工程项目招投标与合同管理教学PPT招投标案例分析

《工程项目招投标与合同管理教学PPT招投标案例分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目招投标与合同管理教学PPT招投标案例分析（101页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、【案例案例1 1】 背景： 某国家重点大学新校区位于某市开发区大学产业园区内，建设项目由若干个单体教学楼、办公楼、学生宿舍、综合楼等构成，现拟对于第五综合教学楼实施公开招标。该教学楼建筑面积16000，计划投资额4800万元，30%财政拨款（落实），30%银行贷款（已经上报建设银行），40%自筹（正在积极筹措之中）。2 根据开发区管委会的文件要求，项目招标由该校新校区建设指挥部委托某招标代理公司实施该代理公司隶属于开发区建设局，其主要成员由建设局离退休领导或专家构成。项目招标文告在当地相关媒体上公布，并指出“仅接受获得过梅花奖的建设施工企业投标”（梅花奖为本市市政府每年颁发的，用于奖励获得市优

2、工程的建设施工企业的政府奖），且必须具有施工总承包一级以上资质，并同时声明，不论哪一家企业中标，均必须使用本市第一水泥厂的水泥。3 本地施工企业A、B、C、D、E、F、G分别前来购买了招标文件，并同时按照招标方的要求以现金的方式提交了投标保证金。在购买招标文件的同时，由学校随机指派工程技术或管理人员陪同进行现场踏勘，并口头回答了有关问题。在投标人须知中明确指出，由于工期比较紧张，相关资料准备不很完备，尤其是需要由投标人根据图纸自行核算工程量并根据该量实施报价，并采用成本加固定酬金合同。4 问题问题1 1： 根据我国相关法律规定，该项目是否需要招标？是否需要实施公开招标？为什么？ 问题问题2 2

3、： 该项目的招标实施过程有哪些不妥之处？应该如何改正？ 问题问题3 3： 建设项目的合同计价模式的选择依据是什么，本项目合同选择上是否存在问题？应该选择什么合同？5 【答案答案】 问题1：根据我国相关法律规定，该项目是否需要招标？是否需要实施公开招标？为什么？ 该项目需要招标，且需要公开招标。 因为该项目是国家重点大学新校区建设的组成部分，其投资方属于国家事业单位，其资金来源属于“全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目”。同时其投资额度已经超过了必须实施公开招标项目的相关标准。 另外，该项目不具备邀请招标以及不需要招标项目的必要条件，因此必须实施公开招标。6 问题2：该项目的招标实施过

4、程有哪些不妥之处？应该如何改正？该项目招标实施过程有以下不妥，并应作相应的改正：1. 建设项目资金尚未落实，除财政拨款外，其他资金并未落实应该在资金来源落实后才能实施招标；2. 根据开发区管委会的文件要求，招标代理机构由该校新校区建设指挥部委托的招标代理公司实施，且该公司与相关行政机关存在隶属与利益关系应该根据情况自行实施或委托与行政机构无相关关系的招标代理机构进行招标，任何人、组织不得以任何方式指定招标代理机构； 3. 仅接受获得过梅花奖建设施工企业投标，是以不合理的条件排斥潜在的投标人应该将该限制条件剔除；7 4. 必须使用本市第一水泥厂的水泥，违反了“不得要求或者标明特定的生产供应者以及

5、含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。”应该不作相关限制5. 在购买招标文件的同时提交投标保证金，此时购买标书者并不意味着一定会投标，仅是潜在的投标人，不需要投标保证金对其是否投标进行担保此时不应提交，应该在正式投标时提交；6. 现场踏勘随时随机组织并口头回答相关的问题招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘，并且相关问题均应以书面的形式送达所有的潜在的投标人；7. 要求投标人自行核算工程量，将导致投标竞争的初始性的不公平应该由招标人给出，以确保投标的公平性；8问题3：建设项目的合同计价模式选择的依据是什么，本项目合同选择是否有什么问题？应该选择什么合同？建设项目的合同及模式应该以

6、保证双方的合法权益、保证风险在双方的均衡分配，并保证计价的可行性与合理性为基本前提。本项目所选择的计价模式，会导致招标方投入过多的管理成本，不利于招标方对于工程的有效控制。按照工程惯例，宜采用单价合同。9 【解析解析】 一、关于招标项目的相关要求一、关于招标项目的相关要求 根据我国现行的招投标法以及工程建设项目施工招标投标办法（七部委30号令）的要求，符合以下特征的项目均需要实施招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。10同时，工程建设项目招标范围和规模标准规

7、定（国家计委令第3号）也明确了必须实施招标的建设项目范围及其判断标准：相关各类工程建设项目，包括项目勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一，必须进行招标：（一） 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二） 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三） 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（四） 单项合同估算价低于（一）（二）（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。11 但建设项目的勘察、设计、采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部

8、门批准，可以不进行招标。 同时，招标人应当有进行招标项目的相应资金，或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。12 二、关于邀请招标及不需要进行招标的项目二、关于邀请招标及不需要进行招标的项目 尽管我国招投标法并未规定必须实施公开招标，但工程建设项目施工招标投标办法却明确规定，除非有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标或不实施公开招标外，其他项目应该公开招标： A、可以实施邀请招标的前提条件：一）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；二）受自然地域环境限制的；三）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；四）拟公开招标的费用与项目的价值相比，

9、不值得的；五）法律、法规规定不宜公开招标的。13 B、可以不进行施工招标的前提条件：（一）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；（二）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；（三）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；（四）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。14 三、关于招标代理三、关于招标代理 我国招投标法规定，招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。但任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构，且招标代理机构与

10、行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。 四、关于指定采购或分包四、关于指定采购或分包 我国招投标法规定， 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。15 五、关于投标人资格的限制条件五、关于投标人资格的限制条件 我国招投标法规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。 六、关于投标保证金六、关于投标保证金 应该明确的是，投标保证金是投标人对于自身投标行为、义务实施担保的一种法律行为，招标人不得要求非投标人提交相关款项。16 七、关于现场踏勘七、关于现场踏勘 我国相关法规规定，招标人应根据招标项目的

