一级建造师法律法规考点讲义

《一级建造师法律法规考点讲义》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法律法规考点讲义（377页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1建设工程法规及相关知识 考前串讲-内部资料 主讲人：陈万求教授 博士 硕士生导师 2010 2010年年5 5月月全国一级建造师执业资格考试2一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识考试难度逐年增大，各科难度尤其是法规难度增加明显。考试难度逐年增大，各科难度尤其是法规难度增加明显。20042004年以来年以来考试全科通过率从考试全科通过率从30%-20%30%-20%递减，预计最终将稳定在递减，预计最终将稳定在10%-15%10%-15%左右。左右。法规命题要求法规命题要求“熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规”解决实际问题，较

2、多题目以与工程实践联系密切的小案例形式出现。解决实际问题，较多题目以与工程实践联系密切的小案例形式出现。因此对学习过程中尤其是在合同法中能否精确理解有关概念和法理提因此对学习过程中尤其是在合同法中能否精确理解有关概念和法理提出了较高要求。出了较高要求。重视历年真题，法规中考试重点永远是相对稳定反复考核的。对真题重视历年真题，法规中考试重点永远是相对稳定反复考核的。对真题中做错的题目应作出记号并重点复习教材中对应的内容。中做错的题目应作出记号并重点复习教材中对应的内容。从从20092009年开始三门公共课启用试题库考试制度。注意掌握本资料典型年开始三门公共课启用试题库考试制度。注意掌握本资料典型

3、例题。例题。串讲的任务就是将教材由厚变薄，抓大放小。串讲的任务就是将教材由厚变薄，抓大放小。3一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识建设工程法规及相关知识建设工程法规及相关知识 考试题型考试题型题型：题型：单选单选70道题，道题，70分分多选多选30道题，道题，60分分总分总分130分分4内容分值分值建设工程法律制度建设工程法律制度55%合同法律制度合同法律制度30%建设工程纠纷的处理建设工程纠纷的处理10%建设工程法律责任建设工程法律责任5%一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识5一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z301000 建设工程法律制

4、度本部分重点掌握本部分重点掌握“四法二条例四法二条例”，近两年分，近两年分值在值在4545分左右。分左右。民法民法建筑法建筑法招标投标法招标投标法安全生产法安全生产法安全条例安全条例质量条例质量条例 尤其是尤其是招投标法和质量条例。近两年在招投标法和质量条例。近两年在2020分以上。分以上。61Z301010 建造师执业资格管理建造师执业资格管理06年年1分，分，07年年2分。分。【主要内容主要内容】1Z301011掌握注册管理掌握注册管理1Z301012掌握执业管理掌握执业管理1Z301013掌握执业工程规模标准掌握执业工程规模标准1Z301014掌握监督管理掌握监督管理【内容串讲内容串讲】

5、：6个问题个问题1、何为注册建造师（两个条件缺一不可）、何为注册建造师（两个条件缺一不可）通过考试建造师资格证书通过考试建造师资格证书通过注册注册执业证书和执业印章通过注册注册执业证书和执业印章非两证齐全非两证齐全不得担任大中型建设项目的施工单位项目负责人（注意，小型不得担任大中型建设项目的施工单位项目负责人（注意，小型项目可）项目可）不得以注册建造师的名义从事相关活动不得以注册建造师的名义从事相关活动一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识7【典型例题典型例题】工程管理人员（C），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册B.要取得建

6、造师执业资格，但不必经注册C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理 提示：参见教材提示：参见教材P2【答案】C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识82、报名条件（符合条件之一即可）：学历、报名条件（符合条件之一即可）：学历工作年限施工管理工作年限工作年限施工管理工作年限大专：大专： 64本科：本科： 43双学士或研究生班：双学士或研究生班： 32硕士硕士 ：21博士博士 ：11一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识93、不予注册情形、不予注册情形不具有完全行为能力不具有完全行为能力受聘于两家以上单位受聘于两家

7、以上单位继续教育不合格继续教育不合格正受刑事处罚正受刑事处罚因执业活动受刑事处罚后，不满因执业活动受刑事处罚后，不满5年年其它原因受处罚后，不满其它原因受处罚后，不满3年年被吊销注册证书后不满被吊销注册证书后不满2年年注册前注册前3年内担任项目经理，发生过重大质量年内担任项目经理，发生过重大质量与安全事故的与安全事故的受聘单位不符合条件的受聘单位不符合条件的年龄超过年龄超过65周岁周岁其它其它一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识10【典型例题典型例题】以下人员均获得了建造师执业资格证书，（D）可以进行注册。A.继续教育不合格B.正受刑事处罚C.1年前被吊销注册证书D.4年前担任

8、项目经理，发生过重大质量与安全事故的提示：参见教材P5【解析】C吊销注册证书，2年内不得注册。D3年内担任项目经理，发生过重大质量与安全事故的不得注册，4年前发生的可以。【答案】D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识114、建造师可以从事的活动、建造师可以从事的活动担任项目经理担任项目经理从事其它施工的管理活动从事其它施工的管理活动法律规定的其它业务法律规定的其它业务 注意：注册建造师不得同时在两个及两注意：注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。负责人。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识

9、125、注册建造师的权利（八项权利）、注册建造师的权利（八项权利）使用注册建造师名称（名称权）使用注册建造师名称（名称权）在规定范围内从事执业活动（执业权）在规定范围内从事执业活动（执业权）在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章（签字盖章权）执业印章（签字盖章权）保管和使用本人注册证书、执业印章（保管保管和使用本人注册证书、执业印章（保管证书印章权）证书印章权）对本人执业活动进行解释和辩护（解释辩护对本人执业活动进行解释和辩护（解释辩护权）权）接受继续教育（继续教育权，既是权利又是接受继续教育（继续教育权，既是权利又是义务）义务）获得相应劳动报酬（

10、获得报酬权）获得相应劳动报酬（获得报酬权）对侵犯本人权利的进为进行申述（申述权）对侵犯本人权利的进为进行申述（申述权）一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识13【2007年真题年真题】注册建造师享有的权利有（注册建造师享有的权利有（ACDE）。）。A.使用注册建造师名称使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规定遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章签字并加盖执业印章D.保管和使用本人注册证书、执业保管和使用本人注册证书、执业印章印章E.接受继续教育接受继续教育提示：参见教材提示：参见教材P6【答案答案】ACDE一

11、级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识146、建造师执业规模标准注册建造师职业工程规模标准分为房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、通信与光电工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、石油化工工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程共14个专业的工程规模标准。本知识点需注意其中铁路工程项目、港口与航道工程只设一级建造师。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识151Z301020 法律体系和法的形式法律体系和法的形式06年未考，年未考，07年年1分。分。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识161Z301030民法0

12、6年6分，07年5分。其中，代理制度和诉讼时效为必考。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识17一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1、法律关系的本质是权利和义务关系权利和义务关系。民事法律关系是平等主体平等主体的公民之间、法人之间以及他们相互之间的财产关系或人身关系。财产所有关系（如：所有权）财产关系财产流转关系（如：债权）民事法律关系人格关系（如姓名、名称、名誉等）人身关系身份关系（如收养、监护等）18 自然人 主体（三主体） 法人 其他组织（非法人） 财 物2、法律关系构成要素客体（四客体） 行为 非物质财富 民事权利 内容 （两内容） 民事义务一级建造师执

13、业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识19民事权利能力一般权利能力出生死亡（如：继承）特殊权利能力如：婚姻民事行为能力无民事行为能力 10周岁，或完全不能辨认自己行为的限制民事行为能力10周岁18周岁，或不能完全辨认自己行为的完全民事行为能力 18周岁，或16周岁18周岁自食其力的要点：自然人要点：自然人民事权利能力和民事行为能力的区别。自然人的民事权利能力始于出生终于死亡，而民事行为能力则取决于年龄和精神健康状况。 一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识注意这三种类型人在后面合同订立中其订立合同的法律后果有不同的约定。20掌握法人成立的四个条件，注意“能独立承担责任”是法人不

14、同于其他非法人组织的核心特征。注意法人的分类。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识21财、物、行为、非物资财富可作为民事法律关系的客体，这里需注意作为行为和非物资财富（智力成果）的区别。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识221民事法律关系构成要素包括（ACD）。A主体B行为C内容D客体E权属2.一个民事法律关系中至少有（B）个主体。A1B2C3D43.注册建造师属于工程建设法律关系主体中的（A）。A自然人B企业法人C非企业法人D个体工商户4.以下（ B ）不属于法律关系客体。A在建工程B抗辩权C侵权行为D商业秘密一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关

15、知识ACD、B、A、B（法律关系客体表现为财、物、行为、智力成果；B属于民事权利，不是客体，而是内容）235.甲建筑公司承接由乙房地产开发公司开发的5幢住宅楼的施工业务，甲与乙签定了工程承包合同。随即甲建筑公司向丙设备租赁公司租用钢管10吨、挖掘机一台，并签订了租赁合同。在以上的工程承包合同和租赁合同中，属于法律关系客体的有（BDE）A5幢住宅楼的销售权B建造住宅楼的施工行为C10吨钢管的所有权D10吨钢管的使用权E挖掘机的使用权6.以下（D）不能够成为法律意义上的“物”。A.国有土地B.水流C.矿藏D.太阳7.民事主体所享有的权利和应承担的义务是民事法律关系的（D）A概念B客体C结果D内容一

16、级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识BDE、D、D24一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识3、民事法律行为是合法的合法的民事行为。民事法律行为成立的要件：主体条件（相应的相应的民事权利能力和行为能力）主观条件（意思表示真实）内容条件（不违反法律或社会公德）注意：民事法律行为的要件（P18）为什么和有效合同的要件（P165）完全一致？因为合同行为就是最主要最普遍的民事法律行为。25一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1.民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（D）A.言行要有法律根据B.作出承诺C.语言规范D.效果意思与表示意思相一致2.以下不属于

17、民事法律行为成立的要件的是（A）。A行为人具有完全民事行为能力B行为人意思表示真实C行为内容合法，并不违反社会公共利益D不存在以合法形式掩盖非法目的3.某承包商聘用了一名15周岁的工人，则下面表述正确的是（C）（A）该工人接受聘用的法律行为有效（B）该工人如果是自己意思的真实表达，则该法律行为有效（C）该工人接受聘用的法律行为无效（D）该工人如果没有与承包商签订用工合同，则该法律行为无效D；A；C26一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识4、代理的基本结构 被代理人被代理人 内部授权委托 或法律规定代理人代理人 外部行为 第三人第三人5、本质特征：以被代理人的名义实施；行为的法律

18、后果归于被代理人6、分类：委托代理、法定代理和指定代理的关键区别是依据不同。谁有过错谁承当责任27【2007年真题】某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（B）。A上定代理B委托代理C指定代理D表见代理B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识287、复代理。注意:复代理有效的两种情况（1）被代理人（事前/事后）同意的；（2）情况紧急，为被代理人利益而转托的。8、准确掌握代理中各种责任的承担。9、准确掌握无权代理的三种形式及其后果。10、重点掌握表见代理：属于无权代理的一种特殊形式； 善意相对人有理由相信行为人有代理权；表见代理行为发生类似有权代

19、理的后果，被代理人无拒绝权 被代理人被代理人代理人代理人 （复）代理人（复）代理人 相对人相对人一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识291代理是指代理人在代理权限内，以（B）的名义实施民事法律行为，由被代理人承担民事责任。A.代理人B.被代理人C.第三人D.被代理人或第三人2代理的种类不包括（C）。A委托代理B法定代理C.表见代理D指定代理3.以下不属于无权代理的是（DE）。A没有代理权进行活动B超越代理权进行活动C.代理权终止后进行活动D滥用代理权进行活动E.代理权限约定不明确4.以下构成代理关系的是（A）A.建设单位与监理单位B.招标人与评标委员会C.总包与分包D.联合体牵

20、头人与联合体成员一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B；C；DE；A(根据书上相关内容编制本题，但注意A本身是否构成代理关系在理论上是有争议的)305.由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照招标投标法有关规定，与乙招标代理公司签订了一份合同，指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。请问，甲乙之间的这种法律关系属于（C）。A.法定代理B.指定代理C.委托代理D.表见代理6.下面属于有效的代理行为是（A）（A）甲委托乙去购买水泥，乙不仅买了水泥，还同时为甲购买了部分钢材，事后甲对此进行了追认（B）甲委托乙购买水泥，乙将这项委托又委托给了丙，丙为甲购买的水泥符

21、合要求，但晚了2天（C）甲委托乙购买水泥，乙以自己的名义购买了水泥后将这批水泥卖给了甲（D）甲委托乙购买水泥，乙同水泥厂串通后将抬高了价格的水泥卖给了甲一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C；A317.下列不属于构成表见代理的条件是（D）（A）无权代理（B）无权代理的“代理人”实施了代理的行为（C）善意相对人有足够的证据相信该代理人有代理权（D）行为人有代理权8王某委托李某去购买一台运送混凝土的手推车，则下面不必然导致委托代理权终止的是（C）（A）李某买回来了手推车，且完全符合王某的要求（B）王某在李某出发之前取消了委托（C）王某在等待期间死亡（D）李某在去购买手推车期间死亡一

22、级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D；C329.某建筑公司委托某物资公司去采购一批水泥，但是却没有说明采购水泥的标号。于是某物资公司就代表某建筑公司与水泥厂签订了一批早强水泥。当水泥运到了施工现场的时候，某建筑公司经理才发现这是早强水泥，而早强水泥不适合目前要修建的工程，于是拒绝接受，则下面说法正确的是（C）（A）水泥厂只能要求某物资公司承担赔偿责任（B）水泥厂只能要求某建筑公司承担赔偿责任（C）水泥厂既可以要求某物资公司承担赔偿责任，也可以要求某建筑公司承担赔偿责任（D）水泥厂不可以要求赔偿一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C33一级建造师执业资格考试总复习

23、 建设工程法规及相关知识11、债是特定的当事人之间，请求他人为一定给付（作为或不作为）的特定的权利和义务关系权利和义务关系，是法律关系的一种。人身关系（婚姻、继承、扶养、监护）合同之债民事法律关系债权侵权行为之债 不当得利之债（平等主体）财产关系物权无因管理之债知识产权12、不当得利和无因管理的区别与联系：相同点表现方式法律后果不当得利无合同依据；也无法律根据损人利己返还无因管理损己利人管理费用+直接损失34【2007年真题】甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备行交付给乙。乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关

24、于本案中债的性质的说法，正确的有（BC ）。A甲错发设备给丙属于无因管理之债B丙向甲返还设备属于不当得利之债C乙向甲支付设备款属于合同之债D甲向乙少收1万元货款属于侵权之债E丙擅自使用该设备对乙乙应承担侵权之债BC一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识35一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识13、债的6种消灭方式（P191）是考核重点。要求精确掌握各概念。14、按债的主体是一人还是多人，债可以分为单一之债与多数人之债。多数人之债进一步又可分为按份之债和连带之债。连带之债是考试重点，务必掌握其含义。单一之债债按份之债多数人之债连带之债36一级建造师执业资格考试总复习

