《建设工程项目管理--考试例题解析22p》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程项目管理--考试例题解析22p（127页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、. . 内部真题资料，考试必过，答案附后 . . 一、 单项选择题 2.建设工程项目管理的核心任务是项目的（） A 目标规划 B 目标比选 C 目标论证 D 目标控制 教材2 答案：D 项目管理的核心任务是项目的目标控制。所以D 正确。 7.建设工程项目的全过程管理包括（） A 决策阶段的开发管理+实施阶段的项目管理+使用阶段的设施管理 B 决策阶段的开发管理+实施阶段的项目管理+使用阶段的物业管理 C 决策阶段的开发管理+实施阶段的建设管理+使用阶段的设施管理 D 决策阶段的开发管理+实施阶段的建设管理+使用阶段的物业管理 . . 教材3 答案：A 将项目决策阶段的开发管理（DM）、实施阶段
2、的项目管理（PM）和使用阶段的设施管理（FM）集成为项目的全寿命管理。所以A 正确。 二 、多项选择题 7.下列关于项目参与各方项目管理的表述中，正确的是（） A 业主方项目管理的投资目标指的是项目的总投资目标 B 设计方的项目管理目标不包括项目的投资目标 C 施工方的项目管理不包括安全管理 D 供货方的项目管理工作主要在施工阶段，但也涉及准备阶段、设计阶段等 E 建设工程总承包方项目管理的目标包括项目的总投资目标等 教材4， 11， 12， 14 答案：A、 D、 E 业主方项目管理的目标包含项目的投资目标、进度目标和质量目标，其中投资目标指的是项目的总投资目标，选项A 正确； 设计方项目管
3、理的目标包含设计的成本目标、设计的进. . 度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标，选项B 错误； 施工方的项目管理包含安全管理、成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理以及与施工有关的组织与协调，选项C 错误； 供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及项目的设计准备阶段、设计阶段以及动用前准备阶段和保修期，选项D 正确； 建设工程总承包方的项目管理目标包含工程建设的安全管理目标、项目的总投资目标和建设项目工程总承包方的成本目标、进度目标和质量目标，选项E 正确。 1Z201020 建设工程项目的组织 一 、单项选择题 5.反映一个组织系统中各工作部门或各管理人员之间的指
4、令关系的是（） . . A 组织结构模式 B 组织分工 C 管理职能分工 D 工作流程 教材17 答案：A 组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统或各元素（各工作部门）之间的指令关系。 6.下列关于合同结构图的说明，正确的有（） A 合同结构图只反映业主和项目各参与方之间的合同关系 B 在合同结构图中，如果两个单位之间有合同关系，在合同结构图中用直线表示 C 合同结构图反映项目参与各方之间的合同关系 D 合同结构图也可以反映管理指令关系 教材37 答案：C 合同结构图反映业主方与项目各参与方之间，以及项目各参与方之间的合同关系。所以C 正确。 . . 二 、多项选择题 2.组织工具是组织论基
5、本理论应用的手段，基本的组织工具有（）等。 A 任务分工表 B 工作流程图 C 组织结构图 D 项目分解结构 E 管理职能分工表 教材18 答案：A、 B、 C、 E 组织工具是组织论的应用手段，用图或表等形式表示各种组织关系，它包括：项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表、工作流程图等。所以ABCE 正确。 8.矩阵组织结构的特点包括（） A 适合于大系统 B 有横向纵向两个指令来源 C 国际上常用 . . D 职能部门可以对其非直接的下属下达工作指令 E 每个部门只有惟一的下属 教材25 答案：A、 B 在矩阵组织结构中，每一项纵向和横向交汇的工作，指令来自于纵向和横向两个
6、工作部门，因此其指令源为两个。当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由该组织系统的最高指挥者进行协调或决策，所以AB 正确。 1Z201030 建设工程项目策划 一 、单项选择题 6.建设工程项目实施阶段组织策划的主要工作内容包括（） A 实施阶段组织总体方案 . . B 项目编码体系分析 C 建立编码体系 D 确定项目质量目标 教材40 答案：C 建设工程项目实施阶段组织策划的主要工作内容包括：业主方项目管理的组织结构、任务分工和管理职能分工、项目管理工作流程、建立编码体系。所以C 正确。 二 、多项选择题 4. 在建设工程项目实施阶段策划工作中，对项目目标的分析和论证的主要工作内容包括（）
7、。 A 项目的功能分解 B 项目总投资规划和论证 . . C 编制项目建设总进度规划 D 建立编码体系 E 确定建设规模和标准 教材40 答案：A、 B、 C、 D 项目目标的分析和论证的主要内容包括：投资目标的分解和论证、编制项目投资总体规划、进度目标的分解和论证、编制项目建设总进度规划、项目功能分解、建筑面积分配、确定项目质量目标。所以ABCD 正确。 1Z201040 建设工程项目采购的模式 一、单项选择题 1.设计任务委托的两种主要模式是（）。 平行委托多个设计单位进行设计 业主不委托设计单位，自行设计 . . 业主方委托一个设计单位或由多个设计单位组成的设计联合体或设计合作体作为设计
8、总负责单位 业主自行设计主要部分，再视需要委托其他设计单位配合设计 A B C D 教材41 答案：D 设计任务的委托主要有两种模式，即：业主方委托一个设计单位或由多个设计单位组成的设计联合体或设计合作体作为设计总负责单位，设计总负责单位视需要再委托其他设计单位配合设计；业主方不委托设计总负责单位，而平行委托多个设计单位进行设计。所以D 正确。 6.施工总承包模式的最大缺点是（） A 容易引发索赔 B 建设周期较长 C 不利于投资控制 D 业主组织协调工作量较大 . . 教材44 答案：B 施工总承包模式在进度控制方面，由于一般要等施工图设计全部结束后，业主才能进行施工总承包单位的招标，因此，
9、开工日期不可能太早，建设周期会较长，这是施工总承包模式最大的缺点，限制了其在建设周期紧迫的建设工程项目上的应用。所以B 正确。 13.在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。 A 业主 B 分包单位 C 施工总承包管理单位 D 施工总承包单位 教材44 47 答案：C 在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由施工总承包管理单位承担。所以C 正确。 . . 二、多项选择题 2009 年真题第83 题 关于建设项目工程总承包的说法，正确的有( ) A.工程总承包企业应向项目业主负责 B.工程总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分
10、包企业 C.工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 D. 分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责 E. 建设项目工程总承包的主要意义在于总价包干和“交钥匙” 解析： “建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位”(引自中华人民共和国建筑法第24 条 )。 “工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行等实行全过
11、程或若干. . 阶段的承包”(引自建设项目工程总承包管理规范GB T 50358-2005)。 “工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责。工程总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责”。建设项目工程总承包主要有以下两种方式。 建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。 4.施工总承包模式从投资控制方面来看其特点有（）。 A 一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据 B 在
12、开工前就有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制 C 限制了在建设周期紧迫的建设工程项目上的应用 D 若在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔 E 缩短建设周期，节约资金成本 教材44 答案：A、 B、 C、 D . . 施工总承包模式在投资控制方面的特点如下：一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价有依据；在开工前就有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制；若在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔。所以选项ABD正确。 1Z201050 建设工程项目管理规划的内容和编制方法 一、单项选择题 4.按照我国现行规定，项目管理实施规划应由（） 组织编制。 A 组织的管理层 B 组织委
13、托的项目管理单位 C 项目经理 D 组织委托的代建单位 教材51 答案：C 建设工程项目管理规范（ GB/T 50326-2006）规定：项目管理实施规划应由项目经理组织编制。所以C 正确。 二、多项选择题 . . 3.下列关于建设工程项目管理规划的叙述，（）是正确的。 A 建设项目的其他参与单位不需要编制项目管理规划 B 业主方也可以委托总承包方编制建设工程项目管理规划 C 建设工程项目管理规划属于业主方项目管理的范畴 D 建设工程项目管理规划涉及项目从施工阶段至保修期 E 建设工程项目管理规划必须随着情况的变化而进行动态调整 教材48 答案：B、 C、 E 建设项目的其他参与单位，如设计单