11、具体情况，组织潜在投标人踏勘项目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况。潜在投标人依据招标人介绍情况所作出的判断和决策，由投标人自行负责。但招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。 为了保证所有投标人获得的信息相同，保证投标的公平性，对于潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问，招标人可以书面形式或召开投标预备会的方式解答，但需同时将解答以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人。17 八、关于工程量的计算八、关于工程量的计算 由于工程量的多少直接影响到最终的报价水平，因此为了保证投标的公正性，应该由招标方提供统一的工程量指标，并应该声明该指标仅供投标用，在实际结算中以

12、实测为准。 九、关于合同的选择九、关于合同的选择 常用的工程合同可以分为总价合同、单价合同和成本价酬金合同三大类，其中总价合同又可以分为固定总价合同与可调总价合，单价合同也是如此。 大多数工程项目，多采用单价合同。18 尽管相关法律没有明确规定，但一般来讲大型建设项目由于其周期比较长，不确定因素较多，不宜采用总价合同，包括固定或可调总价合同。尤其是采用固定总价合同的项目一般都是工期短、投资低、资料齐全的小型项目。而成本加酬金合同则一般应用于在工程开工前难以预测工程量的项目中，尤其是保密工程、抢险工程等，对于一般建设项目不适用。这种合同形式主要适用于工程内容及其技术经济指标尚未全面确定，投标报价

13、的依据尚不充分的情况下，发包方因工期要求紧迫，必须发包的工程；或者发包方与承包方之间具有高度的信任，承包方在某些方面具有独特的技术、特长和经验的工程。以这种形式签定的建设施工合同，有两个明显缺点：一是发包方对工程总价不能实施实际的控制：二是承包方对降低成本也不大感兴趣。因此，这种合同形式在建设工程中很少采用。19某水利工程施工招标案例分析背景 某中央财政投资的大型基础设施建设项目，总投资超过10亿，该项目法人委托一家符合资质条件的工程招标代理公司全程办理进行招标代理。事件一：在评标过程中，发现投标人D的投标函中没有投标人授权代表签字，而招标文件规定投标函须加盖投标人印章，并由其法定代表人或授权

14、代表签字；投标人H的单价与总价不一致，单价与工程量乘积大于投标文件的总价，招标文件中没有约定此类情况为重大偏差。【案例案例2 2】20事件二：在评标过程中，评标委员会发现其中G投标人的投标报价低于原标底的30%。询标时，G投标人发来书面更改函，承认原报价存在遗漏，将报价整体上调至接近于标底的99%。事件三：在评标过程中，投标人A发来书面更改函，对施工组织设计中存在的笔误进行了勘误，同时对其投标文件中，超过招标文件计划工期的投标工期限调整为在招标文件约定计划工期基础上提前十日竣工。事件四：经评审，各投标人综合得分的排序依次是H、E、G、A、F、C、B、D。评标委员会李某对此结果有异议，拒绝在评标

15、报告上签字，但又不提出书面意见。21事件五：确定中标人H后，中标人H认为工程施工合同过分袒护招标人，需要对招标文件中的合同条件进行调整，特别是当事人双方的权利与义务；招标人同时提出，在中标价的基础上降低10%的要求，否则招标人不签订施工合同。问题(1)事件一至五如何处理？并简要陈述理由。(2)评标委员会应推荐哪三个投标人为中标候选人？考查(1)评标依据；(2)评标过程一些特殊事件处理；(3)合同签订的原则。22参考答案(1)事件一至事件五处理及理由如下。事件一：投标人D的投标文件中没有投标人授权代表签字，此类情况属于投标人对招标文件规定要求发生了重大偏差，属于废标情况。投标人H的投标总价与其报

16、价文件中总价不一致，招标文件约定此类情形属于细微偏差，故应以投标函中的投标报价为其中标价，但在评标过程中，应对报价文件中的偏差，按照大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准，总价与单价金额不一致时，以单价金额为准修改总价的原则确定投标人H的评标价，进行评标。23事件二：该投标人的投标报价明显低于合理报价或标底，使得其投标报价可能低于个别成本，评标人在询标时应要求该单位做出书面说明并提供相关证明材料。投标人如果不能合理说明或不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人的投标报价低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。但G单位在应标时，不但没有提供相应的证明材料和合理说明，反而对其报价做了修改。

17、应评标委员会要求，投标人可以对投标文件作必要的澄清、说明或补正，但不能超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。G单位的做法实际上是二次报价，原投标文件的实质内容，该行为无效，G单位投标文件为废标。24事件三：在评标过程中，投标人A发来书面更改函，对施工组织设计中存在的笔误进行了勘误，同时对超过招标规定的施工期限调整至低于规定的期限。询标时，投标人A对施工设计中存在的笔误进行勘误是可行的，但提出投标工期的修改，属于对实质性的内容进行修改，该行为无效。由于该投标人投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限，属于重大偏差，投标人A投标文件为废标。25事件四：综合排序不正确，A、D

18、、G的投标为废标，不应列入排序，正确排序为：H、E、F、C、B。评标报告应由评标委员会全体成员签字，对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字、且不陈述其不同意见或理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。26事件五：中标人在接到中标通知书后，应在规定的时间内按照招标文件和其投标文件与招标人签订施工承包合同，如果中标人H坚持修改合同主要条款，否则不与招标人签订合同，招标人可以视其行为为放弃中标合同，没受其投标保证金，并申请解除与H的合同关系，并重新确定中标人。在合同谈判过程中，招标人提出在中标价的基础上再次降

19、价10%的做法是不正确的，违反了法律规定。如果招标人坚持降低中标价10%的话，中标人可以拒绝签订合同，并要求招标人承担由此造成的损失及其他违约责任，退还投标保证金。27(2)评标委员会应推荐H、E、G分别为第一中标、第二中标、第三中标候选人。招标投标法关于订立合同的规定招标投标法第四十六条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。”28第四十八条中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项