25、 建设工程法规及相关知识【典型例题】1.以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ACDE）。A.合同B.志愿服务C.侵权行为D不当得利E.无因管理2.下列法律事实中，能够在当事人之间引起债的法律关系产生的有。BCDEA行人甲看到行人乙的钱包掉在了地上，过去拾起来并交给了甲B某施工企业买了10车水泥，水泥厂仓库保管员在发货时误发了12车C丙在操作起重机时违反操作规程将另一名工人碰伤D丁某和某房地产公司签订了一份商品房买卖合同E戊某在救落水儿童时手机落入了水中2.3.下列行为中，一般不能引起债的法律关系产生的是(A)。3.A.某建设单位向若干施工企业发出招标公告4.B.某企业在银行取款时，由于工作

26、人员疏忽，多支付其2万元5.ACDE；BCDE（2006年真题，A不严密。例如甲在送包的过程中被车撞伤，一样会以无因管理为由向乙主张权利）;A（招标公告是要约邀请，一般不直接引起债的发生）37C.某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁D.建设单位将施工企业遗留的施工设备代为保管4.不当得利一旦发生，不当得利人负有（D）的义务。A履行B赔偿C停止侵害D返还5既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为，在民法上称为(B)。 A不当得利B无因管理C表见代理D无权代理6.承包商有责任在没有竣工验收之前保护好工程，这是基于（A）之债（A）合同（B）无因管理（C）侵权行为（D）不

27、当得利一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D；B；A38一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识15、物权物权所有权（自物权）包括占有、使用、收益、处分占有、使用、收益、处分四项权能。自物权土地承包经营权建设用地使用权物权用益物权宅基地使用权地役权他物权居住权抵押权担保物权质权留置权39【典型例题】1.某承包商为了获得银行的贷款，将自己在建的房屋进行了抵押。银行对房屋的这种物权属于（AC）。（A）他物权（B）用益物权（C）担保物权（D）地役权（E）自物权2.王某和李某对一处房产的所有权问题有了争议，都认为自己是该处房产唯一的主人，则为了维护自己的物权，王某可以采取的

28、保护物权的方法是（A）（A）请求确认物权（B）请求排除妨碍（C）请求返还财产（D）请求损失赔偿一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识AC；A40一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识3民法上所谓的他物权是指(B)。A他人所享有的物权B在他人的所有物上设定的物权C某些特定物上的物权D没有所有人的物权4.我国民法通则规定的国有土地使用权属于（D）。A.所有权B.担保物权C.限制物权D.用益物权5民法上所谓担保物权主要包括(ACD)。A抵押权B定金C留置权D质押权E保证权6.购房者购买未竣工的房屋所获得的权利在本质上属于（A）A债权B物权C所有权D使用权B；D；ACD；A

29、（其内容是请求开发商给付房屋）41一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识16、知识产权、知识产权一、重点掌握知识产权的种类。主体：作者与著作权人著作权客体：具有独创性独创性并能有形复制有形复制的作品有效期：财产权、发表权至作者死后50年；其余永久保护。（注意起算时间：作品完成之日）主体：专利申请人及其继承人知识产权专利权客体：发明、实用新型、外观设计（要求记忆）有效期：发明20年；实用新型、外观设计10年 （注意起算时间：申请日）主体：商标注册人商标权客体：注册注册商标（切记！）有效期：10年（注意起算时间：核准日）42【2007年真题】甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，

30、但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（C）享有。A甲建设单位B乙设计单位C注册建筑师王某D甲、乙两单位共同C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识43【典型例题】1.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（ABCD）等。A.著作权B.专利权C商标权D.商业秘密E.肖像权2( D )不属于知识产权的基本特征。A专有性B人身性C地域性D盈利性3.设计单位甲公司为建设单位乙公司的项目承担了建筑方案设计工作，设计合同明确约定由乙公司享有相关知识产权。后甲公司在丙公司委托的另一项目中又采用了同一方案。则乙公司有权追究甲公

31、司对其（A）的侵权行为。A.著作权B.专利权C.商标权D.商业秘密4.下列权利不属于著作人身权的是(B)。A发表权B发行权C署名权D修改权一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识ABCD；D；A；B44一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识5工程师张某获得了一个发明专利，则下面说法正确的是（C）（A）任何时候，未经张某允许，其他人都不可以使用这项技术（B）其专利权在任何地点都会受到保护（C）张某不可能永远通过转让这项专利获得收益（D）这项专利必须以张某的名字命名6.商标权的客体是(B)。A商业商标B注册商标C驰名商标D文字商标7.下列不属于我国知识产权保护范围之内的是

32、（C）（A）未中标的工程概念设计方案（B）未经备案登记的商业秘密（C）未经注册的商标（D）未经发表的时事评论C；B；C4517、诉讼时效是指由于权利人在法定期间内怠于行使怠于行使其债权，法律规定消灭其胜诉权胜诉权。18、诉讼时效的种类、起算、时效中止和时效中断都属于必考内容。19、如何区分时效中止和中断？中止的两种情形是由于“客观”情况不能行使请求权；而中断的三种情形是“主观”上不存在怠于行使。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识46【2006年真题】某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要

33、求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为(D)。A2003年4月1日B2003年8月1日C2005年4月1日D2005年8月1日D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识47【2006年真题】甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10目前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有(ABE)。A2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款B2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005年年底一定付款C2005

34、年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责D2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付E2006年3月，甲向人民法院起诉ABE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识48【2007年真题】某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（B）。A2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C2007年

35、7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识49【典型例题】1、农民工王某在某建筑工地打工，因工伤丧失劳动能力，则王某有权向法院提起诉讼要求有关单位进行赔偿的时效为(A)。A1年B2年C4年D20年2、甲施工单位在担任一项工程的总承包期间，遭遇多起法律纠纷。则以下纠纷中适用2年诉讼时效的是（D）（A）甲向乙供应商租赁的10吨钢管租金未付（B）丙分包商堆放在甲料场中的材料因失火而毁损（C）丁工人在甲工地上不慎从脚手架上跌落（D）甲在与戊分包商结算工程款时，由于出纳疏忽，多支付了80

36、00元一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A；D503、2002年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于同年6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是（B）。A本案诉讼时效于2003年5月29日届满B本案诉讼时效于2003年6月10日届满C王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D王某6月11日的行为适用诉讼时效中断一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B（本题为经典题型，务必要吃透）5

37、1一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识4.某租赁公司将自己的混凝土运输车租给了某建筑公司，合同中约定某建筑公司在2004年6月1日向某租赁公司支付第一年的租金，但是，直到2005年8月1日某建筑公司也没向某租赁公司支付这笔租金。这期间，某租赁公司考虑到与某建筑公司的长期合作，始终没有提出索要租金的请求，则下面的说法正确的是（C）（A）由于已经超过了诉讼时效，即使建筑公司向租赁公司支付这笔租金，租赁公司也没有权利收取了（B）由于已经超过了诉讼时效，租赁公司不可以再起诉建筑公司要求支付这笔租金（C）由于已经超过了诉讼时效，租赁公司已经不可能通过诉讼的方式得到这笔租金（D）由于尚未超

38、过诉讼时效，租赁公司可以通过诉讼的途径取得这笔租金C525.2005年5月3日，某施工现场发生了安全生产事故，导致了一名工人骨折。由于在劳动合同中有这样一条约定：“如果工人在施工过程中发生人身伤害，由工人责任自负，施工单位不予赔偿”，所以，在十五个月的疗养期间里，该工人没有向施工单位提出赔偿要求，则下面说法正确的是（D）（A）由于有合同的约定，任何时候该工人都无权要求赔偿（B）由于合同约定无效，该工人依然可以获得赔偿（C）由于疗养期间时效中止，该工人依然可以获得赔偿（D）由于已经超过了诉讼时效，该工人已经丧失了胜诉权，无法通过诉讼途径获得赔偿。6.张某于2001年1月1日向李某借款5000元，

39、并答应于2002年1月1日前还款，但直到2002年3月1日张某仍未还款。此后，李某除了在2003年8月6日向张某索要欠款外，再未找过张某。请问，本案中李某的诉讼时效应当到（D）终止。A2003年1月1日B2004年1月1日C2004年3月1日D2005年8月6日一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D（本题有一定难度，BC干扰性很强，请细心研究）；D537.王某与水泥厂签订了一个水泥供货合同，合同中约定水泥厂于2001年6月1日向王某交付水泥100吨。但是，王某收到水泥后却没有按照合同的约定向水泥厂支付水泥款。在随后的两年内，发生了两件事情：2001年11月1日至12月1日，水泥

40、厂所在地区发生洪水，使得道路被冲毁，交通中断，水泥厂无法去法院起诉。2003年3月1日至5月1日，由于发生非典，工厂封闭，水泥厂也无法去法院起诉。则水泥厂的诉讼时效期间可以截止于（C）（A）2003年5月31日（B）2003年6月10日（C）2003年7月31日（D）2003年8月31日一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C548以下关于时效中止的正确表述是（A）。A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B.因原告起诉，诉讼时效中止C.因被告应诉，诉讼时效中止D.因证人要求，诉讼时效中止9.某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，则在诉讼时效期间发生（ACDE

41、）情况下，诉讼时效中断。（A）承包商提请仲裁（B）承包商向法院申请破产（C）承包商向业主发出支付工程款的通知（D）业主书面同意7天后支付工程款（E）承包商向提供工程款支付担保的银行提出支付申请一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A；ACDE（注意结合书上相关内容掌握A和E）551Z301040建筑法06年8分；07年6分。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识56一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1、领取施工许可证的条件（必考）2、不领施工许可证的两种情形（1）限额以下；（2）开工报告3、掌握建设资金落实的标准及其证明。4、领取施工许可证后或批准

42、开工报告后的不同管理方式是考核重点。千万注意因故不能按期开工的法律后果是“自行废止”或“重新办理”，没有“责令改正”“处以罚款”，后者是无证施工的法律后果5、了解一下无证施工的两种具体情况，看一下书上的案例（P35）施工许可证施工许可证 3个月内开工可以延期两次停工满1年，重新核验开工报告开工报告6个月内开工不予延期停工的，要报告57【06年真题】某新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，()不是必备的条件。A有符合规定的注册资本B有符合规定的专业技术人员C有符合规定的工程质量保证体系D有符合规定的技术装备C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识58【06年真题】根据施工许

43、可制度的要求，建设项目因故停工，(D)应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。A项目部B施工企业C监理单位D建设单位D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识59【07年真题】某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建筑法的规定，对此，正确的处理方式是（D）。A责令改正，并处以罚款B责令改正，可以处以罚款C责令停止施工，并处以罚款D责令停止施工，可以处以罚款D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识60一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识【典型例题】1.建筑法规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可

44、证的条件是，己经（AB）。A取得建设工程规划许可证B确定建筑施工企业C.已签订委托监理合同D.办理工程质量、安全监督手续E审查通过施工图设计文件2.以下工程应当办理施工许可证的是（D）A.某在建工程中止施工满一年B.某工程已按国务院有关规定报送开工报告，即将获得批准C.某宾馆大堂翻修工程投资额100万元，建筑面积250平方米D.某村村民集资建楼房，预计成本120万元，建筑面积2000平方米，但未取得规划许可证AB（注意CDE是建筑工程施工许可办法的要求，建筑法未要求）；D61一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识3建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期时

45、限的(A)。A建筑施工许可证自行废止B由发证机关收回建筑施工许可证C由建设行政主管机关处以罚款D取消该建设项目4.某在建工程6月1日因故中止施工，建设单位应当在（A）前，向施工许可证发证机关报告。（A）7月1日（B）8月1日（C）9月1日（D）10月1日5根据建筑法的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，中止施工满一年的工程恢复施工前，（B）应当报施工许可证发证机关核验施工许可证。A施工单位B建设单位C监理单位D设计单位A；A；B626.某建设单位于2005年5月1日领取了施工许可证。但是由于施工地区发生了洪水，使得该工程无法开工。2005年8月10日始具备开工条件，则下面说法正确的是（D）（A

46、）建设单位必须在2005年8月10日起三个月内开工，否则施工许可证自行废止（B）2005年8月10日开始施工时，建设单位除获得延期批准外，还需报发证机关核验施工许可证（C）只要建设单位在2006年2月1日前开工，则施工许可证自行有效（D）如果建设单位没有申请延期，施工许可证已经于2005年8月1日废止7.申请领取施工许可证要求建设资金已经落实。建设工期不足1年和超过1年的，到位资金原则上分别不得少于工程合同价的（D）。A30%，50%B40%，60%C70%，50%D50%，30%一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D（注意B的陷阱，只有开工后停工满一年的工程才需要核验施工许可

47、证）；D636.工程发包制度建设工程的发包形式包括招标发包和直接发包两种形式。禁止发包单位将建设工程肢解发包，禁止发包单位指定采购和分包单位。本知识点需注意对肢解发包的理解，并与后面招投标内容相联系。7.工程承包制度工程承包制度主要包括资质许可制度、联合体承包和禁止转包三个方面的规定。建设工程承包要严格遵守资质许可制度，具体包括；禁止超越本企业资质等级许可业务范围承揽工程；禁止使用他人的名义承揽工程，禁止允许他人以自己的名义承揽工程。对于联合体承包结合前面连带之债的约定，注意联合体承包连带责任舶的规定。在转包问题上注意对转包表现形式的识别，注意与违法分包相区别。一级建造师执业资格考试总复习 建

48、设工程法规及相关知识648.工程分包制度首先，注意对分包单位的认可的规定：除总包合同中约定的分包外，必须经过建设单位的认可。这里建设单位的认可并不意味着建设指定分包。建设单位的认可可在两个环节中进行，其一在招标投标环节中，投标人已经将拟订分包的事项在投标文件中写明最终投标人中标意味着建设单位已经对其承包中的分包进行了认可；其二在合同履行过程中，如承包人欲分包，则必须得到建设单位的书面认可方可进行。其次，对于分包还要注意违法分包的表现形式，考试用书规定了四点，应识别记忆。最后，注意总分包之间的连带责任的约定，即：总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位

49、负责；总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识659.工程监理制度首先，识别记忆实行强制监理的建设工程范围，参见考试用书；其次注意监理人员的权限及对监理单位的禁止性行为约定。具体内容不再赘述，参见考试用书。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识66【06年真题】甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是(D)。A双方应签订联合承包的协议B按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任

50、D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识67【06年真题】下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是(CD)。A分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任CD一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识68【06年真题】王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据包括(ABD)。A法律、法规及有关技术标准B建设工程施工合同

51、C劳动用工合同D工程设计文件E招标公告ABD一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识69【06年真题】建设工程勘察设计企业资质管理规定将工程勘察资质划分为(A)。A综合资质、专业资质和劳务资质B综合资质、行业资质和劳务资质C总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质D总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质A注意P37页关于设计企业资质的分类规定一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识70【07年真题】监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（C）。A可以要求施工单位修改设计B应当报告建设单位要求施工单位修改设计C应当报告建设单位要求设计单位修