14、位、施工单位和供货单位等，为进行其项目管理也需编制项目管理规划；建设工程项目管理规划涉及项目的整个实施阶段，属于业主方的项目管理范畴。所以选项BCE 正确。 1Z201060 施工组织设计的内容和编制方法 . . 一、单项选择题 4.施工组织总设计的工作内容包括：计算主要工种工程的工程量、拟定施工方案、编制施工总进度计划、编制资源需求量计划，它们的正确次序是（） A B C D 教材55 答案：A 施工组织总设计的编制通常采用如下程序：收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查；计算主要工种工程的工作量；确定施工的总体部署；拟定施工方案；编制施工总进度计划；
15、编制资源需求量计划；编制施工准备工作计划；施工总平面图设计；计算主要技术经济指标。所以选项A 正确。 二、多项选择题 . . 1.施工组织设计的内容要结合工程对象的（） 进行综合考虑。 A 实际特点 B 施工条件 C 技术水平 D 施工平面图 E 地质条件 教材52 答案：A、 B、 C 施工组织设计的内容要结合工程对象的实际特点、施工条件和技术水平进行综合考虑。所以ABC 正确。 3.自己看关于施工组织总设计的编制，下列说法中正确的是（） 。 A 使工序有序地进行，使工期、成本、资源通过优化调整达到既定目标，这属于施工组织设计的施工方案部分的内容 B 施工单位编制季、月、旬计划的依据是施工组
16、织总设计 C 拟定施工方案和编制施工总进度计划可以互相交叉 D 编制资源需求计划后应编制施工准备工作计划 E 编制施工准备工作计划后的工作是施工总平面图设计 . . 教材55 答案：D、 E 使工序有序地进行，使工期、成本、资源通过优化调整达到既定目标，这属于施工组织设计的施工进度计划方面的内容； 单位工程施工组织设计是施工单位编制分部（分项）工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据； 施工组织总设计的编制程序中有些顺序不可逆转，如：拟定施工方案后才可编制施工总进度计划，因为进度的安排取决于施工的方案。 所以DE 正确。 1Z201070 建设工程项目目标的动态控制 一、单项选择题 6.下列
17、目标控制的措施中，属于管理措施的是() A 对进度控制的任务分工进行调整 B 对进度管理的方法进行调整 C 落实加快工程施工进度所需的资金 D 改变施工机械配置加快工程进程 . . 教材57 答案：B 管理措施（包括合同措施），分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等。所以B正确。 8.以下各项中属于进度纠偏的技术措施的是（）。 A 调整进度管理方法 B 调整工作流程组织 C 改变施工方法 D 强化合同管理 教材57 答案：C 进度纠偏的技术措施，分析由于技术（包括设计和施工的技术）的原因而影响项目目标实现的问题，并
18、采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。所以C 正确。 . . 二、多项选择题 4.下列有关项目目标控制方法的描述正确的有（） A 项目目标动态控制工作的第一步是将项目目标进行分解 B 当计划值与实际值产生偏差时，必须要调整项目的目标 C 为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制 D 项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论 E 项目目标动态控制有利于项目目标的实现 教材56 57 答案：A、 C、 D、 E 通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。所以ACDE 正确。 1Z201080 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任 一、单项选
19、择题 3.建筑施工企业项目经理是受企业（）委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。 A 董事会 B 股东 C 股东代表大会 D 法定代表人 . . 教材59 答案：D 建筑施工企业项目管理，是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。所以D 正确。 10.某项目经理在一高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员死亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是（）。 A 追究法律责任 B 吊销其建造师资格证书 C 追究社会责任 D 追究经济责任 教材 答案：D 项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担
20、法律责任和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任，但是，由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追究其法律责任。所以D 正确。 . . 16.按照我国现行规定，建筑施工企业应当至少每月向劳动者支付一次工资，（）结清劳动者剩余应得的工资。 A 每季度 B 每半年 C 每年 D 每两个月 教材 答案：A 建筑施工企业应当至少每月向劳动者支付一次工资，且支付部分不得低于当地最低工资标准，每季度末结清劳动者剩余应得的工资。所以A 正确。 二、多项选择题 2.项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（）。 A 选择施
21、工作业队伍 B 进行合理的经济分配 C 签署合同 D 购置设备 E 调配进入项目的人、财、物 . . 教材 答案：A、 B、 E 项目经理行使的管理权力包括：（ 1）组织项目管理班子；（ 2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；（ 3）指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；（ 4）选择施工作业队伍；（ 5）进行合理的经济分配；（ 6）企业法定代表人授予的其他管理权力。所以ABE 正确。 1Z201090 建设工程项目的风险和风险管理的工作流程 一、单项选择题 5.某企业承接了一大型水坝施工任务
22、，但企业有该类项目施工经验的人员较少，大部分管理人员缺乏经验，这类属于建设风险类型中的（）。 A 组织风险 B 经济与管理风险 C 工程环境风险 D 技术风险 . . 教材 答案：A 组织风险包含项目承包方管理人员的能力、施工机械操作人员的能力和经验；工程环境风险包含岩土地质条件和水文地质条件。所以A 正确。 二、多项选择题 3.施工风险管理过程包括施工全过程的（）。 A 风险识别 B 风险评估 C 风险相应 D 风险控制 E 风险转移 教材 答案：A、 B、 C、 D 风险管理过程包括项目实施全过程的项目风险识别、项目风险评估、项目风险响应和项目风险控制。 所以ABCD 正确。 . . 1Z
23、201100 建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法 一、单项选择题 6.审查施工组织设计作为建设工程监理的一项主要任务，开展审查的阶段应是在（）。 A 设计阶段 B 施工招标阶段 C 施工准备阶段 D 工程施工阶段 教材 答案：C 审查施工单位提交的施工组织设计中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性，属于施工准备阶段建设监理工作的主要任务。所以C 正确。 9.对中型及以上或专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经（）批准后执行。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 专业工程师 . . 教材 答案：B 工程
24、建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准。所以B 正确。 二、多项选择题 2.工程监理人员认为工程施工不符合（）的，有权要求建筑施工企业改正。 A 工程设计要求 B 监理规划 C 施工技术标准 D 合同约定 E 监理实施细则 教材 答案：A、 C、 D 工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。 所以ACD 正确。 . . 7.根据我国相关规定，下列工程中需要编制工程建设监理实施细则的是（）。 A 大中型工程项目
25、 B 外国政府投资的项目 C 专业性较强的项目 D 建筑面积1 万 m以下的住宅工程 E 政府投资项目 教材 答案：A、 C 对中型及中型以上或专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则。 所以AC 正确。 1Z202000 建设工程项目施工成本控制 . . 1Z202010 施工成本管理的任务与措施 一、单项选择题 2.自己看根据成本运行规律，建设工程项目成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部，项目管理层应（）。 A 体现以效益为中心的管理职能 B 努力达到社会、企业综合效益最大化 C 确定施工成本管理目标值 D 对生产成本进行管理 教材 答案：D 本题考查对建设工程项