20、目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分给他人完成。1、订立合同时限：发出中标通知书30日2、订立合同依据：招标文件和中标人的投标文件3、订立合同约束条件：不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。关于履约保证金的规定：依法缴纳，不能擅自提高4、订立合同的其他规定：如关于非主体、非关键性工作分包分包的约定。29评标委员会组成及其权限分析背景 某依法必须进行招标的机电设备安装工程，开标后，招标人组建了总人数5人的评标委员会，其中招标人代表1人，招标代理机构代表1人，政府组建的综合性评标专家库抽取3人。评标委员会采用了以下评标程序对投标文件进行了评审和比较：

21、1、评标委员会成员签到；2、选举评标委员会的主任委员；【案例案例3 3】303、学习招标文件，讨论并通过招标代理机构提出的评标细则，该评标细则对招标文件中评标标准和方法中的一些指标进行了具体量化；4、对投标文件的封装进行检查，确认封装合格后进行拆封；5、逐一查验投标人的营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师证书、项目经理部主要人员执业/职业证书、合同及获奖证书的原件等，按评标细则，并据此对投标人资质、业绩、项目管理机构等评标因素进行打分；316、按评标细则，对投标报价进行评审打分；7、按评标细则，对施工组织设计进行打分；8、评分汇总；9、推荐中标候选人，完成并签署评标报告；10、评标结束。

22、32问题(1)评标委员会组成是否存在问题？为什么？(2)上述评标程序是否存在问题？为什么？考查(1)评标委员会法定结构；(2)评标程序和评标依据。33参考答案(1)本案中，由于招标人和招标代理机构各派了1个人参加评标，所占比例超过了总人数的三分之一，评标委员会的组成违反了招标投标法第三十七条，即评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成，人员为5人以上单数，其中招标人代表不能超过三分之一，技术、经济方面的专家不能少于三分之二的规定。(2)在评标程序中，第3、4、5、6步存在问题。34(2)在评标程序中，第3、4、5、6步存在问题。第3步中讨论并通过招标代理机构提出的评标细则的做法属于

23、评标委员会越权，违反了法律规定的评标原则，即按照招标文件中的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法，评标时不能采用的规定，因为此时通过的评标细则不属于招标文件，依法不能作为评标的依据。第4步对投标文件外封装检查的职责属于招标人，不属于评标委员会。35第5步中应依据查对有关证明、证件原件的结果，判断投标人在投标文件中提供的相关证明、证件的复印件是否有效，进而对投标文件进行打分方法，而不能对该类证明或证件原件直接打分，因为此处查对的原件不属于投标文件。第5步到第7步中，评标委员会依据其讨论通过的评标细则进行打分的做法，不符合招标投标法规定。如上述，该评标细则

24、不属于招标文件的组成部分，不能作为依法评审投标文件的依据。36违规向中标候选人提出额外条件定标背景 某国有资金投资的工程建设项目货物采购，招标人定标过程中，细致审查了评标报告中推荐的三名中标候选人的投标文件，发现其在产品成熟度，社会信誉以及中标后的优惠条件等方面存在较大差异，其中： 第一中标候选人：产品的成熟度较高，有8年的生产历史，市场占有率达到了4%左右，同时有较好的社会信誉，但其投标报价在评标委员会推荐的三名中标候选人中最高，也没有承诺中标后额外提供一些优惠条件。【案例案例4 4】37第二中标候选人：产品成熟度不如第一中标候选人，其提供的产品仅有4年左右的生产历史，市场占有率达到1.5%

25、左右，其投标报价为评标委员会推荐的三名中标候选人最低，也没有承诺中标后额外提供一些优惠条件。第三中标候选人：为新出产的该类产品，投放到市场不足2年。其投标报价居中，同时有很好的优惠承诺，即中标后免费提供3年易损件，为招标人免费培训3名操作人员等。38 招标人认为第一中标候选人提供的产品最理想，但其高昂的价格以及没有额外的优惠，又让其觉得吃亏。于是向第一中标候选人发出一份通知，要求该投标人在现有的报价基础上，下浮2%，同时免费提供3年易损件，为招标人免费培训3名操作人员。第一中标候选人在复函中仅同意为招标人免费培训3名操作人员，其他条件一概不接受。39 此时招标人进退两难，因为第二、三两位中标候

26、选人虽然有价格和后续服务的优势，但其产品不如第一中标候选人的产品稳定。于是又向第一中标候选人发出了一封措词严厉的通知，称如不答应招标人的条件，将不采购其提供的产品。这一次第一中标候选人作了些让步，同意免费提供3年易损件，但仍不同意下浮其投标报价，并认为招标人的做法违反了招标投标法。但招标人认为，既然招标人和投标人是为签订合同，只要中标通知书没发出，招标人都有权利要求投标人做出某种更有利于招标人的承诺，也只有这样才能采购到最满足需求的产品。40 问题(1)招标人和投标人的观点哪一种正确？为什么？(2)招标人应怎样确定中标人？为什么？考查法律法规对确定中标人的规定。41参考答案(1)本案中招标人的

27、观点不正确，投标人的观点正确。招标投标法第四十三条明确规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；工程建设项目货物招标投标办法(27号令)第四十九条进一步规定，招标人不得向中标人提出压低报价、增加配件等作为发出中标通知书和签订合同的条件。本案招标人的做法，直接违反了这一条法律的规定。42(2)招标人在完成了对投标文件审查，确认评标报告符合相关规定后，应根据工程建设项目货物招标投标办法(27号令)第四十八条的规定确定中标人，即使用国有资金投资或国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，仅在三种情况下，即排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗

28、力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并以此类推。43在定标阶段应当注意解决的问题：1、如何依法纠正在评标委员会做出的错误决定；2、在发出中标通知书后法律效力的理解；3、招标人不能就实质问题(工期、价格)谈判的规定；4、发出中标通知书后三个日期，三件事。15日，报告；30日，签合同；5个工作日，退保证金。44某公路路基工程施工招标全过程分析背景 某公路路基工程具备招标条件，决定进行公开招标。招标人委托某招标代理机构K进行招标代理。招标方案由K招标代理机构编制，经招标人同意后实施。招标文件规定本项目采取公开招