52、改设计D应当要求设计单位修改设计C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识71【07年真题】甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（BCE）。A如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B建设单位可直接要求甲承担12万元C建设单位可直接要求乙承担12万元D建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要费任E先行赔付的一方，有权就超出50的部分向另一方追偿BCE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识72【07年真题】甲建设单位发包某大

53、型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位。下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（ABCD）。A乙可以将专业工程分包给丙B丙可以将劳务作业分包给丁C乙可以将劳务作业分包给丁D甲可以将专业工程发包给丙E甲可以将劳务作业分包给丁ABCD一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识73一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识【典型例题典型例题】1.建设工程发承包，建筑法作出禁止规定的有（AC）。A将建筑工程肢解发包B.发包人直接指定分包C承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D.发包人指定生产厂、供应商E.两个不同

54、资质等级的单位联合共同承包2. 建筑法第24条规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。肢解发包的弊端中，不包括（B）。 A.可能导致发包人变相规避招标B.发包人节约了发包成本，但增加了管理成本C.不利于投资控制和安全管理D.不利于进度目标的控制AC（注意P41建筑法并未禁止B，而是房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法禁止，D要注意全面准确把握P39的相关内容）；B74一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识【典型例题典型例题】1(C)建筑工程，可以接受联合体承包。A大中型B结构特别的C结构复杂的D涉及专利技术的2.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，

55、应当按照(B)的业务许可范围承揽工程。A联合体牵头人B资质等级低的单位C建设行政主管部门认定D评标委员会认定C；B75一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识【典型例题典型例题】1施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（D）A分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任C如建设单位只要求总包单位承担责任，则分包单位可以不再承担责任D.总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。2.根据建筑法，下面说法正确的是（B）（A）建设单位直接指定分包的，总包商不

56、承担责任（B）建设单位可以直接要求分包商承担分包工程的质量责任（C）主要分包商需要经过建设单位认可，其他分包商只需得到监理单位认可（D）总承包商与所有分包商对建设单位承担连带责任D；B（注意建筑法虽然并未禁止直接指定分包，但也未规定A的内容。所以A道理上对，但不符合题意）76一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识3关于施工总承包单位与分包单位的叙述中（A）是正确的。A.由总承包对施工现场的安全生产负总责B.分包单位对分包工程的安全承担独立责任C.在分包单位具有合格资质情况下，总包单位可以将建设工程主体结构的施工交与分包单位完成D.分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位

57、不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部全部责任4.分包单位按照（A）对总承包单位负责。A分包合同的约定B总承包合同的约定C其资质证书规定的承包范围D其注册资本的金额5.实行施工总承包的建筑工程项目，其中的（D）工程施工必须由总承包单位自己完成A结构复杂B特种设备安装C地基基础D主体结构A（考安全管理条例）；A；D77【典型例题】1根据建筑法的规定，(A)可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A国务院B国务院建设行政主管部门C国务院建设行政主管部门和各专业部门D国家发展和改革委员会2下列各项，符合建筑法建设工程监理规定的是（B）。A工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务B工程监理人员

58、发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改C工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改D经建设单位同意，工程监理单位可以转让工程监理业务一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A；B78一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识3建设工程实施监理前，（D）应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。A.建设行政主管部门B行业协会C监理单位D建设单位4工程监理单位应当依照(ABCD)，代表建设单位建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。A法律、法规B有关技术标准C有关设计文件D建设工程

59、承包合同E建设工程监理合同5.（A）不得与行政机关或其他国家机关有隶属关系或其他利害关系A.工程监理企业B.招标代理机构C.环境影响评价机构D.设计单位D；ABCD；B796.根据建筑法，关于建设工程监理的说法正确的是（C）（A）工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督（B）工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正（C）尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据（D）监理工作范围和监理权限都是由法律法规直接规定一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C807.某工程建设单位为其工程选择乙

60、级以上资质的监理单位，现有4家监理公司供选。建设单位应选择( B )才符合要求A：甲监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为高级工程师、国家注册监理工程师；该公司为本工程承包方所属的监理公司）B：乙监理公司（乙级资质；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程设计单位所属的监理公司）C：丙监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为工程师、注册二级结构工程师；与建设及施工单位均无关系）D：丁监理公司（资质等级甲级；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程预制构件供货商所属）一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B811Z301050招标投标法06年8分；

61、07年10分。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识821、基本原则“三公一诚”一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识83一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识【典型例题】1、招投标活动应当遵循（C）的原则。A.平等、自愿、公平、诚实信用B.自愿、平等、等价有偿、诚实信用C.公开、公平、公正、诚实信用D.实事求是、尊重科学2.以下不符合招标活动公开原则的是（C）A.公开招标信息B.公开开标过程C.公开评标过程D.公开中标结果C；C（注意招投标有几个不公开：标底不公开；评标委员会成员名单不公开；评标过程不公开（详见P58；但评标标准和程序要公开）843.

62、某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该项目的投标。根据招标投标法，这个规定违反了（B）原则。（A）公开（B）公平（C）公正（D）诚实信用4依法必须进行招标项目的招标公告，必须通过国家指定报刊、信息网络或其他公共媒介发布，这体现了招标活动的(A)。A公开原则B公平原则C公正原则D诚实信用原则一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B；A852、招标范围和规模标准招标范围和规模标准必须招标的项目范围：公字号必须招标的项目范围：公字号+国字号国字号+国际号国际号必须招标的规模标准：必须招标的规模标准：200+100+50（等比数列）（等

63、比数列）特别注意：特别注意：必须招标的项目必须招标的项目=范围范围+规模，同时满足。规模，同时满足。例如：某供水市政工程项目计划投资100万，其中，施工合同90万，勘察、设计、监理10万。问：该项目是否属于必须招标的项目？一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识86【2006年真题】根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是(D)。A企业投资的体育场B企业投资的廉租住房C企业投资的商品住房D在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识87【2007年真题】使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低

64、在（B）万元人民币以上的，必须进行招标。A50B100C200D3000B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识88【典型例题】1工程建设项目招标范围不包括(B)。A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目B涉及专利技术的工程项目C全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目D使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在(D)人民币以上的，必须进行招标。A50万元B100万元C150万元D200万元3.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下面说法正确的是

65、（A）如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标（B）重要设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标（C）属于必须招标的项目范围，监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标（D）是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B；D；C（注意B为什么错）89一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识3、招标程序、招标程序（1）招标前的基本条件（2项+5项）要求熟记；（2）公开招标的3项范围（国重+地重+国控）要求熟记；（3）公开招标项目依法经批准转邀请招标的5项情形要求熟记，

66、尤其注意（3）的尾巴；（4）资格预审和资格后审的相同点、不同点要求掌握；（预审是投标前，后审是评标过程中）（5）资格审查的内容是新增考点，要求掌握；90一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识招标文件投标文件1、投标邀请书；2、投标人须知；3、合同主要条款；4、投标文件格式；5、工程量清单；6、技术条款；7、设计图纸；8、评标标准和方法；9、投标辅助材料1、投标函；2、投标报价；3、施工组织设计；4、商务和技术偏差表4、招标文件和投标文件的内容是易混淆知识点，要求掌握：915、何为投标有效期？何为投标保证金有效期？两者关系如何？投标有效期：起点（P53）及投标保证金被没收的情况。投

67、标保证金有效期：（P54）关系：投标保证金有效期超出投标有效期30天天。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识92【2007年真题】某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（C）。A3月20日B3月30日C4月25日D4月30日C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识936、招标人延长投标有效期的有关程序（P53）要求掌握一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识94【典型例题】1招标投标法规定的招标方式是（D）。A公开招标、邀请

68、招标和议标B公开招标和议标C邀请招标和议标D公开招标和邀请招标2公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为(A)。A.是否进行资格预审B.是否组织现场踏勘C.是否应在招标行政监督部门备案D.是否公开开标3抢险救灾紧急工程应采用(D)方式选择实施单位。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.直接委托4以下不属于招标文件内容的是（DEG）。A工程量清单B.合同主要条款C.评标标准和方法D.商务和技术偏差表E施工组织设计F.投标辅助材料G.中标后拟分包的情况一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D；A；D；DEG95一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识7、投标、投标（1）自行招

69、标的招标人要求两种能力（编标书+组织评标），而投标人只要求一种能力：具备承担招标项目的能力；（2）招标人只在两种情形下有权没收投标保证金:（1）投标人在投标有效期撤回投标文件；（2）投标人中标后不提交履约保证金或签订合同。（3）投标保证金的形式、额度要求了解。（4）注意比较投标保证金和履约保证金的根本不同。提交人提交人防范防范有效期有效期额度额度投标保证金所有投标人不审慎投标开标决标后30日2%或80万履约保证金中标人不履行合同开工竣工合同价10%15%96【2007年真题年真题】某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金。招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（ACE）。A投标人在

70、投标有效期内撤回投标文件B投标人在开标前撤回投标文件C中标人拒绝提交履约保证金D投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E中标人拒绝签订合同ACED答案不选，见P53一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识97【典型例题】1投标人应当具备（C）的能力。A.编制标底B组织评标C承担招标项目D融资2.以下按规定要没收投标保证金的是（?）。A、投标人通过资质审核后，放弃投标B、投标人未参加开标C、投标人在投标截止日前撤回其投标文件D、投标人未参加现场踏勘3.某招标文件中确定的开标时间是7月1日，投标有效期是3个月，某投标人于6月15日提交投标书和投标保证金。问：该投标保证金的有效期应设定为（D

71、）。A.6月15日9月30日B7月1日9月30日C6月15日10月30日D7月1日10月30日一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C;（06年9月二级真题，无正确答案）;D98一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识8、联合体投标、联合体投标（1）共同投标协议的性质是合同性质，合同性质，共同投标协议的内容是拟承担的工作和责任。工作和责任。为什么不是权利和义务？权利和义务？（2）联合体各方资质条件的要求和联合体各方的连带责任问题各方均应当具备相应能力、相应资格条件；由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；签订共同投标协议，不得再以自己名义单独投

72、标，联合体内部有任何变化，需征得招标人同意；联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，并就中标项目向招标人承担连带责任。99【2007年真题】甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为（C）。A一级B二级C三级D暂定级C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1009、投标禁止行为、投标禁止行为投标的禁止性规定只考各种行为属于何种性质，因此要求熟悉教材给出的各种例子。注意（4）“低于成本竞标”是命题热点：“成本”的含义；该行为既违反招标投标法，又违反反

73、不正当竞争法一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识101【2006年真题】在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则(AD)。A该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止B没有违背诚实信用原则，不应禁止C是降低了工程造价，应当提倡D该投标文件应作废标处理E其做法符合低价中标原则，不应禁止AD一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识102一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识【典型例题】1.联合体中标的，（B）与招标人签订合同。A联合体B联合体各方共同C联合体各方分别D联合方牵头人代表各成员方2东方公司和海虹公司组成的联合体，在大型项目俊逸

74、大厦中中标。中标结果确定后，海虹公司因债务纠纷法定代表人出逃，决定放弃中标项目。建设单位俊逸公司没收了联合体的投标保证金，并起诉东方公司要求赔偿全部损失。关于本案，以下说法正确的是（AE）。A.俊逸公司没收投标保证金行为属于追究联合体的缔约过失责任；B.因为存在不可抗力，东方公司有权拒绝俊逸公司的诉讼请求；C.建设单位应当将东方公司和海虹公司列为共同被告；D.法院应当支持钧逸公司赔偿全部损失的诉讼请求；E.东方公司败诉后，有权向海虹公司追偿其应当承担的债务比例。B；AE1033.下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（ABE）。A.投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价B.投标者之间相互

75、约定，在招标项目中轮流以低价位中标C.两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标D.投标者借用其他企业的资质证书参加投标E.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识ABE；1044.某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据招标投标法中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于D（A）1000万元（B）950万元（C）900万元（D）800万元5.甲单位是一

76、级企业，乙单位是二级企业，它们计划联合投标，则B(A)它们可以联合投标，依据招标投标法，该联合体的资质确定为二级(B)它们可以组成联合体，以一个投标人的身份投标(C)联合体中标后应当向招标人提交共同投标协议(D)甲单位与乙单位对招标人承担连带责任一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D；B（对于A，招标投标法强调两者是同一专业才能按照资质较低的确定资质。对于C，必须是投标时而不是中标后提交协议。对于D，二者仅就中标项目承担连带责任）10510、开标、评标、中标程序的几个要点开标、评标、中标程序的几个要点（1）掌握有权检查投标文件的密封情况的三种人：投标人、投标人代表、公证人员；熟

77、记投标文件“不予受理”（2项，P57）和“废标”（6项，P58）的区别；（2）掌握评标不由招标人负责，而是由评标委员会负责；（3）评标委员会成员的回避（4种情形）是新增考点，要求掌握。（4）特别注意“无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章”的解释。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识106（5）掌握评标委员会要求投标人对投标文件澄清或说明的具体要求；P59（6）招标人可以确定中标人，也可以授权评标委员会确定中标人；注意：评标委员会虽无权自行确定中标人，但有权自行决定否决所有投标（P59第一段）；如此，招标人只得依法重新招标。（7）注意：发出中标通知书的同时应

78、将中标结果通知所有所有未中标的投标人。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识107【2006年真题】根据招标投标法的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是(D)。A从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称B熟悉有关招标投标的法律法规C身体健康，能够承担评标工作D大学本科以上学历D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识108【2006年真题】下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有(ACDE)。A甲某，高等院校副教授B乙某，投标人的独立董事C丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册D丁某，高级工程师，曾因交通肇事罪受到过刑事处罚

79、E戊某，某中介公司高级经济师ACDE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识109【2007年真题】在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（D）。A投标人主要负责人的近亲属B项目主管部门的人员C项目行政监督部门的人员D招标人代表D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识110【2007年真题】某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理和是否重新发包，下列说法中，正确的是（A）。A评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C评标委员会必须否决全部投标，招标人应当重新

80、招标D评标委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包AP59一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识111【2007年真题】某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（A）。A1020万元B1010万元C1000万元D990万元A一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识112【2007年真题年真题】某建设项目招标，评标委员会由一名招标人代表和三名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符

81、合招初、投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（CE）。A减少一名招标人代表，专家不再增加B减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专定D不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家CE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识113【典型例题典型例题】1.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。A当天公开B当天不公开C同一时间公开D同一时间不公开2.招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（ABE）。A.逾期送达的B.未送达指定地点的C.未按规定格

82、式填写的D.无单位盖章并无法定代表人或其授权的代理人签字或盖章的E.未按招标文件要求密封的一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C；ABE；1143.下面评标委员会成员中符合招标投标法规定的是（C）（A）某甲，由投标人投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定（B）某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料（C）某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称（D）某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人4.第一中标候选人（BD），招标人可以确定第二中标候选人为中标人。A被取消投标资格的B放弃中标的C以行贿手段谋取中

83、标的D因不可抗力提出不能履行合同的E未在规定期间提交履约保证金或签署合同的一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C；BD(详见P60倒数第3段)；1155.（C），招标人应当依法重新招标。A投标人少于三个的B中标人放弃中标的C有效投标少于三个的D所有投标报价均远高于标底的6.评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的（A）。A、可以否决所有投标B、可以选择一家投标人进行谈判C、可以将公开招标方式改为邀请招标方式重新招标D、应当赔偿投标人的投标损失A；A一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识11611、招标组织形式和招标代理招标组织形式和招标代理（1）掌握自行