26、目施工成本控制概念的理解，项目管理层应对生产成本进行管理。故选D。 4.工程项目施工成本管理过程中，完成成本预测以后，应进行下列工作：成本计划；成本核算；成本控制；成本考核；成本分析。其顺序为（）。 A B C D . . 教材 答案：A 施工成本管理的任务主要包括：成本预算、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。所以A 正确。 10.贯穿于施工项目从投标阶段直至项目竣工验收阶段全过程，并且是企业全面成本管理的重要环节的是（）。 A 成本预测 B 成本控制 C 成本核算 D 成本考核 教材 答案：B 施工项目成本控制应贯穿于施工项目从投标阶段开始直到项目竣工验收的全过程，它是企业全
27、面成本管理的重要环节，所以B 正确。 . . 12.施工成本核算中，是按照规定开支范围对（）进行归集。 A 施工费用 B 管理费用 C 调研费用 D 组织费用 教材 答案A 本题考查对施工成本核算的理解，施工成本核算包括两个基本环节：一是按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配，计算出施工费用的实际发生额。所以A 正确。 20.实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施是施工成本管理的（）。 A 技术措施 B 组织措施 C 经济措施 D 合同措施 . . 教材 答案：B 施工成本管理的措施包括：技术措施、组织措施、经济措施、合同措施，题干内容属于组织措施。所以B 正确。 二、多项选择题 2
28、.以下各项中属于施工成本管理主要环节的是（）。 A 施工成本控制 B 施工成本分析 C 施工成本核算 D 施工成本纠偏 E 施工成本计划 教材 答案：A、 B、 C、 E 本题考查对施工成本管理环节的理解。 . . 11.下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有（）。 A 明确成本管理人员的工作任务和责、权、利 B 对不同的技术方案进行技术经济分析 C 编制资金使用计划，确定施工成本管理目标 D 通过偏差原因分析，预测未完工程施工成本 E 防止分包商的索赔 教材 答案：C、 D 明确成本管理人员的工作任务和责、权、利属于组织措施，对不同的技术方案进行技术经济分析属于技术措施，防止分包商的索赔
29、属于合同措施。 所以CD 正确。 . . 1Z202020 施工成本计划 一、单项选择题 10.以下关于成本计划编制过程的说法，错误的是（）。 A 是动员全体施工项目管理人员的过程 B 是挖掘降低成本潜力的过程 C 是检验工程施工安全管理是否有效落实的过程 D 是检验施工技术质量管理是否有效落实的过程 教材 答案：C 编制成本计划的过程也是动员全体施工项目管理人员的过程， 是挖掘降低成本潜力的过程，是检验施工技术质量管理、工期管理、物资消耗和劳动力消耗管理等是否有效落实的过程。所以C 正确。 . . 17.对大中型工程项目，按项目组成编制施工成本计划时，其总成本分解的顺序是（）。 A 单项工程
30、成本单位工程成本分部工程成本分项工程成本 B 单位工程成本单项工程成本分部工程成本分项工程成本 C 分项工程成本分部工程成本单位工程成本单项工程成本 D 分部工程成本分项工程成本单项工程成本单位工程成本 教材 答案：A 大中型的工程项目通常是由若干单项工程构成的，而每个单项工程包括了多个单位工程，每个单位工程又是由若干个分部分项工程构成的。所以A 正确。 二、多项选择题 7.对施工成本进行划分，以下应计入企业管理费用的有（）。 A 固定资产使用费 B 工程用材料购置费 C 管理人员的办公费 D 安全文明施工费 E 工具用具使用费 . . 教材 答案：A、 C、 E 选项B 属于材料费的内容，选
31、项D 属于施工措施费的内容。 1Z202030 施工成本控制 一、单项选择题 8.控制人工费支出的主要手段不包括（）。 A 加强劳动定额管理 B 改变施工作业流程 C 降低工程耗用人工工日 D 提高劳动生产率 教材 答案：B 选项B 不属于控制人工费支出的主要手段。 . . 20.不属于偏差分析中的表格法优点是（）。 A 形象、直观、一目了然 B 灵活、适用性强 C 信息量大 D 可借助计算机，提高速度 教材 答案： A “形象、直观、一目了然”属于横道图法的优点。 1Z202040 施工成本分析 一、单项选择题 8.施工成本分析方法之一的比较法，又称为（）。 A 差额计算法 B 指标对比分析
32、法 连环置换法 表格法 . . 教材 答案：B 本题考查对施工成本分析方法的理解。 12.在进行成本分析时，首先假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，分别计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度，这种成本分析的方法是（）。 A 比较法 B 因素分析法 C 差额计算法 D 比率法 教材 答案：B 因素分析法又称连环置换法。这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度。在进行分析时，首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。 . . 13.采用两个以上的指标比例进行分析，特点
33、是把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系，这种方法称为（）。 A 比较法 B 因素分析法 C 差额计算法 D 比率法 教材 答案：D 比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。它的基本特点是：先把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。 . . 二、多项选择题 6.在分部分项工程成本分析的过程中“三算”对比是指（）之间的比较。 A 预算成本 B 动态成本 C 目标成本 D 实际成本 E 偏差成本 教材107 答案：A、 C、 D 本题考查对分部分项工程成本分析的理解，分部分项工程成本分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比。 . . 1Z2030
34、00 建设工程项目进度控制 1Z203010 建设工程项目进度控制与进度计划系统 一、单项选择题 3.随着项目的进展，进度控制是一个（）的管理过程。 A 动态 B 静态 C 封闭 D 开放 教材 答案：A 建设项目是在动态条件下实施的，因此进度控制也就必须是一个动态的管理过程，是一个不断地计划、执行、检查、分析、调整计划的动态循环过程。 二、多项选择题 1.建设工程进度控制的主要工作环节包括（）。 . . A 进度目标的分析和论证 B 编制进度计划 C 定期跟踪进度计划的执行情况 D 研究进度控制的措施 E 调整进度计划 教材142 答案：A、 B、 C、 E 建设工程进度控制的主要工作环节除
35、ABCE 外，还包括：采取纠偏措施。 1Z203020 建设工程项目总进度目标的论证 一、单项选择题 6.建设工程项目总进度目标论证，在“项目结构分析”之后进行（）工作。 A 调查研究和收集资料 B 项目的工作编码 C 进度计划系统的结构分析 . . D 编制各层进度计划 教材113 答案：C 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：（ 1）调查研究和收集资料；（ 2）项目结构分析；（ 3）进度计划系统的结构分析；（ 4） 项目的工作编码；（ 5） 编制各层进度计划；（ 6）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；（ 7）若编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；（ 8）若经过多次
36、调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 二、多项选择题 2.大型建设工程项目的总进度纲要的主要内容包括（）。 A 项目实施的总体部署 B 总进度规划 C 各子系统进度规划 D 确定里程碑事件的计划进度目标 E 项目实施的主客观条件 . . 教材113 答案：A、 B、 C、 D 建设工程进度控制的主要工作环节除ABCD 外，还包括：总进度目标实现的条件和应采取的措施。 1Z203030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法 一单项选择题 15.下图所示的单代号网络计划，其计算工期为（）天。 A11 B9 C12 D15 答案：C 计算工期为：2+3+4+3=12 天。 16.某工程单代号网
37、络图如下，说法正确的是（）。 A、工作D 的 ES 为 2 B、 工作G 的 FF 为 2 . . C、工作F 的 FF 为 1 D、工作H 的 FF 为 1 答案：B 通过计算可知，工作D 的 ES 为 4， 工作F 的 FF 为 2， 工作H的 FF 为 0，工作G 的 FF 为 2.故选项B 正确。 17.某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差和自由时差（）天。 A、 分别为1 和 0 B、均为1 C、分别为2 和 0 D、均为0 0 0 ts 1 A 2 2 B 4 3 C 3 5 E 5 4 D 4 7 F 3 6 G 2 8 H 3 9 0 inf . . 答案
38、:A 自由时差可以直接在图上通过波形线得出，而 时标网络计划中一项工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。 其中以终点节点为结束节点的工作（无紧后工作）的总时差为零。 19.在网络计划中，判断关键工作的条件是该工作（）。 A 自由时差最小 B 与其紧后工作之间的时间间隔为零 C 持续时间最长 4 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 A B C D G E H K L J M, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I . . D 最早开始时间等于最迟开始时间 答案：D 最迟开始时间等于最早开始时间，即总时差为