29、标、资格后审方式选择承包人，同时规定投标有效期为90日。 2007年10月12日下午4:00点整为投标截止时间，2007年10月14日下午2:00点在某某会议室召开开标会议。【案例案例5 5】452007年9月15日，K招标代理机构在国家指定媒介上发布招标公告。招标公告内容如下：招标人的名称和地址；招标代理机构的名称和地址；招标项目的内容、规模及标段的划分情况；招标项目的实施地点和工期；对招标文件收取的费用。(注意货物公告要点)2007年9月18日，招标人开始出售招标文件。2007年9月22日，有两家外省市的施工单位前来购买招标文件，被告知招标文件已停止出售。46 截至2007年10月12日下

30、午4：00即投标文件递交截止时间，共有48家投标单位提交了投标文件。在招标文件规定的时间进行开标，经招标人代表检查投标文件的密封情况后，由招标代理机构当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，并由投标人代表对开标结果进行了签字确认。随后，招标人依法组建的评标委员会对投标人的投标文件进行了评审，最后确定了A、B、C三家投标人分别为某合同段第一、第二、第三中标候选人。招标人于2007年10月28日向A投标人发出了中标通知书，A中标人于当日确认收到此中标通知书。此后，自10月30日至11月30日招标人又与A投标人就合同价格进行了多次谈判，于是A投标人将价格在正式报价的基础上下浮了0.5，最终双

31、方于12月3日签订了书面合同。47问题(1)针对本工程，写出一个完整的招标程序。(2)本案招投标程序有那些不妥之处？为什么？考查(1)招标采购程序；(2)法律法规对程序内容、时间的规定；(3)法律法规对合同签订的规定。48参考答案(1)针对本工程，一个完整的招标程序如下：成立招标工作小组委托招标代理机构编制招标文件编制标底(如有)发布招标公告出售招标文件组织现场踏勘和招标答疑接收投标文件开标评标确定中标人发出中标通知书签定合同协议书49(2)存以下6项不妥之处：开标时间2007年10月14日下午2：00与提交投标文件的截止时间2007年10月12日下午4：00不一致不妥。招标投标法第三十四条规

32、定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。招标公告的内容不全。工程建设项目施工招标投标办法第十四条规定，除已明确的内容外，还应载明以下事项：招标项目的资金来源、获取招标文件的时间和地点、对投标人的资质等级要求等。招标文件停止出售的时间不妥。工程建设项目施工招标投标办法第十五条规定，自招标文件开始出售之日起至停止出售止，最短不得少于5个工作日。50由招标人代表检查投标文件的密封情况不妥。招标投标法第三十六条规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证中标通知书发出后，招标人与中标人A就合同价格进行谈判不妥。招标投标

33、法第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。这里的合同价格属于招标投标法第四十三条界定的实质性内容。51招标人和中标人签订书面合同的期限和合同价格不妥。招标投标法第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本案例中通知书于10月28日发出，直至12月3日才签订了书面合同，已超过了法律规定的30日期限。中标人的中标价格属于合同实质性内容，其中标价就是签约合同价。本案中将其下浮0.5%后作为签约合同价，违反了招

34、标投标法。52某施工合同纠纷仲裁案背景2002年5月13日A房地产公司与B施工企业签订了建设工程施工合同，约定发生争议由C仲裁委员会裁决。2003年4月9日，B施工企业开始进场施工。2003年11月该工程经县建设局办理公开招投标手续，11月21日经县建设工程招投标管理站备案，发出中标通知书，在没有B施工企业报价的情况下，确定B施工企业为A房地产公司开发的“城东2#住宅楼”中标人。【案例案例6 6】53 建设规模为5723平方米，中标标价为人民币240万元，420元/平方米。11月21日14时前到A房地产公司与该公司签订施工合同，双方一直没有按中标通知书重新签订施工合同。A房地产公司从2003年

35、9月至2004年3月给B施工企业拨付工程款共计1500000.00元。2003年11月28日，B施工企业承建的城东2#住宅楼工程通过了竣工验收。 B施工企业退出施工现场后于2004年5月23日向A房地产公司送交建筑工程结算书，该结算以双方2002年5月13日订立的建设工程施工合同为依据，扣减甩项项目，增加新增项目，结算价为2776068.25元。然而A房地产公司在审查B施工企业建筑工程结算书时有异议，认为双方应当以中标通知书价格为基准(扣减甩项项目，增加新增项目)，则结算价为2076503元。A房地产公司向县人民法院提起了诉讼，B施工企业向C仲裁委员会申请仲裁。54问题(1)2002年5月13

36、日A房地产公司与B施工企业签订的建设工程施工合同是否有效？本案中标通知书由县招标投标管理站发出是否正确？为什么？(2)如果最终无法协商一致，应当以何种方式作为解决合同争议？为什么？(3)双方应当如何进行结算？为什么？55分析本案例考核建设工程合同纠纷的解决方式及其效力，特别要注意合同解决争议条款的效力是独立的。(1)2002年5月13日A房地产公司与B施工企业签订的建设工程施工合同无效。理由：按照工程建设项目招标范围和规模标准规定(国家计委3号令)规定，商品住宅属于必须招标的项目，施工单项合同估算价在200万元人民币以上的，必须进行招标。因此，2002年5月13日A房地产公司与B施工企业签订了

37、建设工程施工合同，承包的施工项目属于依法必须招标的项目。但双方在签订合同时尚未进行公开招标，违反了招标投标法第三条规定，订立的合同无效；同时，其第四十五条规定，应由招标人向中标人发出中标通知书，故招标投标管理站发出不正确。56(2)如果最终无法协商一致，应当以仲裁作为解决争议的最终方式。理由是：虽然双方签订的建设工程施工合同无效。但双方约定的仲裁条款是有效的。合同法第57条规定：“合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。”仲裁法第19条规定：“仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。”57仲裁法第十七条规定了仲裁协议无效的