84、招标和委托招标。熟记自行招标要求具备的两种能力和5项条件；P61-62（2）了解招标代理机构的组织性质、资质等级；不得与谁存在隶属或利害关系？P63一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识117【2006年真题】咨询单位申请招标代理机构资质时，(D)不是必备的条件。A有从事招标代理业务的营业场所B有从事招标代理业务相应的资金C有编制招标文件和组织评标的相应专业力量D有对投标人的财务状况进行审计的专业人才D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识118一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识【典型例题】1.（C）的，应当向有关行政监督管理部门备案。A公开招标B

85、邀请招标C自行招标D委托招标2招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守招标投标法关于（A）的规定。A招标人B投标人C评标人D招标人和投标人3招标代理机构与(D)不得存在隶属关系或其他利益关系。A招标人B评标人C建设单位D行政机关C；A；D1191Z301060安全生产法2006年4分；2007年3分一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识120一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1、生产经营单位的安全生产保证、生产经营单位的安全生产保证（1）掌握法定应当设置安全生产管理机构或者专职安全员的四类单位：A.矿山企业；B.建筑施工企业；C.危险品生产、储存

86、、经营单位；D.从业人员超过300人的其他生产经营单位；（前三类其主要负责人和专职安全员还需考核合格后任职）（2）掌握矿山、危险品生产、危险品储存三类项目的特殊管制程序。 121（3）掌握涉及生命安全、危险性较大特种设备的管理；废弃危险物品的管理；P64（4）重大危险源的管理；P65（5）员工宿舍的管理。P65一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识122【2006年真题年真题】根据安全生产法规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍(D)。A可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离B可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口C不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的

87、除外D不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识123【2007年真题年真题】某生产经营单位按照安全生产法的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（C）。A100人B200人C300人D500人C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识124一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识【典型例题】1.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（BCD）的培训。A取得专业技术资格证书B.必要的安全生产知识C.有关的安全生产规章制度D.岗位的安全生产操作技能E.专业学历教育2生产经营单

88、位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（A），方可投入使用。A.专业检测机构检测合格，取得安全标志B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准C专业检验机构检验合格，申请安全使用证D健立专门安全管理制度，定期检测评估3以下不需要进行安全条件论证和安全评价的项目是（D）A煤矿B.烟花厂C.加油站D.住宅小区BCD；A；D125一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识4.生产经营单位应对重大危险源（ABCDEF）A登记建档B.检测C.评估D.监控E.制定应急预案F.上报备案5.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可

89、能危及对方生产安全的，应当（ABCD）A签订安全生产管理协议B明确各自的安全生产管理职责C明确应当采取的安全措施D指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调E共同调配劳动防护用品ABCDEF；ABCD1262、安全生产从业人员的权利和义务、安全生产从业人员的权利和义务掌握知情权的三项内容；掌握拒绝权、紧急避险权的概念。【典型例题典型例题】1.某建筑施工企业在进行安全生产培训时组织其员工进行课堂讨论，以下说法正确的是（DE）。A.张某认为安全生产知情权是指从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施和安全奖励措施；B.王某认为安全生产拒绝权是指有权拒绝违章作业和冒险

90、作业；C.李某认为在发现存在事故隐患时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所；D.丁某认为在发现存在事故隐患时，应当立即向现场安全管理人员报告。E.郑某认为从业人员接受安全生产教育和培训既是权利也是义务。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识DE127一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识2在安全生产法对安全生产从业人员的权利的规定，安全生产从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施即为(A)。A知情权B拒绝权C紧急避险权D建议权3.从业人员在安全生产活动中的义务包括（AB）。A正确佩戴和使用劳动防护用品B.掌握本岗位工作所

91、需的安全生产知识C.制定安全生产事故的处理程序D.绝对服从作业指挥E发现事故隐患立即向新闻媒体披露A；AB128一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识4下面行为中没有违反安全生产法的是（B）。（A）某甲是班组长，发现安全事故隐患后，立即通知了本班组工人，但由于急着要去看病，因此没有来得及向项目经理报告（B）某乙发现脚手架即将倒塌，在没有采取任何措施的情况下迅速逃离现场（C）某丙患有“恐高症”，经班组长耐心说服教育后进行高空作业（D）某丁没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽B129【2006年真题年真题】根据安全生产法的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，

92、正确的是(ACE)。A遵守安全操作规程B支付安全培训费用C提高安全生产技能D购买劳保用品E报告事故隐患ACE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识130一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识3、生产安全事故应急救援和调查处理生产安全事故应急救援和调查处理建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备。发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告。实行总承包的由总承包单位负责上报事故。事故

93、现场有关人员应当立即报告本单位负责人。131【2006年真题年真题】根据安全生产法规定，二级总承包资质施工企业(A)。A应当建立应急救援组织B可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员C可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员D可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材A一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识132【2007年真题年真题】安全生产监督部门对某大型施工单应进行紧急救援安全生产监督部门对某大型施工单应进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合安安全生产法全生产法有关规定的是（有关规定的是（ C）。）。

94、A应建立应急救援资金专款专用制度应建立应急救援资金专款专用制度B可不建立应急救援组织，但应指定兼职应可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员急救援人员C应对应急救援器材进行经常性维护保养应对应急救援器材进行经常性维护保养D各级负责人府兼任应急救援人员各级负责人府兼任应急救援人员C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识133【典型例题】1建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（B）的应急救援人员。A专职B兼职C专职和兼职相结合D消防单位2.建设工程发生重大安全事故后，由（A）负责上报。A建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位3以下不属于安全生

95、产事故调查处理任务的是（D）。A及时、准确地查清事故原因B查明事故性质和责任C总结事故教训，提出整改措施D对事故责任者及时作出处理B；B；D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识134一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识4、安全生产的监督管理安全生产的监督管理精确掌握现场调查取证权、现场处理权、查封扣押行政强制措施权的概念、种类。切记查封、扣押不是现场处理权。掌握查封扣押的对象、依据和条件。掌握执法义务（3项）。135【典型例题】1安全生产监督检查人员的职权之一是（B）。A财务报表审查权B责令紧急避险权C现场调解裁决权D设备物资检验权2.以下不属于安全监督检查人员

96、现场处理权的是（C）。A.违法作业当场纠正权；B.责令停产停业权；C.紧急避险权；D.行政处罚权3下列叙述中(A)违反了安全监督检查人员的义务。A要求被审查、验收的单位购买指定产品B遵循忠于职守、坚持原则、秉公执法C监督检查时出示有效的监督执法证件D对被检查单位的技术秘密和业务秘密保密一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B；C；A1361Z301070安全生产管理条例06年6分；07年7分一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识137一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 1、6项管理制度，尤其是责任制。所谓责任制责任制就是责任落实到人的制度。注意责任

97、制与责任追究制完全不同。责任制体现了预防为主方针。2、建设单位安全生产管理的主要责任和义务重点掌握：三提供三不三提供三不得一备案：得一备案：（5）提供安全措施的主体和时限；（6）提供拆除工程的资料及其时限。3、监理单位审查施工组织设计责任、安全隐患报告责任及安全监理依据可考性极强。其中施工组织设计的内容要求记忆。安全事故隐患要求施工单位整改拒不整改 报告主管部门严重事故隐患要求暂时停工拒不停工+报告建设单位注意：施工单位是安全事故报告义务；监理单位是安全事故隐患隐患报告义务。138一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 4、安全生产管理机构和专职安全员配备是新增知识点，要求熟悉：

98、施工单位总公司、分公司、区域公司总公司、分公司、区域公司三类要独立设置。5、总承包安全责任的划分必考。6、施工单位安全生产基本保障措施：1）安全生产费用，施工单位的义务是专款专用，业主的义务才是保证投入；2）施工单位应当应当设立安全生产管理机构，配备专职专职安全员。 易混淆点：建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职兼职应急救援人员。3）七项危险性较大的分部分项工程必考。另注意相关程序。P77-787、出租机械设备和施工机具单位的安全责任：三证齐全。139【06年真题年真题】建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

99、。该施工单位员工集体宿舍(C)。A经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C所住员工必须无条件迁出D经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识140【06年真题年真题】对于涉及(A)工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A地下暗挖B降水C脚手架D起重吊装A一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识141【06年真题年真题】施工单位与建设单位签订施工合同后，将其施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场中的部分工程分包给分包

100、单位，则施工现场的安全生产由的安全生产由(B)负总责。负总责。A建设单位建设单位B施工单位施工单位C分包单位分包单位D工程监理单位工程监理单位B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识142【2006年真题年真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工项目经理的安全职责有(BCE)。A应当制定安全生产规章制度B落实安全生产责任制C确保安全生产费用的有效使用D保证安全生产条件所需资金的投入E及时、如实报告生产安全事故BCE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识143【2006年真题年真题】某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吨

101、的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据公司签订施工机械租赁合同时，应依据安全生产安全生产管理条例管理条例，要求该设备租赁公司提供，要求该设备租赁公司提供(ABE)。A生产厂家的吊车制造许可证生产厂家的吊车制造许可证B吊车出厂的产品合格证明吊车出厂的产品合格证明C机械燃油消耗定额证明机械燃油消耗定额证明D租赁公司自行测试的安全性能检测记录租赁公司自行测试的安全性能检测记录E具有资质检验检测机构出具的安全性能检具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明测合格证明ABE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规

102、及相关知识144一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 【典型例题典型例题】1安全责任制的主要内容包括(BDE)。A安全事故处理的责任制B从事建筑活动主体的负责人的责任制C从事建筑活动的统计信息报告的责任制D是从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制E岗位人员的安全生产责任制2伤亡事故处理报告制度是指施工中发生事故时，(A)应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告的制度。A建筑企业B建设单位C监理单位D建筑企业负责人BDE；A145一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 3.为了保证某工程在“十一”前

103、竣工，建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度，对此，下面说法正确的是（C）（A）因为工程是属于业主的，业主有权这样要求（B）只要施工单位同意，他们之间就形成了原合同的变更，是合法有效的（C）施工单位有权拒绝建设单位这样的要求（D）建设单位不可以直接这样要求，应该委托监理工程师来下达这样的指令4建设工程安全生产管理条例第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，（ A ）应当自开工报告批准之日起开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A建设单位B施工单位C监理单位D设计单位C；A146一级建造师执业资格考试总复

104、习 建设工程法规及相关知识 5建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（A）。A.编制安全技术措施及专项施工方案B审查安全技术措施及专项施工方案C报告安全生产事故隐患D承担建设工程安全生产监理责任6.达到一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（BC）签字后实施。A、施工单位项目负责人B、总监理工程师C、施工单位技术负责人D、专职安全生产管理人员E、质量监督工程师A；BC；147一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 7.某承包商在中标后召开了一次会议，在会议上形成了下面的决议：（1）征得建设单位的同意，将主体结构

105、分包给某公司（2）不能将分包工程分包给不符合资质要求的分包商（3）分包单位在施工过程中如果发生安全生产事故，由分包单位自行承担责任（4）在任何情况下必须无条件服从建设单位的指令在上面的决议中，不正确的决议有（C）项（A）1（B）2（C）3（D）48、以下危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，施工单位不需要组织专家论证、审查的是（D）A深基坑B地下暗挖C高大模板D大型爆破C；D（注意建设单位或监理单位无义务组织）148一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 9建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当将施工现场的（D）分开设置，并保持安全距离。A办公区与生活区B备料区与作业区C办

106、公、生活区与备料区D办公、生活区与作业区10.施工单位不得在（ABDE）的建筑物内设置员工宿舍。A设有车间B设有仓库C有重大危险源D.未竣工E.存放危险物品D；ABDE149一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 11.某施工单位由于现场空间狭小，将雇佣来的工人的集体宿舍安排在了一栋还没有竣工的楼房里，这种行为（A）（A）违反了建设工程安全生产管理条例（B）如果这栋楼房主体工程已经结束，并且有证据证明其质量可靠，就没有违反建设工程安全生产管理条例（C）只要工人同意，就成为一种合同行为，没有违反建设工程安全生产管理条例（D）如果施工单位同时采用了安全防护措施，就没有违反建设工程安全

107、生产管理条例12建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ACDE）。A由专人管理B.堆放在特定位置C.定期检查、维修和保养D.建立相应的资料档案E.按照国家规定及时报废A；ACDE150一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 13.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（D），并在进入施工现场前进行查验。A使用许可证和产品合格证B产品许可证C生产许可证D生产许可证和产品合格证14.建设工程使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（BCFG）共同进行验收。A.建设单位B.施工总承包C.分包单位D.监理单位E.

108、设计单位F.出租单位G.安装单位15.施工现场从事危险作业人员的意外伤害险，（B）。A由建设单位办理，由施工单位支付保险费B由施工单位办理，由施工单位支付保险费C由施工单位办理，由建设单位支付保险费D由建设单位办理，由建设单位支付保险费D；BCFG；B15116.以下勘察设计单位的各种行为中，违反建设工程安全生产管理条例的是（ABCD）（A）勘察文件中提供的数据不准确，不能满足工程安全生产的需要（B）勘察单位在勘察过程中没有采取措施破坏了周边建筑物的安全（C）设计单位在设计文件中没有防范安全生产事故的指导意见（D）设计单位没有对新材料的使用提出保障施工作业人员安全的措施建议（E）设计单位对工程

109、中使用的所有材料都指定了生产厂17.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的安全生产费用不应该用于（C）。（A）购买安全帽（B）更新防护网（C）购买先进施工机械（D）工人安全培训一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 ABCD(E选项虽也属违法行为，但违反的是建设工程质量管理条例，而非建设工程安全生产管理条例)；C（老考点，新教材已删除，应当了解）1522Z201080安全生产许可证条例06年0分，07年1分。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1531、掌握实行安全生产许可制度的五类企业“矿山企业、建筑施工企矿山企业、建筑施工企业、危险化学品生产企业、烟花爆竹生

110、产企业、民用爆破器材生产业、危险化学品生产企业、烟花爆竹生产企业、民用爆破器材生产企业企业”。2、管理机关发现取得安全生产许可证企业不具备规定的安全生产条件时，应当应当暂扣或者吊销安全生产许可证。3、安全生产许可证有效期延期的条件及程序应当精确理解。4、证书管理的第（1）项是重要的新增考点。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 154【07年真题】下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（B）。A原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证C施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声

111、明原证作废D未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1551Z301090建设工程质量管理条例06年13分；07年9分一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识156一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 1Z301091-94 1Z301091-94 各单位的质量责任和义务各单位的质量责任和义务1、注意质量管理条例中规定的质量责任主体共4类：建设单位、施工单位、监理单位、勘察设计单位。没有供应单位。注意建设工程质量责任主体与安全责任主体不一致。2、本节的重要题型之一是：将各单位质量责任和义务混在一起，要求准确区分