39、零。 26.在网络计划中，工作N 最迟完成时间为第25 天，持续时间为6 天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10 天、 第 12 天和第13 天， 则工作N 的总时差为（） 。 A、 6 天 B、 9 天 C、 12 天 D、 15 天 答案：A 工作的总时差是指在不影响紧后工作的最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间，因此NTF=25-6-max10,12,13=6。 . . 二、多项选择题 14.某工程双代号网络计划如下图所示，图中已经标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划标明（）。 A、 工作D 的总时差为零 B、工作H 为关键工作 C、工作E 的自由
40、时差为3 天 D、 工作C 的自由时差为2 天 E、 工作B 的自由时差为零 答案：A、 D、 E 简单的参数计算后可知工作H 的总时差为1，不是关键工作，1 2 3 4 5 6 7 4 6 C 4 10 10 F 5 0 0 A 4 4 4 D 6 10 12 G 3 B 5 0 5 E 3 5 8 H 4 10 11 . . 工作E 的自由时差为2，所以BC 是错误选项。 16.某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划所提供的正确信息有（）。 A、 工作B 的总时差为3 天 B、 工作C 的总时差为2 天 C、 工作D 为关键工作 D、 工作E 的总时差为3 天 E、工作G 的自由时
41、差为2 天 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 7 6 8 9 B E I A C G D H F (d) . . 答案：A、 B、 C、 D 自由时差直接从波形线的长度得到，总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。其他选项均正确，E 答案中G 工作的总时差为2，自由时差为0。 19 自己看.下图所示的某工程双代号时标网络计划，在执行到第4 周末和第10 周末时，检查其实际进度如图中前锋线所示，检查结果表明（）。 A、第4 周末检查时，工作B 拖后2 周，但不影响工期 B、 第 4 周末检查时，工作A
42、 拖后1 周，影响工期1 周 C、第10 周末检查时，工作I 提前1 周，可使工期提前1 周 D、 第 10 周末检查时，工作G 拖后1 周，但不影响工期 E、在第5-10 周内，工作E 和工作F 的实际进度正常 . . 答案：B、 C、 D 从第4 周的前锋线可知，工作A 拖后1 周，作为关键工作，影响工期1 周。工作B 拖后2 周，超过其总时差，影响工期1 周，其紧后工作E、 F 都受影响。 从第10 周的前锋线可知，工作G 拖后1 周，未超过总时差，不影响工期。工作H 进度正常。 1Z203040 建设工程项目进度控制的措施 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
43、 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H I J K 1 3 7 8 10 2 5 4 6 9 (周 ) . . 一、单项选择题 5.在某大型工程项目的实施过程中，由于“下情不能上传，上情不能下达”，导致项目经理不能及时做出正确决策，拖延了工期。为了加快实施进度，项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的（）。 A、 组织措施 B、管理措施 C、经济措施 D、技术措施 答案：A 编制信息传递工作流程属于组织措施。 6.下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（） 。 A 重视计算机软件的应用 B 编制
44、进度控制工作流程 C 实行班组内部承包制 D 用大模板代替小钢模 . . 教材144 答案:D AC 是管理的手段，属于管理措施，B 属于组织措施，D 施工方案的选优属于技术措施。 10.建设工程项目进度控制的技术措施涉及对（）的选用。 A 设计人员和构成 B 设计结构和施工人员 C 设计技术和施工技术 D 软技术和硬技术 教材144 答案：C 建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。 . . 17.在进度控制的经济措施中，资金供应条件不包括（）。 A 可能的资金总供应量 B 资金来源 C 资金供应的方式 D 资金供应的时间 教材144 答案：C 资金供
45、应条件包括可能的资金总供应量、资金来源(自由资金和外来资金)以及资金供应的时间。 二、多项选择题 1.进度控制的主要工作环节包括（）。 A 进度目标的分析和论证 B 编制进度计划 . . C 进度计划整体分析 D 定期跟踪进度计划的执行情况 E 调整进度计划 教材142 答案：A、 B、 D、 E 进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施以及调整进度计划。 2.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。 A 各类进度计划的编制程序，审批程序属于组织措施的范畴 B 管理措施主要涉及管理的思想和方法、承发包模式、合同管理等 .
46、. C 风险管理属于进度控制经济措施的范畴 D 在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析 E 应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴 教材142-144 答案：A、 B、 D、 E C 选项风险管理属于进度控制管理措施的范畴，故错误。 1Z204000 建设工程项目质量控制 1Z204010 质量管理与质量控制 一、单项选择题 4.质量管理是在质量方面指挥和控制组织的协调的活动，通. . 常包括：明确各级管理人员的责任分工；编制质量手册、程序文件；确定质量方针；落实组织制度。正确的顺序应该是（）。 A - - - B - - - C - - - D - - - 教材145 答案：
47、 12.进行质量管理和建立质量体系的基本方法是（）。 A 组织论 B 控制论 C 系统论 D PDCA 循环 教材147 答案： . . 二、多项选择题 2.关于质量控制与管理的说法，正确的有（）。 A 质量管理包括对施工技术活动的管理 B 质量控制的致力点在于构建完善的质量管理体系 C 质量控制是质量管理的一部分 D 建设工程质量控制活动只涉及施工阶段 E 质量控制活动包含作业技术活动和管理活动 教材146 答案：、E 3.工程项目的质量总目标，是业主建设意图通过（）来提出的。 A 项目策划 B 可行性研究 C 质量计划 D 目标决策 E 工程合同 教材145 答案：、 . . 6.来自于全
48、面质量管理的TQC 思想的三全管理包括（）。 全面质量控制 全过程质量控制 全员参与质量管理 全方位质量控制 全社会质量控制 教材146 答案：、 1Z204020 建设工程项目质量控制体系 一、单项选择题 3.建设工程项目质量的形成过程，体现了从目标决策，目标细化到目标实现的系统过程，而质量目标的决策是（）的职能。 A 建设单位 B 设计单位 C 项目管理咨询单位 D 建设项目工程总承包单位 . . 教材149 答案：A 13.建设工程项目质量控制系统运行机制的核心是（）。 A 约束机制 B 激励机制 C 反馈机制 D 动力机制 教材154 答案：D 17.建设工程项目质量控制系统是面向（）
49、而建立的。 A 工程项目 B 工程实施参与各方 C 建筑业企业 D 施工单位项目经理部 教材151 答案：A . . 19.质量手册是企业质量管理系统的（）文件。 A 指导性 B 纲领性 C 控制性 D 支持性 教材156 答案：B 二、多项选择题 3.下列影响建设工程项目质量的因素中，属于可控因素的有（） 。 A 社会因素 B 人的因素 C 技术因素 D 管理因素 E 环境因素 . . 教材151 答案：B、 C、 D、 E 6.在建设工程项目质量控制系统多层次结构中，下列属于第一层面质量控制系统的有（）。 A 代建单位项目管理机构建立的质量控制系统 B 受业主委托项目管理机构建立的质量控制
50、系统 C 工程总承包商项目管理机构建立的质量控制系统 D 施工总承包商项目管理机构建立的质量控制系统 E 设计总承包商项目管理机构建立的质量控制系统 教材152 答案：A、 B、 C 8.根据质量管理体系 基础和术语（ GB/T 19000-2008），下列属于质量管理的八项原则的有（）。 A 以顾客为关注焦点 B 持续改进 C 全过程控制 D 全员参与 E 基于事实的决策方法 教材155 答案：A、 B、 D、 E . . 11.质量手册是规定企业组织建立质量管理的文件，对企业质量体系作系统、完整和概要的描述。它的基本内容一般应包括（）。 A 企业的质量方针和质量目标 B 组织机构及质量职责
51、 C 体系要素或基本控制程序 D 质量手册的发行数量 E 质量手册的评审、修改和控制的管理方法 教材156 答案：A、 C、 E 1Z204030 建设工程项目施工质量控制 一、单项选择题 1.施工质量控制的依据不包括（）。 A 工程建设合同 B 技术文件 C 法律法规 D 供应方的要求 教材161 答案：D . . 7.以下关于质量控制点的表述不正确的是（）。 A 是施工质量计划的组成内容 B 质量控制点的管理是静态的 C 新技术、新工艺、新材料等可列为质量控制点 D 质量控制点的设定能起到加强事前预控的作用 教材164 答案：B 10.建设工程项目的施工质量计划应经（）审核批准后，才能提交
52、工程监理单位或建设单位。 A 施工项目经理 B 企业法定代表人 C 项目经理部技术负责人 D 企业技术领导 教材163 答案：D . . 16.对施工生产要素施工环境的控制主要是采取（）的控制方法。 A 动态控制 B 预测预防 C 跟踪管理 D 技术控制 教材168 答案：B 20.某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，施工质量控制的监控主体是（）。 A 施工总承包单位 B 材料供应单位 C 分包单位 D 建设单位 教材173 答案： D . . 22.下面对施工质量的自控和监控叙述正确的是（）。 A 自控主体所进行的施工质量监控是对监控行为