38、情形：“有下列情形之一的，仲裁协议无效：约定的仲裁事项越出法律规定的仲裁范围的；无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立仲裁协议的；一方采取胁迫手段，迫使对方订立的仲裁协议的。”仲裁协议的订立无上述情况，则不论双方订立的建设工程合同是否有效，仲裁协议仍然有效。双方约定以仲裁作为解决争议的方式，则排除了法院对争议的管辖，当事人只能以仲裁作为解决争议的最终方式。仲裁委员会应当受理仲裁，县人民法院则应当不予受理。58(3)结算应当以双方2002年5月13日订立的建设工程施工合同为依据，扣减甩项项目，增加新增项目，进行结算。理由是：该案例中，招标完全成了走过场，在没有B施工企业报价的情况下，确定中标

39、标价为人民币240万元，不能反映当事人的真实意思表示，构不成当事人约定。双方于2002年5月13日订立的建设工程施工合同，虽然合同无效，但对工程价款的约定反映了当事人的真实意思表示。按照最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二条的规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”因此，应当支持施工企业的请求，按照双方2002年5月13日订立的建设工程施工合同为依据，扣减甩项项目，增加新增项目，进行结算。59投标文件接收条件及检查背景 某工程货物采购项目定于上午10:00投标截止，招标人在招标文件中规定的开标现场内

40、安排专人接收投标文件，填写投标文件接收登记表。招标文件规定“投标文件正本、副本分开包装，并在封套上标记“正本”或“副本”字样。同时在开口处加贴封条，在封套的封口处加盖投标人法人章。否则不予受理”。投标人A的正本与副本封装在了一个文件箱内；投标人B采用档案袋封装的投标文件，一共有5个档案袋，上面没有标记正本、副本字样；【案例案例7 7】60投标人C投标文件在投标截止时间前送达，但其投标保证金在招标文件规定的投标截止时间后两分钟送达；投标人D在招标文件规定的投标截止时间后1分钟送到；投标人E在投标截止时间前几秒钟，携带全套投标文件跨进了投标文件接收地点某会议室，但距离招标人安排的投标文件接收人员的

41、办公桌还需要走20秒，将投标文件递交给投标文件接收人员时，时间已经超过了上午10:00。其他F、G、H投标人递交的投标文件均满足要求。61问题(1)确定上述投标人A-H的投标文件那些应接收，哪些应拒绝接收，说明理由；考查投标文件不予受理的情形：(1)逾期送达或为送达指定地点的；(2)未按照招标文件要求密封的。62参考答案A、B、D不能受理，其中A、B应允许其重新封装和标记，在投标截止时间前递交。C、E、F、G、H可以直接受理。636465666768697071727374第一节第一节 索赔概述索赔概述 一、索赔的原因一、索赔的原因一、索赔的原因一、索赔的原因 索赔是在合同实施过程中，合同当事

42、人一方因对方违约，或其他过错，或无法防止的外因而受到损失时，要求对方给予赔偿或补偿的活动。 施工索赔是在施工过程中，承包人根据合同和法律的规定，对并非由于自己的过错所造成的损失，或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出，承包人向发包人提出在经济或时间上要求补偿的活动。 施工索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。施工索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。施工索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。施工索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。 索赔的损失结果与被索赔人的行为并不一定存在法律上的因果关系。 索赔工作是承发包双方之间经常发生的管理业务，是双方合作索赔工作是承发包双方之间经常发生的管

43、理业务，是双方合作索赔工作是承发包双方之间经常发生的管理业务，是双方合作索赔工作是承发包双方之间经常发生的管理业务，是双方合作的方式，而不是对立的。的方式，而不是对立的。的方式，而不是对立的。的方式，而不是对立的。 76 施工索赔发生的主要原因有以下八个方面施工索赔发生的主要原因有以下八个方面施工索赔发生的主要原因有以下八个方面施工索赔发生的主要原因有以下八个方面: : : : ( ( ( (一一一一) ) ) ) 建筑过程的难度和复杂性增大建筑过程的难度和复杂性增大建筑过程的难度和复杂性增大建筑过程的难度和复杂性增大 设计难度不断增大，施工过程也变得更加复杂。因而往往在施工过程中随时发现问题

44、，需要进行设计变更，导致费用变化。 ( ( ( (二二二二) ) ) ) 建筑业经济效益的影响建筑业经济效益的影响建筑业经济效益的影响建筑业经济效益的影响 在投标报价中，承包人常采用“靠低标争标，靠索赔盈利”的策略，而发包人也常由于建筑成本的不断增加，预算常处于紧张状态。因此，合同双方都不愿承担义务或作出让步。所以工程施工索赔与建筑成本的索赔与建筑成本的索赔与建筑成本的索赔与建筑成本的增长及建筑业经济效益低下有着一定的联系增长及建筑业经济效益低下有着一定的联系增长及建筑业经济效益低下有着一定的联系增长及建筑业经济效益低下有着一定的联系。 ( ( ( (三三三三) ) ) ) 项目及管理模式的变

45、化项目及管理模式的变化项目及管理模式的变化项目及管理模式的变化 在建筑市场中，工程建设项目采用招标投标制。有总承包、专业分包、劳务分包、材料设备供应分包等。若一方失误，不仅会对自己造成损失，也会连累与此有关系的单位。特别是如果处于关键路线上的工程的延期，会对整个工程产生连锁反应。特别是采用边勘测边设计边施工的建设管理模式的尤为明显。77 ( ( ( (四四四四) ) ) ) 发包人违约发包人违约发包人违约发包人违约 （14 种情况） (1) 发包人未按合同规定交付施工场地。(2) 发包人交付的施工场地没有完全具备施工条件。 (3) 发包人未保证施工所用对水电及电信的需要。 (4) 发包人未保证