112、。3、法定进场检验的对象：建筑材料、构配件、设备、商品混凝土；法定现场取样的对象：涉及结构安全的试件、试块、有关材料4、注意掌握质量监理依据与安全监理的依据不同（多了设计文件和承包合同）。157【2006年真题年真题】下列关于建筑材料检验的说法，正确的是(C)。A对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识158【2006年真题年真题】建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是(B)。A在办理报监手续时

113、，收取监督费B发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚C发现工程质量问题时，采取局部停工措施D监督竣工验收程序B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识159【2006年真题年真题】对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送应当在监理人员监督下现场取样并送(A)的质量检测单位进行检测。的质量检测单位进行检测。A具有相应资质等级具有相应资质等级B建设单位许可建设单位许可C建设行业协会认可建设行业协会认可D监理协会认可监理协会认可A一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识160【2006年真题年真题】在

114、工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是(C)。A将施工图2套送审，其余4套交付施工B会同设计单位进行基础工程验收C组织相关各方进行竣工验收D工程竣工验收合格后第30天，去办理竣工备案手续C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识161【2006年真题年真题】某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自(C)开始。A2005年3月2目B2005年3月7日C2005年3月20日D2005年3月31

115、日C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识162【06年真题】下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有(DE)。A为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家B为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其它设计单位C设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家D有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家E设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明DE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识163【06年真题年真题】建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有(BC)。A建设单位将装修方案报有关主管

116、部门批后，方可施工B建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工C建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工D建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工E建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识164【07年真题年真题】依据依据建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例的规定，以的规定，以下工作中，应由总监理上程师签字认可的是下工作中，应由总监理上程师签字认可的是（ A）。）。A建设单位拨付工程款建设单位拨付工程款B施工单位实施隐蔽工程施工单位实施隐蔽工程C商品混凝土用于基础工程商品混凝土用于基础工程D大型非标构件进行吊装大

117、型非标构件进行吊装A一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识165【典型例题】1.为了向国庆“献礼”，建设单位要求施工单位调整进度计划，必须在9月28日之前竣工。施工单位表示如不采取赶工措施，将无法在9月28日之前竣工。但是，建设单位强调这个竣工日期是不可更改的。为了给施工单位提供方便，建设单位单方面提出了以下几点计划如下，在建设单位提出的计划中违法的有（BDE）（A）如果施工单位能在9月28日之前竣工并保证工程质量，建设单位给予施工单位一次性奖励100万元（B）施工单位可以免去对材料进行试验的过程，只需要查验厂家提供的出厂检验证明，证明属于合格产品就可以直接用于工程（C）监理单位

118、要及时对已完工程进行质量的确认，不因此影响施工单位的施工（D）如果施工单位的技术力量不足，允许其将主体结构施工分包出去，以保证施工进度（E）如果施工单位不能在9月28日前竣工，则建设单位将不支付给施工单位已完工程的进度款一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 BDE166一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 2.以下（ B ）属于建设单位质量责任和义务。A不得转包或者违法分包工程B涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，要有设计方案C对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D.除有特殊要求的建筑材料、专用设备、

119、工艺生产线外，不得指定生产厂、供应商3.某设计单位对所设计工程使用的材料指定了供应商，则下面说法正确的是（C）（A）该设计单位的行为合法（B）该设计单位的行为违法（C）如果使用的材料属于有特殊要求的材料，则设计单位的行为合法（D）如果使用的材料属于无特殊要求的材料，则设计单位的行为合法B；C1674.某施工现场正在打钻孔桩，监理单位的试验人员对打钻孔桩的混凝土进行检验。合同中约定此混凝土的塌落度为18-20cm，经试验，证实目前浇筑的混凝土的塌落度为21cm。于是，监理工程师要求不得使用该混凝土。但是，施工单位的技术负责人拿出来一本施工技术规范，说规范上面写明用于浇筑钻孔桩的混凝土的塌落度可以

120、是18-22cm，因此，目前使用的混凝土属于合格的材料。对此，下面说法正确的是（B）（A）该混凝土属于合格材料，因为符合规范的要求（B）该混凝土属于不合格材料，因为不符合合同的要求（C）该混凝土是否合格由监理工程师决定（D）该混凝土属于合格材料，因为合同中约定的内容与规范不符一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 B168一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 5.某公路工程进行涵侧填土施工活动。施工图上注明涵侧填土所使用的材料是6%石灰土，但是，项目经理张某认为，这种材料的质量性能不如6%水泥稳定砂砾。为了保证工程质量，张某在没有征得监理工程师同意的情况下，采用水

121、泥稳定砂砾进行了施工。后来，监理工程师发现了这件事对张某进行询问，张某说：“没关系，这样质量会更好，多发生的费用由我自己承担。”对此，下面的说法正确的是（D）（A）由于质量得到了提高，而且施工单位自己愿意承担因此发生的费用，所以，施工单位的行为是合法的（B）施工单位属于擅自修改图纸，属于违法行为，应该受到法律的制裁。但是，却不属于违约行为，不用承担违约责任（C）施工单位的行为属于违约行为，应当承担违约责任。但是，并不违法，不会受到法律制裁（D）施工单位属于擅自修改图纸，属于违法行为，应该受到法律的制裁。同时，也属于违约行为，需要承担违约责任D169一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相

122、关知识 6.某分包工程在施工中由于分包商的原因发生了质量问题，则下面说法正确的是（A）（A）建设单位可以直接要求分包商予以赔偿（B）由于建设单位与分包商之间没有合同关系，建设单位不可以直接要求分包商予以赔偿（C）建设单位是否可以直接要求分包商予以赔偿，要根据总承包商与分包商在分包合同中的约定来做出判断（D）建设单位只能要求总承包商对此予以赔偿，然后总承包商再要求分包商予以赔偿7.施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（ACDE）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。A.建筑材料B周转材料C.建筑构配件D.设备E商品混凝土 A；ACDE170一级建造师执业资格考试总复习

123、建设工程法规及相关知识 8.施工过程中，监理工程师以施工质量不符合合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理单位监理的依据，对此，正确的说法是（C）（A）施工单位的观点是正确的（B）监理工程师应该根据国家或者部颁标准监理，而不能以合同约定为准（C）施工合同是监理工程师的法定监理依据（D）施工合同是否是监理依据，要根据建设单位的授权C171一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 1Z301095 建设工程质量保修建设工程质量保修【典型例题】1承包单位在提交竣工报告时,应当向建设单位出具（D）。A质量保证书B.

124、咨询评估书C使用说明书D质量保修书2.以下属于保修范围的是（ABCD）等原因造成的质量缺陷。A勘察图纸错误B.设计缺陷C.施工拙劣D.不合格的甲供材料E.不当使用F.不可抗力G.第三方责任D；ABCD；172一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 3.建设工程质量保修制度是指建设工程在办理竣工验收手续后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责(BCE)，由责任单位负责赔偿损失。A加固B维修C返工D重建E更换4、建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修期限应当由（C）。A法律直接规定B发包人与承包人自主决定C

125、法律规定和发承包人双方约定D发包人规定BCE（老考点，新教材删去，但注意了解）；C1735、（ABC）的最低保修期限是设计文件规定的该工程合理使用年限。A基础设施B.地基基础C.主体结构D.屋面防水E.幕墙工程6、建设工程质量管理条例规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（D）。A2年和3年B5年和合理使用年限C2年和5年D2年和合理使用年限ABC；D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1747.某装修工程公司承揽了某宾馆的装饰装修工程，双方在合同中约定，对于有防水要求的卫生间的保修期限是3年。该工程于2001年5月3日竣工验收合格。2005年7月2日，该宾馆的卫生间发生

126、大面积的漏水现象，则下面说法正确的是（B）（A）由于已经超过了合同约定的保修期限，某装修工程公司不必履行保修义务（B）由于尚处于法律规定的最低保修期内，某装修工程公司要履行保修义务（C）该合同中保修的期限与建设工程质量管理条例中规定的期限不符，应按合同约定确定保修期限（D）某装修工程公司在履行保修义务的同时也必须要承担保修费用B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 1758.根据建设工程质量管理条例及相关规定，以下关于建设工程的质量保修的表述正确的是（CE）（A）不管什么原因，都要由施工单位履行保修义务（B）保修费用由施工单位承担（C）建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算（

127、D）装修工程的保修期为2年（E）因不可抗力造成的质量缺陷，不属于法律规定的保修范围一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 CE（注：对于D选项，2年只是建设工程质量管理条例针对装修工程而规定的最低保修期限，当事人可以约定超过2年的保修期。如D“保修期2年”改为“最低保修期2年”，则完全正确）176【07年真题年真题】建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（BE）。A有防水要求的卫生间发生渗漏B基础底板断裂C电气管线不通路D给水管道接口漏水E主体结

128、构明显倾斜BE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识177【07年真题年真题】某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（B）。A建设单位维修并承担维修费用B施工单位维修并承担维修费用C施工单位维修，设计单位承担维修费用D施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识178一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 1Z301096 1Z301096 工程质量监督管理工程质量监督管理主要目的：工程使用安全

129、、环境质量；依据：法律、法规、强制性标准；主要内容：地基基础、主体结构、环境质量、质量行为；主要手段：施工许可制度、竣工验收备案制度施工许可制度、竣工验收备案制度。1、重点掌握质量监督站的组织性质（受建设行政主管部门委托）、工作内容、权限。179一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 2、工程竣工验收备案制度（目的：防止不合格工程流入社会）建设单位应当在工程竣工验收合格工程竣工验收合格后的15天内备案。工程报建日期工程竣工验收备案表施工许可证号工程竣工验收报告施工图审查意见质量保修书质量合格文件规划消防环保批文竣工验收原始文件其他文件质量检测和功能性试验资料商品住宅：住宅质量保证

130、书和住宅使用说明书。180【2006年真题年真题】按照建设工程质量管理条例，工程竣工验收应当具备的条件有(AC)。A有完整的技术档案和施工管理资料B分部工程的质量必须优良C有施工单位签署的工程保修书D有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件E主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定AC一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识181【2006年真题年真题】某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的用。此时应当委托具有相应资质等级的(AD)鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修

131、等措施，重新界定使用年限。施，重新界定使用年限。A设计单位设计单位B建设单位建设单位C施工单位施工单位D勘察单位勘察单位E监理单位监理单位AD一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识182一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 【典型例题】1建设工程质量，（B）实行政府监督管理。A可以B.必须C不必要D不需要2政府对工程质量的监督管理主要以( B )为主要手段。A行政审批B施工许可制度和竣工验收备案制度C竣工验收D质量考核与抽查3建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（C）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A2小时B12小时C24小时D48小时4.以下属于工

132、程质量监督机构（质监站）基本职责的是（ABC）。A.根据委托，受理工程建设项目质量报监手续；B.对工程地基基础、主体结构进行质量检查；C.对相关的建筑材料、构配件、商品混凝土进行抽查；D.发现质量问题时，采取局部停工等强制性措施或作出行政处罚；E.工程竣工后，提交工程竣工验收报告B；B；C;ABC；183一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 5.工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（ACD）。A.验收程序是否合法B施工单位质量行为是否合法C竣工验收资料是否齐全D实体质量是否存有严重缺陷E竣工结算是否完成ACD（注意题干要求，B不能选）1841Z301100建设工程勘察设

133、计管理条例06年0分，07年1分。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识185【07年真题年真题】在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（A）。A丙设计单位直接对甲建设单位负责B丙设计单位仅对乙设计单位负责C乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任A一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识186一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 1、注意记忆可以直接发包的勘察设计项目

134、（3项）；2、应当公开招标的情况、公开招标可以转邀请招标的情况、应招标可以不招标的情况注意比较记忆；3、了解具有乙级及以上勘察设计资质的承接方可以在全国范围承接业务，但异地承接时应当备案备案；4、勘察设计项目投标保证金额度（2%，10万）与施工招投标（2%，80万）不同；5、勘察设计流标情况与施工招投标有不同；187一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 6、注意记忆：编制勘察设计文件的4项依据：1）项目批准文件；2）城市规划；3）强制性标准；4）文件深度要求采用特定专利或专有技术直接发包建筑艺术造型有特殊要求勘察设计发包方式国务院国务院规定的其他招标发包7、施工图设计文件中涉及

135、公共利益、公众安全、工程建设强制性标准公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容应当经审查批准。未经审查的，不得使用。188一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识【典型例题】1根据国务院颁发的建设工程勘察设计管理条例规定，可以直接发包的工程建设勘察、设计的项目有(ABE)。A采用特定的专利或专有技术的B建筑艺术造型有特定要求的C特殊专业的勘察设计项目D国务院批准的勘察设计项目E国务院规定的其他工程建设的勘察设计2.建设工程勘察设计管理条例规定，（C）未经县级以上建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门审查批准的，不得使用。A.勘察文件B.方案设计文件C.施工图设计文件D施工组织

136、设计文件ABE；C1891Z301110标准化法06年1分，07年2分一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识190【06年真题年真题】下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是(D)。A推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力B概算定额不属于工程建设标准范围C违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为D建设行政主管部门可依据工程建设强制性条文对责任者进行处罚D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识191【07年真题】下列工程建设标准，属于强制性标准的是（ABC）。A工程建设通用的综合标准B工程建设通用的安全标准C工程建设通用的制图方法标准D工程建设行业

137、专用的试验标准E工程建设行业专用的信息技术标准ABC一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识192一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 【典型例题】1工程建设标准根据级别不同可分为(ACDE)。A国家标准B部门标准C行业标准D地方标准E企业标准2涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是（C）。A国家标准B行业标准C强制性标准D推荐性标准3下列不属于工程建设强制性标准的是(C)。A工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准B工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C工程建设的特殊技术术语D工程建设重要的通用的信息技术标

138、准ACDE；C；C；193一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 4实施工程建设强制性标准的监督机构包括（BC）。A项目计划立项和规划审查机关B施工图设计审查单位C安全和质量监督机构D工程建设标准编制部门E.工程监理单位5.以下不属于工程项目执行强制性标准情况的监督检查方式是（D）。A.重点检查B.抽查C.专项检查D.定期检查BC（注意：计划立项部门不参与强制性标准实施监督；D错在“编制”）；D194lZ301120环境保护法06年3分；07年3分。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识195一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 1、掌握环评文件的种

139、类、掌握环评文件的种类环境影响程度环境影响程度环评文件类型环评文件类型评价类型评价类型重大报告书全面评价轻度报告表分析或专项评价很小登记表不需要1962、掌握环评文件批准之日起5年内有效，5年后才开工要重新审批。3、掌握行政许可的基本原理：谁审批谁验收。掌握环设验收的时间4、掌握谁污染谁付费原则。掌握排污费与超标准排污费是一种经济责任，不属于行政处罚。掌握排污费专款专用原则：例如，将水污染排污费用于大气污染防治，就是违法挪用行为。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识197【06年真题年真题】某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设

140、的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为(B)。A2005年4月20日B2005年5月5日C2005年5月20日D2005年6月5日B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识198【06年真题年真题】城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前(D)天，向环境保护行政主管部门申报。A5B7C10D15DP108一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识199【06年真题年真题】施工单位处置施工过程中产生的废水、废物施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护