53、的推动和约束 B 监控主体的质量意识和能力是关键，是施工质量的决定因素 C 自控主体不能因为监控主体的存在和监控职能的实施而减轻或免除其质量责任 D 自控主体可以在一定情况下减轻或免除其质量责任 教材171-173 答案：C 28.因施工方对施工图纸的某些要求不甚明白，需要设计单位明确或确认的过程，称为（）。 A 设计变更 B 设计联络 C 设计交底 D 技术核定 教材177 答案：D . . 二、多项选择题 1.施工技术准备工作的质量事控制包括（）。 A 施工图纸会审和设计交底 B 绘制施工详图 C 施工技术复核 D 施工分包单位的选择和资质的审查 E 施工机械设备及工器具的配置 教材168
54、 答案：A、 B、 D、 E 4.一般情况下，下列属于质量控制点的是（）。 A 高空作业 B 砌筑与抹灰间的时间间隔 C 钢筋加工 D 常见的质量通病 E 砌体材料的质量 . . 教材164 答案：、 11.以下关于工序施工质量控制的说法，正确的是（）。 A 工序施工条件控制的手段主要有：检查、测试、跟踪监督等 B 工序施工效果控制属于事后质量控制 C 设计质量标准是工序施工条件控制的依据 D 工序质量资料验收后即可进行下道工序 E 来自作业者外部的监督不是必须的设防 教材170 答案：、 12.施工作业质量自控的有效制度是（）。 A 质量例会制度 B 质量会诊制度 C 质量自检制度 D 质量
55、挂牌制度 E 质量验收制度 . . 教材173 答案：、 13.需要对施工作业交底进行监督的单位有（）。 A 业主方 B 设计方 C 施工总承包方 D 工程监理机构 E 施工分包方 教材172 答案：、 14 在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制的主体为（）。 A 承包方 B 业主 C 监理单位 D 设计单位 E 政府的工程质量监督部门 . . 教材173 答案：、 16.施工作业质量自控的要求有（）。 A 预防为主 B 重点控制 C 检验为主 D 坚持标准 E 质量记录完整 教材172 答案：、 1Z204040 建设工程项目质量验收 一、单项选择题 2.分部工程的
56、质量验收应由（）组织施工单位、设计单位等相关人员参加。 A 建设单位项目技术负责人 B 建设单位项目负责人 C 施工单位项目负责人 D 施工单位项目技术负责人 . . 教材178 答案：B 3.建设工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程，应进行（）检测。 A 安全 B 功能性 C 抽样 D 试验 教材179 答案：C 4.下列应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织进行验收的是（）质量验收。 A 分项工程 B 子分部工程 C 分部工程 D 单位工程 教材178 答案：A （ 1）检验批、分项工程应由监理工程师（建设单位项目技. . 术负责人）组织施工单位项目专业质量（技
57、术）负责人验收；（ 2）分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；（ 3）单位工程应由建设单位组织正式的竣工验收。 12.单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。 A 总监理工程师 B 建设单位代表 C 设计单位代表 D 各单位验收人员共同 教材180 答案：D . . 二、多项选择题 1.分项工程质量验收合格的规定是（）。 A 所含的检验批均应符合合格的质量规定 B 质量验收记录应完整 C 质量控制资料应完整 D 观感质量应符合要求 E 主要功能项目应符合相关规定 教材178 答案：AB 2.检验批的质量验收包括（）
58、的内容。 A 质量资料检查 B 主控项目的检验 C 一般项目的检验 D 保证项目的检验 E 允许偏差项目的检验 . . 教材178 答案：ABC 5.承发包人之间所进行的建设工程项目竣工验收，通常的程序是（）。 A 资料验收 B 验收准备 C 实体验收 D 预验收 E 正式验收 教材180 答案：BDE 7.建设工程竣工验收应具备的条件有（）。 A 完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B 有完整的技术档案和施工管理资料 C 有施工单位签署的工程保修书 D 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E 有质量监督机构的审核意见 . . 教材180 答案：ABCD 1Z20405
59、0 施工质量不合格的处理 一、单项选择题 2.某建设工程发生一起质量事故，导致3 人死亡，45 人受重伤，则该起质量事故属于（）。 A 一般事故 B 严重事故 C 较大事故 D 重大事故 教材182 答案：C 二、多项选择题 2.工程质量事故按事故责任划分可以分为（）。 A 指导责任事故 B 技术责任事故 C 操作责任事故 D 管理责任事故 E 自然灾害事故 教材182 答案：ACE . . 工程质量事故按事故责任划分可以分为指导责任事故、操作责任事故和自然灾害事故。 7.施工质量事故处理的基本方法是（）。 A 表面处理 B 加固处理 C 返工处理 D 修补处理 E 不作处理 答案：BCDE
60、1Z204060 数理统计方法在施工质量管理中的应用 一、单项选择题 2.由于工程质量形成的影响因素多，所以对工程质量状况的调查和质量问题的分析必须分门别类地进行，以便准确地找出问题及其原因，这是（）的基本思想。 A 因果分析法 B 排列图法 C 分层法 D 直方图法 . . 教材187 答案：C 14.直方图的观察分析分为形状观察分析和（）。 A 数据观察分析 B 偏差观察分析 C 位置观察分析 D 距离观察分析 教材191 答案：C 直方图法的观察分析方法有：（ 1）通过分布形状观察分析；（ 2）通过分布位置观察分析。其中通过分布位置观察分析时有六种情形。 二、多项选择题 5.下列关于因果
61、分析图法的说法正确的是（）。 A 因果分析图法又称为质量特性要因分析法 B 必要时可以邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见 C 基本原理是对每一个质量特性或问题逐层深入排查可能原因 . . D 一个质量特性不能使用一张图进行分析 E 通常采用QC 小组的方式进行 教材189 答案：ABCE D 选项是错误的。一个质量特性或一个质量问题应该只用一张图分析。 9.直方图法的观察分析包括（）。 A 分布状态观察分析 B 分布形状观察分析 C 分布位置观察分析 D 分布区间观察分析 E 分布趋势观察分析 教材191 答案：BC 1Z204070 建设工程项目质量的政府监督 . . 一、单项选择题
62、7.政府质量监督机构对施工过程中发生的质量问题进行查处，对问题严重的单位可根据问题性质签发（）。 A 质量问题整改通知单 B 局部暂停施工指令单 C 全面停工通知书 D 临时收缴资质证书通知书 教材194 答案：D 政府质量监督机构对施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处。根据质量监督检查状况，对查实的问题可签发“质量问题整改通知单”或“局部暂停施工指令单”，对问题严重的单位也可根据问题性质签发“临时收缴资质证书通知单” 。 9.政府对建设工程质量监督的职能是（）。 A 监督检查工程建设各方主体的质量行为和工程实体的施工质量 B 监督检查工程建设投资主体的建设行为和施工单位的施工质量 C
63、监督检查工程建设各方主体的建设行为和工程设计、施工质量 D 监督检查工程建设投资主体的质量行为和施工单位的施工质量 . . 教材193 答案：A 二、多项选择题 4.建设工程项目质量政府监督的主要职能包括（）。 A 监督检查隐蔽工程质量 B 监督工程参与各方的质量行为 C 监督检查环境质量 D 监督检查工程实体的施工质量 E 监督检查工程建设强制性标准的执行情况 教材193 答案：BD 建设工程项目质量政府监督的主要职能包括：监督工程建设参与各方的质量行为和监督检查工程实体的施工质量。 10.竣工阶段政府建设工程质量监督的主要内容为（）。 A 竣工验收前的质量复查 B 参与竣工验收会议 C 编
64、制竣工报告 D 编制单位工程监督报告 E 建立建设工程质量监督档案 教材195 答案：ABDE . . 竣工阶段政府建设工程质量监督的主要内容：竣工验收前的质量复查，参与竣工验收会议，编制单位工程监督报告，监理建设工程质量监督档案。 1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理 一、单项选择题 5.关于职业健康安全与环境管理，下列说法错误的是（）。 A、 职业健康安全与环境管理一般只对有害的因素进行管理和控制 B、职业健康安全管理的目的是防治和减少生产安全事故、保护产品生产者的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失 C、建设工程项目环境管理的目的是保护生态环境，使社会的经济发展与人类
65、的生存环境相协调 D、职业健康安全管理与环境管理都是组织管理体系的一部分，其管理的主体是组织，管理的对象是一个组织的活动 教材201 答案： . . 职业健康安全与环境管理的对象是一个组织的活动、产品或服务中能与职业健康安全发生相互作用的不健康、不安全的条件和因素，以及能与环境发生相互作用的要素。需要管理控制的并不只是有害因素，所以说法是错误的。 12.项目建设涉及的工种甚多，并且各工种经常需要交叉或平行作业，这就决定了建筑工程职业健康和安全管理具有（） 。 A 连续性 B 分工性 C 协调性 D 规范性 教材202 答案： 依据建筑产品的特性，建设工程职业健康安全和环境管理的特点有：协调性，