46、施工期间运输的畅通。(5) 发包人未及时提供工地工程地质和地下管网线路资料。(6) 发包人未及时办理施工所需各种证件。(7) 发包人未及时交付水准点与坐标控制点。(8) 发包人未及时进行图纸会审及设计交底。 (9) 发包人没有协调好工地周围建筑物等的保护。(10) 发包人没有提供应供的材料设备。(11) 发包人拖延合同规定的责任。 (12) 发包人未按合同规定支付工程款。 (13) 发包人要求赶工， 一般会引起承包人加大支出，也可导致承包人提出索赔。 (14) 发包人提前占用部分永久工程，会给施工造成不利影响 , 也可引起承包人提出索赔。78 ( ( ( (五五五五) ) ) ) 不可预见因素

47、不可预见因素不可预见因素不可预见因素 (1) 不可预见因素是指承包人在开工前，根据发包人所提供的工程地质勘探报告及现场资料，并经过现场调查，都无法发现的地下自然或人工障碍。如古井、墓坑、断层、溶洞及其他人工构筑物等。 不可预见因素在实际工程中，表现为不确定性障碍不确定性障碍不确定性障碍不确定性障碍的情况更为常见。所谓不确定性障碍不确定性障碍不确定性障碍不确定性障碍，是指承包人根据发包人所提供的工程地质勘探报告及现场资料，或经现场调查可以发现地下自然的或人工的障碍有存在，但因资料描述与实际情况存在较大差异，而这些差异导致承包人不能预先准确地作出处理方案及处置费用的障碍。(2) 其他第三方原因。其

48、他第三方原因是指与工程有关的其他第三方所发生的问题对本工程的影响。其表现难于划定某些范围。 1) 正按合同供应材料的单位因故被停止营业，使材料供应中断。 2) 因铁路紧急调运救灾物资繁忙，正常物资运输造成压站，使工程设备迟于安装日期到场或不能配套到场。3) 进场设备运输必经桥梁因故断塌，使绕道运输费大增。 4) 由于邮路原因，使发包人工程款没有按合同要求向对方付出应付款项等。 79 ( ( ( (六六六六) ) ) ) 国家政策、法规的变更国家政策、法规的变更国家政策、法规的变更国家政策、法规的变更 国家政策、法规的变更，通常是指直接影响到工程造价的某些政策及法规。具体如下 : (1) 由工程

49、造价管理部门发布的建筑工程材料预算价格调整。 (2) 国家调整关于建设银行贷款利率的规定。 (3) 国家有关部门关于在工程中停止使用某种设备、某种材料的通知。 (4) 国家有关部门关于在工程中推广某些设备、施工技术的规定。 (5) 国家对某种设备、建筑材料限制进口、提高关税的规定等。 ( ( ( (七七七七) ) ) ) 合同变更与合同缺陷合同变更与合同缺陷合同变更与合同缺陷合同变更与合同缺陷 1. 对合同变更的影响分析 合同变更是索赔机会，应在合同规定的索吾有效期内完成对它的索赔处理。由于合同中有索赔有效期的规定，在实际工作中，合同变更必须与提出索赔同步进行，甚至先进行索赔谈判，待达成一致后

50、，再进行合同变更。一个工程，合同变更的次数、范围和影响的大小与该工程招标文件(特别是合同条件)的完备性、技术设计的正确性，以及实施方案和实施计划的科学性直接相关。80 2. 2. 2. 2. 合同缺陷合同缺陷合同缺陷合同缺陷 合同缺陷是指所签订的施工合同进入实施阶段才发现的、合同本身存在的(合同签订时没有预料的)现时已不能再作修改或补充的问题。合同在实施过程中，常发现有如下缺陷：(1) 合同条款规定用语含糊、不够准确，难以分清承发包双方的责任和权益。 (2) 合同条款中存在着漏洞。对实际可能发生的情况未做预料和规定，缺少某些必不可少的条款。(3) 合同条款之间存在矛盾。在不同的条款中，对同一问

51、题的规定或要求不一致。(4) 双方对某些条款理解不一致。由于合同签订前没有把各方对合同条款的理解进行沟通，发生合同争执。 (5) 合同的某些条款中隐含着较大风险，即对单方面要求过于苛刻、约束不平衡，甚至发现条文是一种圈套。 81 ( ( ( (八八八八) ) ) ) 合同中止与解除合同中止与解除合同中止与解除合同中止与解除 由于国家政治的变化，不可抗力以及承发包双方之外的原因导致工程停建或缓建的情况时有发生，必然造成合同中止。 另外，由于在合同履行中，承发包双方在工作合作中不协调、不配合甚至矛盾激化，使合同履行不能再维持下去的情况; 或承包人严重违约，发包人行使驱除权解除合同等，都会产生合同的

52、解除。 由于合同的中止或解除是在施工合同还没有履行完而发生的。必然对施工工程双方产生经济损失，发生索赔是难免的。但引起合同中止与解除的原因不同，索赔方的要求及解决过程也大不一样。82 二、索赔的分类二、索赔的分类二、索赔的分类二、索赔的分类 ( ( ( (一一一一) ) ) ) 按索赔事件所处合同状态分类按索赔事件所处合同状态分类按索赔事件所处合同状态分类按索赔事件所处合同状态分类 1. 1. 1. 1. 正常施工索赔正常施工索赔正常施工索赔正常施工索赔 它是指在正常履行合同中发生的各种违约、变更、不可预见因素、加速施工、政策变化等引起的索赔。 2. 2. 2. 2. 工程停、缓建索赔工程停、

53、缓建索赔工程停、缓建索赔工程停、缓建索赔 它是指已经履行合同的工程因不可抗力、政府法令、资金或其他原因必须中途停止施工所引起的索赔。 3. 3. 3. 3. 解除合同索赔解除合同索赔解除合同索赔解除合同索赔 它是指因合同中的一方严重违约，致使合同无法正常履行的情况下，合同的另一方行使解除合同的权力所产生的索赔。83 ( ( ( (二二二二) ) ) ) 按索赔发生的原因分类按索赔发生的原因分类按索赔发生的原因分类按索赔发生的原因分类 (1) 发包人违约索赔; (2) 工程量增加索赔; (3) 不可预见因素索赔; (4) 不可抗力损失索赔; (5) 加速施工索赔; (6) 工程停建、缓建索赔;