141、相关法律法规的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是规定的是(A)。A工业废水处理达标后排人河流工业废水处理达标后排人河流B经当地环境部门许可，将废物用于外经当地环境部门许可，将废物用于外省工地省工地C将清洗设备的废水回灌补给地下水将清洗设备的废水回灌补给地下水D将施工中产生的危险废弃材料堆放到将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场住宅小区临近垃圾场A一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识200【07年真题年真题】某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准。关于该项目的证，其环境影响评价

142、文件未获批准。关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是（立项和开工，下列说法中，正确的是（ B）。）。A可以先批准立项，但建设单位不得开工可以先批准立项，但建设单位不得开工B不得批准立项，建设单位不得开工不得批准立项，建设单位不得开工C不得批准立项，但建设单位可以先开工不得批准立项，但建设单位可以先开工D可以先批准立项，建设单位可以先开工可以先批准立项，建设单位可以先开工B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识201【07年真题年真题】施工单位的下列作法中，违反国家有关环境施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（保护法律规定的有（ABCD）。）。A在施工现场附

143、近的河流中清洗油桶在施工现场附近的河流中清洗油桶B将施工垃圾处理后倒入附近河流将施工垃圾处理后倒入附近河流C转运施工废弃物时未对其进行遮盖转运施工废弃物时未对其进行遮盖D居民区附近的高架桥施工时未设置声居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障屏障E工程抢修工作一直持续到工程抢修工作一直持续到22点点ABCD一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识202一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识【典型例题】1环境影响评价，是指对规划和建设项目规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行(C)，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪检测的方法与制度。A分类、监测和评估B

144、分析、预测和评审C分析、预测和评估D分析、监测和估价2.可能造成（C）环境影响的，应当编制环境影响（），对产生的环境影响进行分析或专项评价。A.重大，报告书B.较大，报告表C.轻度，报告表D.轻度，登记表C；C；203一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 3.下列选项中，属于建设项目环境影响报告书内容的是(BCDE)。A环境影响报告表B建设项目周围环境的状况C对建设项目实施环境监测的建议D建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估E建设项目环境保护措施及技术、经济论证4环境影响评价法规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（D），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价

145、文件应当报原审批部门重新审核。A.2年B3年C4年D5年BCDE；D2045.在项目建设、运行中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的（C），采取改进措施，并报原环境影响评价文件部门和建设项目审批部门备案。A.全面评价B.专项评价C.后评价D.跟踪评价6.建设项目的（B），应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施的投资概算。A可行性研究B初步设计C建筑设计D施工图设计C（千万注意：后评价的组织者不是环保部门）；B（注意落实概算是在环评报告批准之后）一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识205

146、一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 7.所谓“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护，又须与主体工程(B)。A同时立项、同时审批、同时验收B同时设计、同时施工、同时投产使用C同时开工、同时施工、同时使用D同时发包、同时施工、同时竣工8环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（B）进行。A分别B同时C交叉D顺序9建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门批准的，该项目的(AC)。A审批部门不得批准其建设B勘察设计单位不得勘察设计C建设单位不得开工建设C施工单位不得开工建设E验收单位不得进行验收B；B；AC206一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识

147、8.下列各项，水污染防治法未作禁止规定的是（C）。A.向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物B向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物C向水体排放热水D向水体排放、倾倒放射性固体废物9对已受污染的(BE)不得混合开采地下水。A浅水B潜水C回流水D深层地下水E承压水10为了防止地下水污染，水污染防治法规定，人工回灌补给地下水，不得(B)。A混合开采地下水B恶化地下水质C使用无妨渗措施的沟渠D倾倒含有毒物质的废水11.下列各项，固体废物污染环境防治法未作禁止规定的是A境外废物进境倾倒、堆放.处置B进口不能用做原料的固体废物C进口可以用做原料的废物D经中国境内转移危险废物C；BE；B；C207

148、一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识12固体废物污染环境防治法对危险废物污染作了特别的规定，具体内容主要包括(ABCD)等。A危险废物的包装物、处置场所必须设有识别标志B产生危险废物的单位，必须按照国家规定处置；逾期不处置或处置不符合规定的，由环保部门指定单位代为处置C转移危险废物必须填写“转移单”向移出地和接受地环保部门报告D禁止将危险废物与旅客用同一运输工具载运E限制限制经中华人民共和国过境转移危险废物13环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，（B）须在开工15天以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。A建设

149、单位B施工单位C设计单位D建设单位和施工单位ABCD；B208一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识14.在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（C）。A经附近居民所在单位的同意B在居民小区代表监视下施工C公告附近居民D经居民小区业主委员会同15.法律规定不得超标准排放的是（C）。A.地表水污染B.地下水污染C.大气污染D.噪声污染C（注意其他原因连续作业的，无须公告）；C（注意总结相关内容）2091Z301130节约能源法06年0分；07年2分一、掌握民用建筑节能管理规定中的民用建筑包含：居住建筑+公共建筑。二、注意记忆“民

150、用建筑节能”的概念（P111中间一段）。三、掌握施工图设计文件审查机构的相关义务（P111最后一段）一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识210【07年真题】下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有（ACE）。A设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造B施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查C项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准D监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据E施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训ACE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识211一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 【经典例

151、题】1.固定资产投资项目的（A），应当包括合理用能的专题论证。A.可行性研究B.项目建议书C.方案设计D.施工图设计2.节约能源法规定的节能责任主体包括（ABCEF）A.建设单位B.设计单位C.施工图审图机构D.规划行政主管部门E.施工单位F.监理单位A；ABCEF2121Z301180消防法06年1分；07年2分一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识213【06年真题】工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，符合消防法规定的是(B)。A在施工前设计单位将建筑工程的消防设计图纸报送公安消防机构审核后施工B消防设计变更，建设单位报送原审核的公安消防机构核准C施工单位将部分工人安排

152、在仓库里临时居住D工程竣工后，建设单位报公安消防机构备案即投入使用B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识214【07年真题】施工单位的下列行为中，违反消防法规定的是（B）。A为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材B施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D在道路两旁施工时使用明火作业下到职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（B）。A制定施工现场的消防安全制度B向有关部门报审消防设计图纸C对施工人员进行消防宣传教育D定期检修施工现场的消防器材BB一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识215一级建造师执业资格考试总复

153、习 建设工程法规及相关知识 1按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，(B)应当将建筑工程的消防设计图纸及资料报送公安消防机构审核A设计单位B建设单位C施工企业D承包单位2建筑工程的建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合(C)。A国家标准B行业标准C国家标准或行业标准D企业标准3根据消防法按照国家工程建筑工程消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经(A)进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。A公安消防机构B安全监督管理部门C县级以上人民政府D建设行政主管部门B；C；A216一级建造师执业资格考试总复习 建

154、设工程法规及相关知识 4根据消防法对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中(ABE)属于机关、团体、企事业单位应当履行的消防安全职责。A制定消防安全制度B制定消防安全操作规程C不得为用户指定消防产品的销售单位和品牌D不在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火E实行防火安全责任制5.消防法未作禁止性规定的是（B）。A.携带火种进人生产.储存易燃易爆危险物品的场所B使用明火作业C销售未经合法检验机构检验的消防产品D.使用不符合标准的消防器材ABE；B217一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 6.在设有车间或者仓库的建筑物内已经设置员工宿舍的，应采取必要安全措施，并经过（C）批

155、准后，方可继续使用。A劳动监察部门B安全监督管理部门C公安消防机构D建设行政主管部门7、消防法未作持证上岗要求的人员是（C）。A电焊作业人员B.气焊作业人员C.消防器材经销人员D自动消防系统操作人员C；C2181Z301150档案法本法是新增考点。首先注意掌握各种文件的归类。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识219【07年真题年真题】某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有（BD）。A总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位B各分包单位将其工程文件整理、立卷后移交总承包单位C总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理、立卷

156、后移交建设单位D总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位E监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位BD一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识220一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 1.以下属于应当归档的设计文件的是（ABE）A.规划设计条件通知书B.施工图及其说明C.竣工图D.图纸会审纪要E.设计计算书2.应当由建设单位自行收集、整理、归档的文件包括（ABE）A.规划设计条件通知书B.施工投标文件C.分包资质文件D.地基处理纪录E.质量保修书3.项目档案应在项目竣工验收（）完成预验收，并在竣工验收后（）内向城建档案管理机构移交。AA

157、.3个月之前，3个月内B.6个月之前，6个月内C.3个月之前，6个月内D.3个月之后，6个月内ABE；ABE（P117，建设单位负责收集和整理工程准备阶段工程准备阶段和竣工验收阶段竣工验收阶段形成的文件）；A2211Z301160土地管理法06年0分；07年1分一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识222一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 一、掌握出让土地使用权（有偿、有期限）和划拨土地使用权（无偿、无期限）的根本区别。注意出让和转让完全不同。二、土地使用权出让最高年限必考。三、国有土地使用权出让合同的当事人：土地局、建设单位。四、土地出让重要考点：改变合同约定

158、的土地用途，应取得出让方（土地局）和规划局同意，变更或重签合同，并调整土地出让金。居住用地70年工业用地50年文、教、卫、体用地50年商业、旅游、娱乐用地40年综合用地50年223一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 五、可以申请划拨土地使用权的范围（4项）要求记忆。六、建设项目应当通过国有建设用地出让或划拨途径取得。七、临时建设用地期限（2年）是重要考点。农用地国有建设用地乡镇企业用地土地建设用地乡村建设用地村民住宅用地（宅基地）临时建设用地乡村公共设施公益用地未利用土地224【07年真题】拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（C）签订国

159、有土地使用权出让合同。A省人民政府B市人民政府C市土地管理部门D拍卖公司C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识225一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 1.某开发商拟转让某地块土地使用权，受让方欲改变原出让合同约定的土地用途，下列表达正确的有（ABDE）。A必须取得出让方和规划行政主管部门的同意B必须签订土地使用权出让合同变更协议或重新签订土地使用权出让合同C必须采取拍卖、招标方式D相应调整土地使用权出让金E.应当办理土地变更登记2土地使用权出让合同由（C）与土地使用者签订。A原土地使用人B市、县人民政府C市、县人民政府土地管理部门D市、县人民政府规划部门3.

160、土地使用权出让可以采取（ABC）的方式A、招标B、拍卖C、协议D、划拨E、无偿分配ABDE；C；ABC226一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 4.大型超市、工业厂房土地使用权出让的最高年限分别为(C)年A.50、40B.40、70C.40、50D.50、705.某房地产开发企业以法定最高年限取得了一宗居住用地，用3年时间建成商品住宅。若该商品住宅建成后即出售，则此时买受人获得的该家土地使用权年限为（B）。A47年B67年C70年D无限年6以划拨方式取得土地使用权的，土地使用期限为（D）。A40年B50年C70年D没有使用期限的限制7.下列建设用地中，不能以划拨方式取得土地使

161、用权的是（D）A、国家机关用地B、军事用地C、城市基础设施用地D、商业设施用地C；B；D；D227一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 8.某村以下建设项目中，（D）不得使用集体所有建设用地而必须使用国有建设用地。A.村办果汁加工厂B.村办养老院C.乡村道路D.村头沿街商铺9.下列关于城市规划区内临时用地的表述中，不正确的是（D）A.使用期限一般不超过两年B.使用期满后应当恢复原状C.不得修建永久性建筑D.只需征得土地行政主管部门同意D（商铺既不是公共设施，又不是公益事业）；D228一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 1Z301170 城市房屋拆迁管理条例07

162、年1分1、城市房屋拆迁是指取得房屋拆迁许可证的拆迁人，拆除城市规划区内城市规划区内国有土地上国有土地上的房屋及其附属物，并对被拆迁房屋的所有人所有人进行补偿或安置的行为。 2、注意上述定义中：拆迁人是取得房屋拆迁许可证的单位（通常是建设单位），被拆迁人是房屋所有人，不包括使用人。3、申领拆迁许可证应提交的资料必须掌握（一案二文二证） （1）建设项目批准文件； （2）建设用地规划许可证； （3）国有土地使用权批准文件； （4）拆迁计划和拆迁方案； （5）拆迁补偿安置资金证明。 注意（2）：不需要提交建设工程工程规划许可证。229一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 4、房屋拆迁纠

163、纷处理程序总结如下：（1）达不成拆迁协议情况 可以不停止拆迁执行（两类情况） 30日内 60日内当事人申请 行政裁决 行政复议 行政诉讼行政诉讼 90日内 行政诉讼行政诉讼（2）达成拆迁协议情况 当事人双方申请仲裁（仲裁期间，不可以申请先予执行） 当事人一方提起民事诉讼民事诉讼（诉讼期间，拆迁人可以申请先予执行）注意1）、2）关键区别在于是否需要经行政裁决程序；以及诉讼性质。230一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 5、掌握拆迁范围确定后，不得进行的3项活动。6、临时建筑是否补偿的关键是看是否超过批准期限：过期的不予补偿；未过期的，按残余价值和剩余期限适当补偿； 违章建筑是否

164、补偿的关键是看是否严重影响城市规划：严重影响、必须拆除的不予补偿；可以改正的，依法履行有关义务（如补办规划许可手续后）按合法建筑合法建筑予以补偿。违章建筑的类型最好记忆一下，违章建筑认定部门是规划主管部门！7、必须掌握两种补偿方式：货币补偿和房屋产权调换。掌握拆迁补偿的基本原则：“等价有偿”。 货币补偿的金额，按照被拆除房屋的区位、用途、建筑面积区位、用途、建筑面积等因素，以房地产市场评估价格市场评估价格确定； 房屋产权调换方式，由拆迁人自己建造或购买房屋，与被拆迁房屋进行调换产权，结清差价。注意：计价基础也是市场评估价。231【07年真题】某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市

165、政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（C）。A旧城改造项目批准文件B建设用地规划许可证C建设工程规划许可证D国有土地使用权批准文件C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识232一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 B；B；C；AC（注意掌握B、E错在哪里）1城市房屋拆迁管理条例的适用范围是在（B）实施房屋拆迁，并需要对被拆迁人补偿、安置的。A城市市区内B城市规划区内国有土地上C城市建成区内国有土地上D城市规划区内土地上2拆迁人是（B）。A房屋行政主管部门B取得房屋拆迁许可证的单位C规划行政主管部门D专门从事房屋拆迁的单位3拆迁必须在

166、（C）规定的拆迁范围和拆迁期限内进行。A建设工程规划许可证B建设用地规划许可证C房屋拆迁许可证D建筑工程施工许可证4城市房屋拆迁管理条例规定，申请领取房屋拆迁许可证的，应当向房屋所在地的市、县人民政府房屋拆迁管理部门提交（AC）等资料。A建设项目批准文件B建设工程规划许可证C国有土地使用权批准文件D房屋拆迁估价报告E项目资金落实证明233一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 ABD；C；BC（本题不定项选择。注：未达成协议经行政裁决后可以拆迁） 5拆迁范围确定后，拆迁范围内的单位和个人不得进行的活动有（ABD）。A新建、扩建、改建房屋B改变房屋和土地用途C买卖房屋D租赁房屋E装