66、项目建设涉及的工种甚多，并且各工种经常需要交叉或平行作业。所以选项正确。 14.某化工建设工程在项目决策阶段，需要依法办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续的单位应该是（）。 A 地方政府 B 建设单位 C 施工单位 D 施工承包商 教材202 答案： . . 建设单位应按照有关建设工程法律法规的规定和强制性标准的要求，办理各种有关安全环境保护方面的审批手续。所以选项正确。 二多项选择题 9.在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括（）。 A 提出生产安全事故防范的指导意见 B 办理有关安全的各种审批手续 C 办理有关环境保护的各种审批手续 D 提出保障施工作业人员安
67、全和预防生产安全事故的措施建议 E 施工的措施报有关管理部门备案 教材202 答案： 建设工程项目决策阶段，建设单位应按照有关建设工程法律法规和强制性标准的要求，办理各种有关安全与环境保. . 护方面的审批手续。选项对生产安全事故的防范提出指导意见和选项提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议是工程设计阶段设计单位的任务；选项将保证安全施工的措施报有关管理部门备案是建设单位在工程施工阶段的工作任务。所以只有选项正确。 12、职业健康安全和环境管理体系的相同点是（） A 需要满足的对象相同 B 管理的侧重点相同 C 管理目标基本一致 D 管理原理基本相同 E 不规定具体绩效标准 教材
68、197 答案：BCD 1Z205020 建设工程安全生产管理 一、单项选择题 . . 5.根据原劳动部和建设部有关规定，施工企业对管理人员的安全教育不包括（）。 A 班组长和安全员的安全教育 B 行政管理干部的安全教育 C 特种作业人员的安全教育 D 企业安全管理人员的安全教育 教材209 答案：C 建筑施工企业安全生产教育培训一般包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育。 建筑施工企业管理人员的安全教育除ABD 外，还包括：（ 1）企业领导的安全教育；（ 2）项目经理、技术负责人和技术干部的安全教育。所以选项C 正确。 26.由于工程所处的条件不同，所面临的危险因素会有所改变，另外施
69、工活动分散于施工现场的各个部位，这就要求建筑工程安全控制应具有（）。 A 动态性 B 广泛性 C 严谨性 D 灵活性 . . 教材220 答案：A 由于建设工程项目的单件性，使得每项工程所处的条件不同，所面临的危险因素和防范措施也会有所改变，另外施工活动分散于施工现场的各个部位，这就要求建筑工程安全控制应具有动态性。所以选项A 正确。 二、多项选择题 3.下列工种中，除进行一般安全教育外，还要进行专业安全作业培训，并取得特种作业操作证书后方可上岗的有（）。 A 架子工 B 起重信号工 C 木工 D 钢筋工 E 混凝土工 教材213 答案：AB 选项CDE 不属于特种作业人员。所以选项AB 正确
70、。 15.施工安全控制的特点包括（）。 A 控制面广 B 控制的动态性 . . C 控制系统的交叉性 D 控制的间断性 E 控制的严谨性 教材219 答案：ABCE 施工安全控制的特点有控制面广、控制的动态性、控制系统交叉性、控制的严谨性。所以选项ABCE 正确。 23.物的不安全状态的内容包括（）。 A 作业方法导致的物的不安全状态 B 外部的和自然界的不安全状态 C 使用不安全设备 D 不安全装束 E 防护保险方面的缺陷 教材226 答案：ABE 选项CD 属于人的不安全行为。所以选项ABE 正确。 1Z205030 建设工程生产安全事故应急预案和事故处理 一、单项选择题 . . 5.针对
71、具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施称为（）。 A 综合应急预案 B 专项应急预案 C 现场处置方案 D 现场应急措施 教材229 答案：C 现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。选项C 正确。 24.安全事故处理的“四不放过”原则是指（）。 A 事故原因不清楚不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、事故责任者没有处理不放过、没有制定防范措施不放过 B 事故原因不清楚不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、事故责任者没有处理不放过、事故责任者没有惩罚不放过 C 事故原因不清楚不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、事故责任者和领导没有处理不
72、放过、事故责任者没有惩罚不放过 D 事故原因未查清不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、事故责任人没有处理不放过、没有制定切实可行的整改措施不放过 . . 教材238 答案：D 国家对发生事故后的“四不放过”处理原则，其具体内容是：事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；事故没有制订切实可行的整改措施不放过。选项D 正确。 30.按照我国现行规定，某县发生的重大事故的事故调查组应由（）负责组织。 A 事故发生地省级人民政府 B 事故发生地设区的市级人民政府 C 事故发生地县级人民政府 D 国务院 教材237 答案：A 重大事故、较大事故、
73、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。选项A 正确。 . . 二、多项选择题 11.根据生产安全事故报告和调查处理条例，以下属于一般事故的是（）。 A、 2 人死亡 B、 8 人重伤 C、 15 人重伤 D、 900 万元的经济损失 E、 100 人以上的工业急性中毒，死亡4 人 教材235 答案：ABD 依据2007 年6 月1 日起实施的生产安全事故报告和调查处理条例规定，按生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，一般事故，是指造成3 人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损失的事故。选项 ABD 正确。 1Z20504
74、0 建设工程施工现场文明施工和环境保护的要求 一、单项选择题 16.在人口稠密区，强噪声作业应停止施工的时段一般为（） 。 A、 晚 10 点到次日早6 点 B、晚8 点到次日早5 点 . . C、晚11 点到次日早6 点 D、晚6 点到次日早6 点 教材244 答案：A 凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般晚10 点到次日早6 点之间停止强噪声作业。选项A 正确。 17.固体废弃物处理的基本思想是（）。 A 资源化、减量化、无害化 B 焚烧、热解、堆肥 C 分选、压碎、脱水 D 稳定固化、填埋 教材244 答案： 固体废物处理的基本思想：采取资源化、减量化和无害化处理，对
75、固体废物产生的全过程进行控制。回收利用、稳定固化、填埋属于固体废弃物的具体处理方法。选项正确。 . . 二、多项选择题 4.下列选项属于现场消防防火重点部位的是（）。 A 电料库房 B 油漆间 C 木工间 D 总配电室 E 生活区宿舍 教材240 答案： 易燃易爆物品堆放间、油漆间、木工间、总配电室等消防防火重点部位要按规定设置灭火机和消防砂箱，并由专人负责，对违反消防条例的有关人员进行严肃处理。选项正确。 12.噪声控制技术可从（）等方面来考虑。 A 声源 B 减振降噪 C 传播途径 D 在声源处安装消声器消声 E 接收者防护 . . 教材243 答案： 施工现场噪声的控制措施；声源控制、传
76、播途径的控制、接收者的防护、严格控制人为噪声。 1Z206000 建设工程合同与合同管理 1Z206010 建设工程施工招标与投标 一、单项选择题 20.招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，一般通过（）约定风险承担方式。 A 调整投标价格 B 价格调整条款 C 调整中标价格 D 调整工作范围 教材254 答案：B 对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或货币膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。所以B. . 正确。 二、多项选择题 7.工程合同的付款阶段包括（）。 A 预付款 B 工程进度款
77、C 工程尾款 D 最终付款 E 退还保留金 教材254 答案：ABDE 8.在建设工程招标投标活动中，关于要约、要约邀请、承诺的正确说法是（）。 A 招标人通过媒体发布招标公告为要约 B 投标人向招标人提交投标文件为承诺 C 招标人发出招标文件为要约邀请 . . D 投标人向招标人提交投标文件为要约 E 招标人向中标人发出中标通知书为承诺 教材253 答案：CE 1Z206020 建设工程合同的内容 一、单项选择题 12.发包人按合同约定提供材料设备，负责保管和支付保管费用的分别是（）。 A 承包人和材料供应商 B 监理方和发包人 C 监理方和材料供应商 D 承包人和发包人 教材261 答案：
78、D 21.有关分包人与发包人的关系，正确的描述包括（）。 . . A 分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与工程有关的指令 B 分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系 C 分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师 D 当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令 教材267 答案：A 未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作关系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。所以A 正确。 23.按照建筑企业资质管理规定，（）属于劳务分包的承包资质认定。 A 建筑防水 B 消防设施 C 木工作业 D 防腐保温 答案：