54、(7) 解除合同索赔; (8) 第三方因素索赔; (9) 国家政策、法规变更索赔。 84 ( ( ( (三三三三) ) ) ) 按索赔的目的分类按索赔的目的分类按索赔的目的分类按索赔的目的分类 1. 1. 1. 1. 工期延长索赔工期延长索赔工期延长索赔工期延长索赔 它是指承包人对施工中发生的非承包人直接或间接责任事件造成计划工期延误后向发包人提出的赔偿要求。 2. 2. 2. 2. 费用索赔费用索赔费用索赔费用索赔 它是指承包人对施工中发生的非承包人直接或间接责任事件造成的合同价外费用支出向发包人提出的赔偿要求。 ( ( ( (四四四四) ) ) ) 按索赔依据的范围分类按索赔依据的范围分类

55、按索赔依据的范围分类按索赔依据的范围分类 1. 1. 1. 1. 合同内索赔合同内索赔合同内索赔合同内索赔 它是指索赔涉及的内容在合同文件中能够找到依据，发包人或承包人可以据此提出赔偿要求的索赔。如工期延误、工程变更，工程师给出错误数据导致放线的差错，发包人不按合同规定支付进度款等。这种在合同文件中有明文规定的条款，常称为“明示条款” 。这类索赔不大容易发生争议，往往容易索赔成功。 85 2. 2. 2. 2. 合同外索赔合同外索赔合同外索赔合同外索赔 它是指难于直接从合同的某条款中找到依据，但可以从对合同条件的合理推断或同其他的有关条款联系起来论证该索赔是合同规定的索赔。 这种隐含在合同条款

56、中的要求，国际上常称为“默示条款”。它包含合同明示条款中没有写人，但符合合同双方签订合同时设想的愿望和当时的环境条件的一切条款。这些默示条款，都成为合同文件的有效条款，要求合同双方遵照执行。例如：在一些国际 工程的合同条件中，对于外汇汇率变化给承包人带来的经济损失 , 并无明示条款规定；但是，由于承包人确实受到了汇率变化的损失。有些汇率变化与工程所在国政府的外汇政策有关。承包人因而有权提出汇率变化损失索赔。这虽然属于非合同规定的索赔，但亦能得到合理的经济补偿。86 3. 3. 3. 3. 道义索赔道义索赔道义索赔道义索赔 它是指通情达理的发包人看到承包人为圆满成功的完成某项困难的施工，承受了额

57、外费用损失，甚至承受重大亏损，承包人提出索赔要求时，发包人出于善良意愿给承包人以适当的经济补偿，因在合同条款中没有此项索赔的规定，所以也称为“额外支付”，这往往是合同双方友好信任的表现，但较为罕见。 ( ( ( (五五五五) ) ) ) 按索赔的有关当事人分类按索赔的有关当事人分类按索赔的有关当事人分类按索赔的有关当事人分类 (1) 承包人同发包人之间的索赔; (2) 总承包人间分包人之间的索赔; (3) 承包人同供货商之间的索赔; (4) 承包人向保险公司、运输公司索赔等。 ( ( ( (六六六六) ) ) ) 按索赔的业务性质分类按索赔的业务性质分类按索赔的业务性质分类按索赔的业务性质分类

58、 1. 1. 1. 1. 工程索赔工程索赔工程索赔工程索赔 它是指涉及工程项目建设中施工条件或施工技术、施工范围等变化引起的索赔，一般发生频率高，索赔费用大，这是本章重点。87 2. 2. 2. 2. 商务索赔商务索赔商务索赔商务索赔 它是指实施工程项目过程中的物资采购、运输、保管等方面活动引起的索赔事项。承包人与供货商、运输商等之间的索赔要求。 ( ( ( (七七七七) ) ) ) 按索赔中合同主从关系分类按索赔中合同主从关系分类按索赔中合同主从关系分类按索赔中合同主从关系分类 (1) 工程承包合同索赔; (2) 工程承包合同索赔可能涉及的其他从属合同的索赔。发包人或承包人为工程建设而签订的

59、从属合同有：借款合同、技术协作合同、加工合同、运输合同、材料供应合同等。 ( ( ( (八八八八) ) ) ) 按索赔的处理方式分类按索赔的处理方式分类按索赔的处理方式分类按索赔的处理方式分类 1. 1. 1. 1. 单项索赔单项索赔单项索赔单项索赔 它是指采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。这是工程索赔通常采用的方式。88 2. 2. 2. 2. 总索赔总索赔总索赔总索赔 它又称综合索赔、一揽子索赔，是指承包人在工程竣工结算前，将施工过程中未得到解决的或承包人对发包人答复不满意的单项索赔集中起来，综合提出

60、一份索赔报告，综合在一起索赔。 采取这种方式进行索赔，是在特定的情况下被迫采用的一种索赔方法。有时候，在施工过程中受到非常严重的干扰，原合同规定的工作与变更后的工作相互混淆，无法采用单项索赔的方式。但注意总索赔方式应尽量避免采用，不太容易索赔成功。 ( ( ( (九九九九) ) ) ) 按索赔管理策略上的主动性分类按索赔管理策略上的主动性分类按索赔管理策略上的主动性分类按索赔管理策略上的主动性分类 1. 1. 1. 1. 索赔索赔索赔索赔 主动寻找索赔机会，重视索赔管理。 2. 2. 2. 2. 反索赔反索赔反索赔反索赔 在索赔管理策略上表现为防止被索赔，不给对方留有进行索赔的漏洞。在工程管理

61、中体现为签订严密的合同条款，避免自方违约，对索赔理由进行反驳，以达到减少索赔额度甚至否定对方索赔要求之目的。89 三、索赔的依据三、索赔的依据三、索赔的依据三、索赔的依据 ( ( ( (一一一一) ) ) ) 对索赔证据的要求对索赔证据的要求对索赔证据的要求对索赔证据的要求 (1) (1) (1) (1) 真实性，真实性，真实性，真实性，索赔证据必须完全反映实际情况，能经得住推敲; (2) (2) (2) (2) 全面性，全面性，全面性，全面性，所提供的证据应能说明事件的全过程； (3) (3) (3) (3) 关联性，关联性，关联性，关联性，索赔的证据应当能够互相说明，相互具有关联性，不能互