167、修房屋6.实施强制拆迁的，应向（C）办理证据保全A、房屋拆迁行政主管部门B、人民法院C、公证机关D、房屋所在地的市、县人民政府7.如对房屋进行拆迁，下列表述中不正确的有（BC）。A拆迁人必须申请办理房屋拆迁许可证B必须委托专业拆迁单位实施拆迁C必须与被拆迁人签订房屋拆迁协议后，方可拆迁D必须经拆迁行政裁决后，才能进入强制拆迁程序234一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 BDE（每段标题）；D；ACD8达不成房屋拆迁补偿安置协议的拆迁纠纷处理方式有（BDE）。A公安介入B行政裁决C检察介入D依法起诉E强制拆迁9拆迁（D）不予补偿。A、代管的房屋B、产权有争议的房屋C、已抵押的房

168、屋D、违章建筑10.在城市房屋拆迁中，应依法予以补偿的有（ACD）A、简易建筑B、违章建筑C、危险房屋D、产权不明的房屋E超过批准期限的临时建筑235一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 D；D11在城市房屋拆迁中，货币补偿的金额，按照被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素，以（D）确定。A房屋重置价格B房屋评估价格C房地产市场价格D房地产市场评估价格12.城市房屋拆迁补偿中产权调换房屋差价的结算依据是(D)A.被拆迁房屋与产权调换房屋的成本价格的差价B.被拆迁房屋与产权调换房屋的重置价格的差价C.被拆迁房屋的市场评估价与产权调换房屋的成本价的差价D.被拆迁房屋的市场评估价与产

169、权调换房屋的市场评估价的差价2361Z301180 劳动法劳动法06年6分；07年3分。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识237一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 1、重点掌握劳动合同的法定解除。属于必考内容。见下页2、了解劳动合同的必备条款和可备条款。3、掌握欺诈、胁迫订立的劳动合同是无效劳动合同。4、掌握合同终止与合同解除的不同。5、掌握经济性裁员的法定条件与程序：濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，应当提前30日向工会或者或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。6个月内重新招

170、聘员工的，应优先录用被裁人员。238一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 试用期；随时严重违纪；解除严重失职；刑事责任。 患病负伤患病负伤，医疗期满；预告不能胜任工作（需经过培训培训或者调整工作岗位）调整工作岗位）解除客观情况重大变化经济性裁员 职业病职业病或工伤工伤+丧失劳动能力；不得患病患病或负伤负伤，医疗期内；解除孕期、产假、哺乳期；其他2397、掌握两类法定要求定期体检的职工（有职业危害作业劳动者+未成年工）。8、掌握女职工与未成年工劳动保护的异同（成年女职工可以从事有毒有害作业，如该作业不属于禁忌劳动）。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识240【06

171、年真题年真题】女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是(D)。A参加高温工作B低温、冷水作业C夜班劳动D矿山井下作业张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据劳动法的规定，该公司最迟应于(C)前以书面形式通知张某。A6月1日B6月16日C7月2日 D7月16日DC一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识241【06年真题年真题】根据根据劳动法劳动法规定，符合对未成年人特殊保护规规定，符合对未成年人特殊保护规定的有定的有(AE)。A不得安排未成年人从事矿山并下

172、作业不得安排未成年人从事矿山并下作业B不得安排未成年人从事低温、冷水作业不得安排未成年人从事低温、冷水作业C不得安排未成年人从事国家规定的第三级不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动体力劳动强度的劳动D不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动动E用人单位应当对未成年人定期进行健康检用人单位应当对未成年人定期进行健康检查查AE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识242【07年真题年真题】王某应聘到施工单位，双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（C）。A

173、必须取得用人单位同意B口头通知用人单位即可C应提前30日以书面形式通知用人单位D应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识243【07年真题年真题】某单位生产过程中，有如下具体安排，其中某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合符合劳动法劳动法劳动保护规定的有（劳动保护规定的有（ ABC）。）。A安排女工赵某在经期从事高温焊接作安排女工赵某在经期从事高温焊接作业业B安排怀孕安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班个月的女工钱某从事夜班劳动劳动C批准女工孙某只能休产假批准女工孙某只能休产假120天天D安排安排17岁的李某担任矿井安检员岁的李某

174、担任矿井安检员E安排安排15岁的周某担任仓库管理员岁的周某担任仓库管理员ABC一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识244一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 【典型例题】1劳动合同是指劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的(A)。A书面协议B协议C书面或者口头协议D合同2根据劳动法，劳动合同应当具备以下条款(ABCE)。A劳动合同期限B工作内容C劳动保护和劳动条件D试用期和保守商业秘密E劳动纪律3无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。下列合同属于无效的劳动合同的是(BC)。A报酬过低的劳动合同B违反法律、行政法规的劳动合同C采用欺诈、威胁

175、等手段订立的劳动合同D未规定明确的合同期限E劳动内容约定不明确的A；ABCE；BC245一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 4.建造师王某与某建筑公司签订了一个三年期的劳动合同，合同中约定的生效时间为2006年2月20日。为了考察王某是否具备相应的工作能力，合同中约定了试用期，则试用期最长不得超过（C）（A）2006年3月20日（B）2006年5月20日（C）2006年8月20日（D）2007年2月20日5某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（D）通知用人单位。A10日B20日C.15日以书面形式D30日以书面形式6下列情形，用人单位不

176、得解除劳动合同(ABCE)。A患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B患病或者负伤，在规定的医疗期内的C女职工在孕期、产假、哺乳期内的D劳动合同未到期限的E法律行政法规规定的其他情形C；D；ABCE246一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 7.根据我国劳动法的规定，劳动者有下列情形中的（BCE）时，用人单位可以随时解除劳动合同。A某单位职工李某因患肝炎，现已出院，不能再从事原来的工作B王某与某单位签订了劳动合同，但在试用期间，该单位发现王某在个人履历中弄虚作假，根本不符合单位规定的录用条件C史某在被某单位聘用担任业务员期间，将该单位大量客户介绍至其亲属开办的企

177、业，造成单位利益遭受重大损失D因单位调整生产，转正职工单某无法适应单位工作，经过培训仍然无法进行工作E某单位司机李某在运送货物过程中，严重违反交通规则造成重大交通事故，被法院以交通肇事罪判处有期徒刑BCE247一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 8.甲建筑公司职员乙在春节放假途中发生车祸致残，不能再从事其原先的工作，后回到公司上班，公司安排其从事工程预决算工作，一个半月后，该职员向公司领导反映，不能胜任该工作，则（B）A、该公司可以随时解除与乙的劳动合同B、乙可以随时要求解除与甲公司的合同，但需提前30天通知该建筑公司C、乙可以随时要求解除与甲公司的合同D、该公司可以随时解除

178、与乙的劳动合同，但需提前30天通知乙9.建造师王某与某建筑公司签订了一个三年期的劳动合同，在以下（ABCE）情形中，王某无法获得经济补偿。A劳动合同到期，单位不愿续签B劳动合同终止条件出现C王某在试用期因不符合录用条件被解聘D单位因财务困难被迫裁员E王某因单位效益不佳提出辞职B(注意了解上下班途中车祸属于工伤，放假期间的不属于；D错，我的理解是：单位应当善意地为乙继续另行安排工作，在无其他工作时，方可行使解除权）；ABCE（注意随时解除的，单位无须补偿）248一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 10安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（B）。A.执行国家劳动安全卫生

179、规程和标准B为劳动者办理意外伤害保险C对劳动者进行劳动安全卫生教育D对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查11劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的(D)体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。A第一级B第一级C第三级D第四级12女职工生育享受不少于(A)的产假。A90天B60天C30天D6个月B;D；A24913.某建筑公司聘用了5名工人，其基本情况见下表：姓名性别年龄（周岁）婚姻与家庭工作性质赵某男17未婚无职业危害钱某女23未婚无职业危害孙某男20未婚有职业危害李某女30已婚，怀孕8个月无职业危害王某女32已婚，哺乳出生8个月的婴儿无职业危害则某建筑公司需要对其定期

180、进行健康检查的是（AC）（A）赵某（B）钱某（C）孙某（D）李某（E）王某一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 AC2501Z301200税法06年3分；07年2分。1、重点掌握营业税、城市维护建设税、教育费附加的税基、税率。2、了解企业所得税的不适用范围，税率；了解个人所得税的纳税人范围和工资薪金的起征点。3、了解个人所得税几种所得的税率。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识251一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z301210 公司法1、重点掌握有限责任公司与股份有限公司的区别；股东会与董事会的职权划分。 股东会股东会（权力机构） 董事会

181、董事会（业务执行机关） 监事会监事会（监督机关） 经理经理2、公司变更登记和注销登记的适用范围。尤其注意公司合并或分立情况。3、掌握公司清算的适用场合。务必掌握公司清算后财产分配顺序。2521Z302000 合同法合同法06年35分；07年40分。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识2531Z302010合同法基本原则及合同分类“自诚不公平”1.合同法规定，“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少”，这体现了合同法的（C）A平等原则B自愿原则C公平原则D诚实信用原则2.在履行合同义务时，当事人应当根据合同的目的、性质和交易习惯，履行及时通

182、知、协助、保密等义务，这体现了合同法（D）。A平等原则B自愿原则C公平原则D诚实信用原则3.合同没有约定或约定不明确而法律又没有规定的，可以根据（D）进行解释。A平等原则B自愿原则C公平原则D诚实信用原则一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C；D；D2544我国合同法调整的对象是(C)。A劳动合同B物权合同C债权合同D身份合同5.下列各类协议中，适用合同法的是（D）A.婚前财产协议B.税款代扣合同C.WTO协定D.国有土地使用权出让合同6.建设工程合同属于（BCDE）A不要式合同B双务合同C有偿合同D有名合同E.债权合同7.合同依当事人之间权利义务是否存在对价关系，可以分为（C

183、）A要式合同与不要式合同B单务合同与双务合同C有偿合同与无偿合同D有名合同与无名合同一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C；D；BCDE；C2558以下关于无名合同的说法中，正确的有：（D）A无名合同就是没有名称的合同B无名合同一般为无效合同C建设工程合同属于无名合同D无名合同的订立如符合合同法总则的规定，则为有效合同一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D256一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z302020 合同的订立合同有效（4个要件）合同无效（5种情形）要约邀请要约承诺（合同成立）未撤消：自始有效合同可撤消（4种情形） （受损害方请求，

184、法院/仲裁裁定）被撤消：自始无效被追认：自始有效合同效力待定（3种情形）（取决于有权人是否追认）被拒绝：自始无效257投邮主义；到达主义；理解主义一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识258一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识一、要约承诺规则可撤回可撤消可撤回要约邀请要约发出要约到达承诺发出承诺到达两个例外（合同成立成立）要点：1.由于a.“承诺是对全部要约条款的无条件同意”，b.“承诺生效时合同成立”，可以推断出要约必定包含了合同必需的全部主要条款，这是要约区别于要约邀请的本质特征。2.要约属于合同订立过程，应对相对人承担缔约过失责任；要约邀请不属于合同订立过程

185、，此间不对相对人承担缔约过失责任，但可能被行政机关追究虚假宣传、不正当商业竞争等责任；3.要约邀请的类型：价目表、商业广告、招标公告、招股说明书等。4.要约与承诺的生效均采到达主义。即到达才生效。5.撤回撤回与撤销撤销的区别在于：是指生效之前还是生效之后。6.要约可以撤销，承诺不得撤销。因为承诺生效后合同已经成立。259一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识7.掌握要约不得撤销的两种情况。以及撤销要约必须在承诺发出发出之前。8.要约失效失效指已经生效的要约因为出现某些法律事实而对要约人失去约束力。掌握要约失效的4种情况。9.以下属于新要约：受要约人对要约中的某些条款提出修改、补充

186、、部分同意，附有条件或者另行提出新的条件，以及迟到送达的承诺。 注意两个必考问题： 超出了要约的有效期做出的承诺的效力问题； 对要约的内容作出非实质性变化的承诺的效力问题。10.承诺超期超期是主观原因而承诺延误延误是外界原因。承诺超期一般无效，承诺延误一般有效。11.承诺对要约内容作出的实质性变更涉及到合同的八个一般条款；而非实质性变更则通常是建议性、说明性条款。具有实质性变更的承诺一般无效，而包含非实质性变更的承诺一般有效。2601.合同法规定，要约邀请包括（ABDE）等。A拍卖公告B.招标公告C递交投标文件D招股说明书E寄送价目表2根据合同法，下面的各种文件中，可能是要约，也可能是要约邀请

187、的是（D）（A）拍卖公告（B）招标公告（C）招股说明书（D）商业广告3.大地建筑公司向H市钢铁厂发出了一份通知：“我方欲以3000元/吨的价格购买25的螺纹钢50吨，三日内回复有效。”H市钢铁厂在回复之前，B市钢铁厂知道了此事，赶紧在第二天就给大地建筑公司发了通知：“完全同意你方报价，准备接货事宜。”请问，B市钢铁厂的这份通知的法律性质属于（D）。A要约邀请B要约C承诺D新要约一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识ABDE；D；D（题目不严密，实际选B也是对的，但D是最恰当选项）2614.甲以15万元出卖房屋一套，乙表示愿意以12万元买入，甲说不能低于14万元，乙表示最多出13万

188、元，甲最终同意成交。所以：（B）A甲是最终的要约人B甲是最终的承诺人C乙是最初的承诺人D乙是最终的承诺人5下列对于要约生效的表达，正确的是(A)。A要约自要约到达受要约人时生效B要约自要约人发出要约时生效C要约自承诺到达要约人时生效D要约自受要约人发出承诺时生效6.根据我国合同法的规定，要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在（B）到达受要约人。A双方订立正式合同之前B要约到达受要约人之前或者与要约同时C受要约人做出承诺之前D受要约人发出承诺通知后、实际履行前一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B；A；B2626下列关于要约撤销的表述中，错误的是(A)。A要约生效后，不得撤销B要约

189、人确定了承诺期限的，要约不可撤销C要约人以其他形式明示要约不可撤销的，要约不能撤销D受要约人从要约的条款中推测出要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作的，要约不可撤销7.以下不属于要约失效的情形是（B）A拒绝要约的通知到达要约人B要约人依法撤回要约C承诺期限届满，受要约人未作出承诺D受要约人对要约内容作出实质性变更8.以下属于要约失效的情形是（D）A受要约人发出拒绝要约的通知B要约人依法撤回要约C要约期限届满D受要约人对要约内容作出实质性变更一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A；B；D（此题把上题稍改难了些）2639.某承包公司向某水泥厂乙发出采购10吨水泥的要约，某

190、水泥厂于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至，适逢某承包公司的总经理王某外出，5月9日王某知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知某水泥厂收到承诺。该承诺何时生效？（B）（A）5月1日（B）5月8日（C）5月9日（D）5月10日10下列关于承诺的表述中，错误的是(D)。A承诺是受要约人完全同意要约的意思表示B承诺是一种法律行为C承诺可以撤回D承诺可以撤销11.甲在电话中对乙说：我有一套祖传家具出售，价格为10万元，望你能购买。乙当时未置可否。两日后，乙通过电话答复说，经过考虑，愿意接受甲的条件购买甲的家具。甲回答说，家具已于昨日以11万元的价格买给了丙。乙指责甲不守信用，并要求甲承担法律责任。