79、C 根据建筑业企业资质管理规定等有关规定，劳务分包序列企业资质设一至二个等级，13 个资质类别。如同时发生多类作业可划分为结构劳务作业、装修劳务作业、综合劳务作业等。建筑防水、消防设施、防腐保温属于专业工程，木工. . 作业属于劳务分包范围。所以选项C 正确。 29.根据建筑工程施工劳务分包合同（示范文本），下列属于劳务报酬所采用的方式是（）。 A 固定劳务报酬加奖金 B 约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工程量计算 C 约定不同工作成果的计件单价，按确认的总工时计算 D 固定劳务报酬（含管理费） 教材270 答案：D 劳务报酬可以采用以下方式中的任何一种：（ 1）固定劳务报酬（含管理费）；
80、（ 2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；（ 3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。所以选项D 正确。 二、多项选择题 4.根 据 建 设 工 程 施 工 劳 务 分 包 合 同 （ 示 范 文 本 ）（ GF-2003-0214），需由承包人承担的保险费用有（）。 A 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产 B 运至施工现场用于施工的材料和待安装设备 . . C 承包人提供给劳务人员使用的机械设备 D 从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害 E 施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备 教材270 答案：BC 运至施工现场用于施工的材料和待安装设
81、备、承包人提供给劳务人员使用的机械设备需由承包人承担保险费用。所以BC正确。 6.下列关于劳务分包合同的说明，正确的是（）。 A 劳务分包人负责编制施工组织设计 B 劳务分包合同的劳动报酬，可以采用固定价格或变动价格 C 劳务工作完成，经承包人认可后28 天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算材料 D 劳务分包人的自有机械，由劳务分包人办理保险，支付保险费 E 运至施工现场的待安装设备，不需劳务分包人支付保险费 教材270 答案：BDE 11.按照我国相关规定，监理工程师具有的权利包括（）。 A 选择工程总承包人的认可权 . . B 实际竣工日期的签认权 C 要求设计单位改正设计错误的权利 D
82、 工程结算的否认权 E 征得委托人同意，有权发布停工令 教材273 答案：BDE 1Z206030 合同计价方式 一、单项选择题 3.业主和承包商都不存在工程量方面的风险的合同是（）。 A 单价合同 B 固定总价合同 C 变动总价合同 D 成本加酬金合同 教材275 答案：A 9.在国际上，采用固定总价合同，在业主和承包商都无法预. . 测风险的条件下和可能有工程变更的情况下，（） 。 A 承包商承担了较少的风险，业主的风险较大 B 业主承担了全部风险 C 承包商承担了较大的风险，业主的风险较小 D 承包商承担了全部风险 教材276 答案：C 采用固定总价合同，在业主和承包商都无法预测的风险条
83、件下和可能有工程变更的情况下，承包商承担了较大的风险，业主的风险较小。所以C 正确。 13.下列关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。 A 采用该计价方式对业主的投资控制很不利 B 成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程 C 成本加酬金合同不宜用于项目管理合同 D 对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高，. . 利润无保证 教材278 答案：A 16.在非代理型（风险型）CM 模式的合同中，一般采用成本加酬金合同的形式是（）。 A 最大成本加费用合同 B 成本加奖金合同 C 成本加固定比例费用合同 D 成本加固定费用合同 教材279 答案：A 二、多项选择题 3.按照我国相关规定，
84、变动总价合同可以调整总价的情况包括（）。 A 通货膨胀 B 设计变更 . . C 承包商施工成本增加 D 工程量变化 E 一周内停电时间超过6h 教材276 答案：ABD 6.成本加酬金合同的优点（）。 A 可以通过分段施工缩短工期 B 可以减少承包商的对立情绪 C 可以利用承包商的施工技术专家 D 承包人可以根据自身力量和需求 E 可以通过确定最大保证价格约束成本不超过某一限值 教材278 答案：ABCE 1Z206040 建设工程担保 . . 一、单项选择题 6.建设工程履约担保的有效期是指（）。 A 从工程开工之日到工程竣工交付之日 B 从签订合同之日到工程竣工交付之日 C 从合同生效之
85、日到保修期结束 D 从收到预付款之日到保修期结束 教材280 答案：A 履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。所以选项A 正确。 8.某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。合同履行过程中，当承包人违约时，开出担保书的担保公司（）。 A 必须向发包人支付履约担保书规定的保证金 B 必须用履约担保书规定的保证进去完成任务 . . C 应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金 D 用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目实际所花费的金额 教材281 答案：D 由担保公司或者保险公司开
86、具履约担保书，当承包人在执行合同过程中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付完成该项目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内。所以选项D 正确。 二、多项选择题 3.投标担保的作用有（）。 A 保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 B 促进承包商履行合同约定 C 确保投标人在投标有效期内不撤回投标书 . . D 确保工程费用及时支付到位 E 投标人在中标后保证与业主签订合同并提供业主要求的其他担保 教材280 答案：ACE 5.关于预付款担保说法正确的是（）。 A 预付款担保不可由担保公司提供保证担保 B 预付款担保的担保金额通常大
87、于发包人的预付款 C 承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得保函减值的文件，并送交银行确认 D 预付款担保金额与发包人的预付款是等值的 E 预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款之前，为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保 教材282 答案：CDE 预付款担保也可由担保公司提供保证担保，或采取抵押等形式。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。所以CDE 正确。 . . 1Z206050 建设工程施工合同实施 一、单项选择题 12.某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督管理的第一责任主体是（
88、）。 A 建设行政主管单位 B 施工总承包单位 C 幕墙设计单位 D 建设单位 教材290 答案： B 对施工分包单位进行管理的第一责任主体是施工总承包单位或施工总承包管理单位。所以选项B 正确。 13.专业分包人须在进场前将其承包范围内的施工组织设计报项目技术部门，由（）后方可依照施工。 A 项目经理审核、公司总工审批 B 项目经理审核、公司技术部审批 . . C 项目总工审核、公司技术部审批 D 公司总工审核、项目经理审批 教材292 答案：C 对分包施工单位的管理办法，包括施工质量、进度、程序、信息等方面，其中一条就是专业分包人须在进场前，将其承包范围内的施工组织设计报技术部，由项目总工
89、审核，公司技术部审批后方可依照施工。所以选项C 正确。 二、多项选择题 3.合同分析，一般要分析的内容包括（）。 A 合同的法律基础 B 施工工期 C 违约责任 . . D 承包人的主要任务 E 竣工结算程序 教材284 答案：ABCD 合同分析，在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容，通常有以下几个方面：合同的法律基础；承包人的主要任务；发包人的责任；合同价格；施工工期；违约责任；验收，移交和保修；索赔程序和争执的解决。所以选项ABCD 正确。 4.施工合同交底是合同管理的一项重要工作，合同交底的目的和任务包括（）。 A 将合同事件的责任分解落实 B 明确成本目标和消耗标准 C 跟踪业主
90、方的失误，发现索赔的机会 D 寻求对自己有利的合同解释 E 明确完不成任务的后果 教材286 答案：ABE 1Z206060 建设工程索赔 一、单项选择题 . . 11.下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（） 。 A 合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议 B 承包人与分包人签订的分包合同 C 承包人安全交底会议纪要 D 承包人技术交底纪要 教材302 答案：A 23.采用实际费用法计算索赔费用时，（）即是承包商应得的索赔金额。 A 直接费的额外费用 B 直接费的额外费用+应得的利润 C 直接费的额外费用+应得的间接费 D 直接费的额外费用+应得的间接费和利润 教材308 答案：