62、相矛盾; (4) (4) (4) (4) 及时性，及时性，及时性，及时性，索赔证据的取得及提出应当及时; (5) (5) (5) (5) 具有法律证明效力，具有法律证明效力，具有法律证明效力，具有法律证明效力，一般要求证据必须是书面文件、有关记录、协议、纪要，工程中重大事件、特殊情况的记录、统计必须由工程师签证认可。 ( ( ( (二二二二) ) ) ) 索赔证据的种类索赔证据的种类索赔证据的种类索赔证据的种类 (1) 1) 1) 1) 招标文件、工程合同及附件、发包人认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等; (2) 工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更施工指令等; 90(3) 工程各项

63、经发包人或监理工程师签认的签证; (4) 工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等; (5) 工程各项会议纪要; (6) 施工计划及现场实施情况记录; (7) 施工日志及工长工作日志、备忘录; (8) 工程送电、送水 , 道路开通、封闭的日期及数量记录; (9) 工程停电、停水和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期; (10) 工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录；(11) 图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录; (12) 工程有关施工部位的照片及录像等; (13) 工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、雨雪等; (14) 工程验收报告及各项技术鉴定报告等; (15) 工程材料采购、订货

64、、运输、进场、验收、使用等方面的凭据; (16) 工程会计、核算资料; (17) 国家、省、自治区、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。 91 一、索赔意向通知一、索赔意向通知一、索赔意向通知一、索赔意向通知 发现索赔或意识到存在索赔机会后，承包人要做的第一件事就是要将自己的索赔意向书面通知给监理工程师发包人。FIDICFIDICFIDICFIDIC条款条款条款条款 第第第第53535353条规定条规定条规定条规定“在引起索赔事件第一次发生之后的在引起索赔事件第一次发生之后的在引起索赔事件第一次发生之后的在引起索赔事件第一次发生之后的28282828天内，承包人将他天内，承包人将他天内，承

65、包人将他天内，承包人将他的索赔意向以书面形式通知工程师，同时将的索赔意向以书面形式通知工程师，同时将的索赔意向以书面形式通知工程师，同时将的索赔意向以书面形式通知工程师，同时将1 1 1 1份副本呈交发包人份副本呈交发包人份副本呈交发包人份副本呈交发包人 ” ” ” ”。事先向监理工程师( 发包人)通知索赔意向，这不仅是承包人要取得补偿的必须首先遵守的基本要求之一，也是承包人在整个合同实施期间保持良好的索赔意识的最好方法。索赔意向通知 , 通常包括以下四个方面的内容: (1) 事件发生的时间和情况的简单描述; (2) 合同依据的条款和理由; (3) 有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发

66、展的动态; (4) 对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度 , 以期引起监理工程师(发包人)的注意。 一般索赔意向通知仅仅是表明意向涉及索赔内容但不涉及索赔金额。第二节 索赔的程序92案例1 某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。93在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标， 而监理单位坚持认为A施工

67、单位有资格参加投标。 评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、 建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。94评标时发现：B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由； D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照建设工程施工合同(示范文本)与该施工单位签订了施工合同。 95问题： 1指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处，并说

68、明理由。2在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。3指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确作法。4判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标?说明理由。96案例2 某建设项目实行公开招标，招标过程出现了下列事件，指出不正确的处理方法。1、招标方于5月8日起发出招标文件，文件中特别强调由于时间较紧要求各投标人不迟于5月23日之前提交投标文件（即确定5月23日为投标截止时间），并于5月10日停止出售招标文件，6家单位领取了招标文件。2、招标文件中规定：如果投标人的报价高于标底15%以上一律确定为无效标。招标方请咨询机构代为编制标底，并

69、考虑投标人存在着为招标方有无垫资施工的情况编制了两个不同的标底，以适应投标人情况。973、5月15日招标方通知各投标人，原招标工程中的土方量增加20%，项目范围也进行了调整，各投标人据此对投标报价进行计算。4、招标文件中规定，投标人可以用抵押方式进行投标担保，并规定投标保证金额为投标价格的5%，不得少于100万元，投标保证金有效时期同投标有效期。 5、按照5月23日的投标截止时间要求，外地的一个投标人于5月21日从邮局寄出了投标文件，由于天气原因5月25日招标人收到投标文件。本地A公司于5月22日将投标文件密封加盖了本企业公章并由准备承担此项目的项目经理本人签字按时送达招标方。 98本地B公司

70、于5月20日送达投标文件后，5月22日又递送了降低报价的补充文件，补充文件未对5月20日送达文件的有效期进行说明。本地C公司于5月19日送达投标文件后，考虑自身竞争实力于5月22日通知招标方退出竞标。6、开标会议由本市常务副市长主持。开标会议上对退出竞标的C公司未宣布其单位名称，本次参加投标单位仅仅有5家单位。开标后宣布各单位报价与标底时发现5个投标报价均高于标底20%以上，投标人对标底的合理性当场提出异议。与此同时招标代理方代表宣布5家投标报价均不符合招标文件要求，此次招标作废，请投标人等待通知。（若某投标人退出竟标其保证金在确定中标人后退还）。3天后99招标方决定6月1日重新招标。招标方调整标底，原投标文件有效。7月15日经评标委员会评定本地区无中标单位。由于外地某公司报价最低故确定其为中标人。7、7月16日发出中标通知书。通知书中规定，中标人自收到中标书之日起30d内按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。与此同时招标方通知中标人与未中标人。投标保证金在开工前30d内退还。中标人提出投标保证金不需归还，当作履约担保使用。8、中标单位签订合同后，将中标工程项目中的三分之二工程量分包给某未中标人E，未中标人又将其转包给外地的农民施工单位。100101