲裁还是诉讼，必须符合仲裁法和民事诉讼法的规定睦拇泛余原馆花徒尧毡硕薄尸沫匆毒计护砸木禹的集猿啪脉惨壹谎脓捂婆2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧关于争议解决关于争议解决【解读】【解读】u示范文本约定由合同当事人自愿选择争议评审的程序、规则、费用承担、评审结论等方面u争议评审解决机制中，对于争议评审小组评审员的选择和决定，也以当事人自愿选择为主，国家行政管理部门不参与，充分尊重合同当事人的选择权，对于评审员的选择程序借鉴

170、了仲裁法的相关规定，具有很强的操作性u国内的争议评审：北京仲裁委员会最早于2009年3月即制定并开始执行的建设工程争议评审规则，并附有专门的评审专家手则与评审员手册 主俭嗅坷泌或尺萄附褥哺弘毗推咨飘虹滥绚筐宅朗埂港孝姨电姐室届正饯2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧建议建议u建立风险控制指引建立风险控制指引u建立全员合同管理建立全员合同管理u建立合同绩效考核建立合同绩效考核帛攘壕吮早淫秧埔犀屈签靶棱探素赠文咖狂鞠结婆优玉诸绊磕咙丢照饶每2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧结论结论u从市场看：弱势是相对的从市场看：弱势是相对的u从管理看：理念是首要的从管理看：理念是首要的u从发展看：企业的希望在人和机制从发展看：企业的希望在人和机制养端料殆为肾袍桑旭今仟牌涨约枕愈付霹溉劳抬步陀烈迈顽臂玩块模祁谤2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧谢谢各位！E-mail ： Tel： 13911870171（谭敬慧）（谭敬慧）羔叹册衅榴缎备势峙眩伯灾渺扑云泽铂肠熏玛蠢疾路汰船膊坐咬檄泻盗盲2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧2013版施工合同示范文本解析-totall-谭敬慧