91、D 用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。所以选项D 正确。 . . 27.某工程基础施工中出现了意外情况，导致了工程量由原来的2800 立方米增加到3500 立方米，原定工期是40 天，则承包商可以提出的工期索赔值是（）。 A、 5 天 B、 6 天 C、 8 天 D、 10 天 教材312 答案：D 工 期 索 赔 值 = 原 工 期 新 增 工 作 量 / 原 工 程 量 =40 （ 3500-2800） /2800=10(天 )。所以选项D 正确。 二、多项选择题 1.常见的建设工程施工索赔有（）。 A 因合同文件引起的
92、索赔 B 有关工程设计方案的索赔 C 关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔 . . D 关于工程暂停、终止合同的索赔 E 特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔 教材298 答案：ACDE 2.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘查报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（）可以提出索赔。 A 承包人向发包人 B 承包人向勘查单位 C 分包人向发包人 D 分包人向承包人 E 发包人向监理 教材298 答案：AD 工程延期索赔，因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人
93、向发包人提出索赔；由于非分包人的原因导致. . 工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔。 所以选项AD 正确。 14.工期索赔的计算方法有（）。 A 网络分析法 B 修正的总费用法 C 比例分析法 D 实际费用法 E 直接法 教材311 答案：ACE 工期索赔的计算方法包括：直接法、比例分析法、网络分析法。所以选项ACE 正确。 1Z206070 国际建设工程施工承包合同 一、单项选择题 2.国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式。 A 协商 B 调解 C 仲裁 D 诉讼 . . 教材313 答案：A 协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。双方依据合同，通过友好磋
94、商和谈判，互相让步，折中解决合同争议。所以选项A 正确。 4.在国际建设工程承包合同中，（）应根据合同规定，进行全部或部分永久工程的设计，并对其所设计的永久工程负责。 A 承包商 B 工程师 C 设计单位 D 专业设计人员 教材316 答案：A 承包商应根据合同规定或工程师的要求，进行全部或部分永久工程的设计或绘制施工详图，报工程师批准后实施，但承包商应对所设计的永久工程负责。所以选项A 正确。 9.美国建筑师学会（AIA）的合同条件主要用于（）工程。 A 铁路和公路 . . B 房屋建筑 C 石油化工 D 大型基础设施 教材319 答案：B AIA 合同条件主要用于私营的房屋建筑工程，在美洲
95、地区具有较高的权威性，应用广泛。所以选项B 正确。 二、多项选择题 1.与诉讼方式比较，采用仲裁方式解决合同争议的特点有（） 。 A 仲裁程序效率高 B 仲裁的费用相对较高 C 仲裁周期短 D 保密性 E 专业化的仲裁员 教材314 答案：ACDE 与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点： （ 1）仲裁程序效率高，周期短，费用少；（ 2）保密性：仲裁程序一般都是保密的。从开始到终结的全过程中，双方. . 当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。（ 3）专业化：建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规等知识的专业人士担任仲裁员，从而可以更加快捷、更加公
96、正地审理和解决合同争议。所以选项ACDE 正确。 4.FIDIC 1999 年出版的施工合同条件（新红皮书）主要用于（）的施工。 A 由发包人设计的房屋建筑工程 B 由承包人设计的房屋建筑工程 C 由发包人设计的土木工程 D 由承包人设计的土木工程 E 由咨询工程师设计的土木工程 教材317 答案：ACE FIDIC 1999 年出版的施工合同条件（新红皮书）主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程。所以选项ACE 正确。 1Z207000 建设工程项目信息管理 . . 1Z207010 建设工程项目信息管理的目的和任务 一、单项选择题 6.为了充分利用和发挥信息资源的
97、价值，实现有序的科学信息管理，规范信息管理工作，业主和参建各方都应编制各自的（）。 A 项目管理手册 B 系统开发计划 C 信息编码表 D 信息管理手册 教材320 答案：D 业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源价值，提高信息管理效率，以及实现有序的和科学的信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册，以规范信息管理工作。所以D 正确。 9.当今时代进行信息管理的核心手段是（）。 A 基于网络的信息处理平台 B 委托咨询公司 C 设立信息管理部门 D 信息的分类 . . 教材321 答案：A 由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今的时代应重视利用信息技术的手段进
98、行信息管理。其核心的手段是基于互联网的信息处理平台。所以A 正确。 二、多项选择题 2.建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息及其他有关信息，包括（）。 A 项目的组织类信息 B 项目的管理类信息 C 项目的经济类信息 D 项目的技术类信息 E 项目的合同类信息 教材320 答案：ABCD 建设工程项目信息包括：项目的组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息和法规类信息。合同类信息属于经济类信息，与其他各类信息不在同一分类层次，因此不准确。所以ABCD 正确。 . . 1Z207020 建设工程项目信息的分类、编码和处理方法 一、单项选择题 1.下列项目信息
99、中，属于组织类信息的是（）。 A 合同管理信息 B 前期技术信息 C 工作量控制信息 D 编码信息 教材322 答案：D 建设工程项目的组织类信息包括：单位组织信息、项目组织信息、项目管理组织信息以及编码信息。所以D 正确。 8.项目管理组织结构编码的依据是（）。 A 项目管理的组织矩阵图 B 项目管理的组织结构图 C 项目管理职能分工表 D 项目管理任务分工表 . . 教材323 答案：B 项目的管理组织结构编码，依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码。所以B 正确。 12.基于网络的信息处理平台是由一系列的（）构成。 A 硬件和软件 B 文档资料 C 专用网站 D 计算机网络
100、教材324 答案：A 基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成：数据处理设备、数据通信网络和软件系统。所以A 正确。 二、多项选择题 4.数据通信网络类型包括（）。 A 无线网 B 局域网 C 城域网 D 广域网 E 互联网 教材324 . . 答案：BCD 1Z207030 建设工程管理信息化及建设工程项目管理信息系统的功能 一、单项选择题 6.项目管理信息系统与管理信息系统（）。 A 服务的对象相同、服务的功能不同 B 服务的对象不同、服务的功能不同 C 服务的对象相同、服务的功能相同 D 服务的对象不同、服务的功能相同 教材332 答案：B 8.关于项目信息门户，下列说法正确的是（）
101、。 A 项目信息门户是一种项目管理信息系统（PMIS） B 项目信息门户是一种企业管理信息系统（MIS） C 项目信息门户主要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理 . . D 项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方服务 教材328 答案：D 管理信息系统是基于数据处理设备的信息系统，但主要用于企业的人、财、物、产、供、销的管理。项目管理信息系统与管理信息系统服务的对象和功能是不同的。项目信息门户既不同于项目管理信息系统，也不同于管理信息系统。项目信息门户服务于一个项目的所有参与单位。 12.基于互联网的项目信息门户属于电子商务（ E-Business）两大分支中的（）。 A 电子支付工
102、作 B 电子管理工作 C 电子共同工作 D 电子决策工作 教材330 答案：C 电子商务（E-Business）两大分支：（ 1）电子商业/贸易，如电子采购，供应链管理；（ 2）电子共同工作，如项目信息门户，在线项目管理。 . . 15.建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是（）。 A 建设行政主管部门 B 设计单位 C 业主委托的工程顾问公司 D 施工单位 教材331 答案：C 对一个建设工程而言，业主方往往是建设工程的总组织者和总集成者，一般而言，它自然就是项目信息门户的主持者。业主委托的工程顾问公司在工程管理中代表业主。 二、多项选择题 3.项目信息门户的核心功能包括（）。 A 项目参与各方的信息交流 B 工程安全管理 C 项目参与各方的共同工作 . . D 项目文档管理 E 工程进度管理 教材331 答案：ACD 祝各位朋友： 顺利过关 心想事成 . . . . . . . . . .