191、关于此案，正确的有：（A）A甲无须向乙承担任何责任B甲应向乙承担缔约过失责任C甲应向乙承担违约责任D甲应向乙承担侵权责任一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B；D；A26412.某甲向某乙发出了承诺的通知，但是由于客观的原因导致该承诺的通知到达某乙时已经超过了某乙要求承诺返回的期限，对于此，下面说法正确的是（C）（A）该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效（B）该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效（C）该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效（D）该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通

192、知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C26513.某汽车公司向某贸易公司发函称：我公司生产新型家用轿车。每辆10万元，数量有限（20辆）；贵公司若买，请在2001年3月20日前答复。贸易公司3月5日收到来函，3月10日复函称愿买20辆，但因邮局的失误，复函到达汽车公司时已超过2天（即3月22日）。汽车公司收函后未予理睬，认为复函已过时间。恰好此时另一公司复函汽车公司称愿出价11万元买车，汽车公司便拒收贸易公司的货款。据此，贸易公司要求汽车公司承担违约责任。问：（1）汽车公司的要约能否撤销？（2）汽车公司是否应承担违约责任？为什么？一级建造师执业

193、资格考试总复习 建设工程法规及相关知识26614.根据合同法的有关规定，如果受要约人在承诺期限内发出了承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但由于邮递员投递错误等客观原因，使得承诺到达要约人时超过了承诺期限。这种情况下，除（C）的以外，该承诺有效。A承诺延误致使合同目的无法实现B承诺迟到增加了要约人的履行成本C要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺D承诺已对要约内容做出某些修改15.承诺对要约内容的非实质性变更指的是（B）。A受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B.承诺中增加的建议性条款C承诺中要求增加价款D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张一级建造师执业资格考试总复

194、习 建设工程法规及相关知识C(干扰项水平高超，法律知识越丰富掉进圈套的可能性越大，说明对重要知识点死记硬背也很管用)；B267一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识二、合同条款、合同形式、合同成立的时间和地点1、掌握格式条款的定义。2、务必掌握格式条款存在多种理解情况下，应按不利于提供格式条款一方的原则进行解释；格式条款与非格式条款不一致的，适用非格式条款。这反映了合同法的公平原则。3、对于提供格式条款一方免除或限制其责任的格式条款，提供格式条款一方应当尽提醒和说明义务。这反映了合同法的诚实信用原则。4.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利提供格式条款一方免

195、除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效（即使对方当事人同意也无效）的，该条款无效（即使对方当事人同意也无效）。这反映了合同法的公平原则。5、上述第3点和第4点看似矛盾，其实不然。268一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识6、务必掌握：法律规定或当事人约定采用书面形式订立合同的，自签订合同书或合同确认书时，合同才成立；（而不是通常的“承诺生效时合同成立”）；法律规定或当事人约定采用书面形式订立合同的，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，并且对方接受的，该合同成立。7、建设工程施工合同是一典型例子，中标通知书是承诺，但法律规定应当订立书面合同，因此承诺到达时

196、合同并未成立，只有当（1）合同书签订；或（2）施工单位已经履行主要施工义务，且建设单位接受（未做拒绝表示）的情况下，合同才成立。269一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识8.补充知识点：合同成立的时间、地点补充知识点：合同成立的时间、地点 第三十二条 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。 第三十三条 当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。 第三十四条 承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点

197、。当事人另有约定的，按照其约定。 第三十五条 当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。 270【典型例题】1.合同法规定，合同内容一般包括（ABCE）等条款。A.标的B数量、质量C价款或者报酬D签订地点E解决争议的方法2.合同法规定，“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，合同（A）”。A.成立B.不成立C.有效D.无效一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识ABCE；A2713.根据合同法，下列关于合同的形式表述正确的是（C）（A）只有书面形式的合同才是有效的合同（B）法

198、律规定采用书面形式而当事人未采用的合同是无效的合同（C）法律规定采用书面形式而当事人未采用的合同，如果一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立（D）法律规定采用书面形式而当事人未采用的合同，只有一方已经履行了全部义务，对方接受的，该合同成立4.承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系（D）（A）承包商不必为水泥付款，因为它们之间合同尚未成立（B）承包商不必为水泥付款，它们之间虽然成立合同关系但并未生效（C）承包商应该为水泥付款，因为它们之间虽然没有建立有效合同关系，但构成不当得利；（D）承包商应该为水泥付款，它们之间的合同关

199、系已经成立并生效一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C；D（注意C的陷阱）2725.甲公司与乙公司以合同书形式订立合同。甲公司的经理邓某持甲公司的授权委托书在合同上签名并盖上了甲公司的合同专用章。乙公司董事长杨某由于疏忽，未带公章，只在合同书上签上了自己的名字，表示几天后再加盖公章。后来，杨某见市场行期有变，此合同有可能对自己不利，于是迟迟不在合同上加盖公章。当合同约定的履行期限到来时，甲公司要求乙公司履行合同，乙公司以未盖公章、合同未成立为由拒绝，甲公司因此而蒙受损失。以下说法中，正确的有：（A）A乙公司应承担违约责任B乙公司不应承担任何责任C乙公司应承担缔约过失责任D乙公司

200、应承担侵权责任一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A273一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识三、合同效力问题主体资格效力待定合同有效合同意思表示真实可撤销合同成立要件内容/目的合法无效合同形式要件合同订立：协商一致过程。个人意志合成效力：国家意志。1、熟悉何种情形属于何种合同类型。这是必考内容。2、无效合同，自始无效；可撤销合同的效力由受损害方主张，法院/仲裁裁定；效力待定合同的效力取决于有权人是追认还是拒绝。3、可撤销合同的撤销权必考。效力待定合同中的表见代理合同必考。2741.下列关于建设工程合同生效应具备的条件的表述中，不正确的是（C）。A双方具有订立合

201、同的主体资格B意思表示必须真实C.经招投标管理部门备案登记D不得违反法律、行政法规禁止性规定2.合同法规定，有（BCDE）情形的，合同无效。A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同B恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益C以合法形式掩盖非法目的D损害社会公共利益E违反法律、行政法规的强制性规定3根据合同法，下列免责条款中有效的是(D)。A造成对方人身伤害的B故意造成对方财产损失的C重大过失造成对方财产损失的D不可抗力造成对方财产损失的一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C；BCDE；D2754.某二级建筑公司为了承揽超越自己资质许可范围的工程，在征得该公司主管领导同意

202、的情况下，与某一级企业甲公司签订了一个合同。合同内容包括如下内容：“由甲公司以甲公司的名义承揽某建筑工程，由某建筑公司实际承建，某公司向甲公司支付管理费为合同价的10%。”根据这个合同，下面说法正确的是（C）（A）该合同是双方当事人的真实意思表示，属于有效合同（B）该合同是否有效，取决于是否采取了书面形式并备案（C）该合同违反了法律规定，属于无效合同（D）该合同效力合同待定，必须征得建设单位的同意，才能生效5.甲公司向乙公司发出要约转手一批汽车，乙公司收到信后于次日将购车款汇出，不久，执法机关发现这是一批走私汽车将其扣押。甲乙之间订立的这份合同：（C）A没有成立B已经成立C已经成立，但是无效D

203、成立且有效一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C；C（C比B为更恰当选项）27652000年2月，甲公司未经依法招标与乙公司签订建设工程承包合同，约定由乙公司为甲建房一栋。乙与丙签订内部承包协议，约定由丙承包建设该楼房并承担全部经济和法律责任，乙收取丙支付的工程价款5%的管理费丙实际施工至主楼封顶。2004年1月，乙向法院起诉请求甲支付拖欠的工程款并解除施工合同。以下关于乙与丙的内部承包协议效力的判断正确的是( D )。A是效力待定的从合同，取决于法院是否裁定甲乙间的主合同无效B是无效的从合同，因为甲乙间的主合同违反法律强制性规定无效C是有效合同，因为当事人自愿签订，符合合同法

204、原则D是无效的转包合同，因为违反法律的禁止性规定6.上述案件中，法院应否支持乙解除合同的诉讼请求？DA不可以解除，但法院可以裁定撤销。B合同自始无效，应予解除。C合同效力待定，法院确认合同有效后方可以解除D合同自始无效，不适用解除。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D；D2777.乙建筑公司在某办公楼项目中标，中标价为19200万元，业主甲房地产公司与乙公司商议要求其调整报价为17800万元，乙公司无奈只得接受。随后甲公司与乙公司签订了合同价为19200万元的建设工程承包合同和有关乙公司同意减让1400万元工程款的补充协议。后双方在工程款结算时产生纠纷，该补充协议效力为（D）

205、A.胁迫签订，可撤销；B.显示公平，可撤销；C.以合法形式掩盖非法目的，无效；D.违反法律禁止性规定，无效。8.赵某是A县有名的包工头，长期挂靠当地的建筑施工企业东华公司，赵某以东华公司名义承接了某办公楼施工项目。后该项目因质量不合格未能竣工验收。则（D）A.办公楼承包合同有效，赵某自行承担责任；B.办公楼承包合同有效，赵某与东华公司承担连带责任；C.办公楼承包合同无效，赵某自行承担责任；D.办公楼承包合同无效，赵某与东华公司承担连带责任。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D；D2789.某甲被某乙胁迫而签订的运输走私香烟的合同是（D）。（A）可变更的合同（B）可撤销的合同（

206、C）有效的合同（D）无效的合同10.当事人订立的下列合同中，属于可撤销或者可变更合同的是（DE）。A王某谎称黄金价格将上涨，但因急需用钱忍痛将其价值3000元的金项链低价卖给李某，由于李某对金价走势比较了解，料定金价肯定会涨，于是欣然买下B老张长期研究某公司股价走势，在预期其还会有上涨空间时，某日以每股56元的价格购得2000股，但两天后，该股股价跌至每股32元C甲企业将自己的一幢办公楼包工包料发包给乙建筑公司，工程开工三个月后，建筑材料价格大幅下滑D丙公司以自己掌握了发包方某负责人的受贿证据为要挟承揽了某项工程E丁公司签订合同时误将计量单位“公斤”写成了“斤”一级建造师执业资格考试总复习 建

207、设工程法规及相关知识D；DE（D不严密，如果该项目发包涉及国家利益，则是无效合同的第一种）27911.甲公司向乙公司订购实木地板一批。乙公司在订立合同时，将国产实木地板谎称为进口实木地板。甲公司事后得知实情，适逢国产实木地板畅销。甲公司有意履行合同，乙公司则希望将这批货物以更高价格卖给他人。下列当事人行为对合同效力产生的影响中判断错误的是DA.甲公司向乙公司催告交货，则合同确定的有效；B.甲公司向乙公司预付货款，则合同确定的有效；C.甲公司向乙公司送交确认合同有效的通知，则合同确定的有效；D.乙公司以合同订立存在欺诈为由主张撤消，则合同失去约束力。12.甲向首饰店以2万元购买一枚店家号称该钻戒

208、采用天然钻石的钻戒，买回后，经内行人鉴定为人造钻石。于是甲与店家交涉退货，历时1年零6个月，未果。现甲欲以欺诈为由，诉请法院撤销该买卖关系。下列说法正确的是( A )。A甲没有撤销权，因其已过行使撤销权的一年除斥期间B甲有撤销权，因首饰店主观上存在欺诈故意C甲有撤销权，因未过两年诉讼时效D甲有撤销权，因双方系重大误解订立合同一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D;A(注意撤销合同是形成权，除斥期间是刚性期间，不存在时效中止、中断的问题，因此甲经常去要求退货虽然适用诉讼时效中断，但对除斥期间来说不构成影响)28013.某甲以前曾经接受某建筑公司的委托去为其购买水泥，该委托事项完成

209、后，疏于管理，建筑公司没有收回委托书。一天，某甲经过一家水泥厂，发现水泥质量不错，他认为那个建筑公司也应该需要水泥，于是某甲在出示了没有收回的委托书后，擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同，则（A）。（A）该合同有效，购买水泥的款项由建筑公司承担（B）该合同有效，购买水泥的款项由某甲承担（C）该合同无效（D）该合同是否有效需要经过建筑公司的确认14.某甲今年14周岁，一天在父母不在的情况下，擅自作主将自家的木材卖给了某施工单位，则该合同（B）（A）有效（B）经过法定代理人追认后就有效（C）无效（D）如果经过了登记，就有效一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A；B28115.甲

210、某与乙某为初中同学，今年均为17岁。甲某仍在上高中，乙某则初中毕业后直接参加了工作，月收入1000元。乙某想买一台电脑，甲某向乙某表示，自己有一台九成新的电脑是以6000元购买的；如乙某愿买，自己愿以5000元出手。乙某问甲某能否做主，甲某说自己都17岁了，这点小事怎么作不了主！于是二人以5000元成交。这一合同的后果为：（BCD）A甲、乙的父母有追认权B乙某有催告权C乙某有撤销权D乙某的父母有追认权E甲某有撤销权16.甲公司经理王某，被解聘后又以原甲公司名义与乙公司订立了一份供货合同（乙公司并不知道王某已被解聘一事）。但货发到以后，甲公司发现这是一批假冒伪劣产品。于是便以王某无权代理该公司为

211、由，拒收货物、拒付货款。问：1、王某与乙公司订立的供货合同是否有效？为什么？2、怎样解决这起合同纠纷？一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识BCD28217.合同法规定，合同效力表述正确的有（BCDE）。A不得约定解除合同的条件B可以约定合同生效的条件C附生效条件的合同，自条件成就时合同生效D附解除条件的合同，自条件成就时失效E附生效期限的合同，自期限届至时生效一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识BCDE283一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识四、合同履行1、合同条款空缺的法律适用必考。2、价格制裁必考。3、代为清偿和代为受领合同，重点仍是掌握合

212、同相对性原理。千万注意代为清偿、代为受领，与债权转让、债务转移完全不同。第三人未成为合同当事人。因此，建设工程分包属于代为清偿不属于债务转建设工程分包属于代为清偿不属于债务转移。移。价格制裁，惩罚违约方价格制裁，惩罚违约方2841下列各项中，体现“全面、适当履行的原则”的有()。A合同履行的方式符合合同约定B缔约过程中要约的形式符合合同约定C善意地履行通知、协助、保密等合同附随义务D合同履行过程中任何一方均不得擅自变更合同2根据合同法规定，建设工程施工合同生效后，如果当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照（）确定。A招标书、投

213、标书、施工图文件、工程会议纪要等相关合同条款B不利于施工人（要约人）的解释C建筑工程市场的交易习惯D总监理工程师的书面意见E只能提交法院或仲裁机构裁决一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A；AC2853A市甲建筑公司向B市乙建材公司订购了100吨钢材，约定货款30万元。但双方事先未就提货和付款地点做好约定，后发生纠纷。下列表述中，正确的是( )。A付款地点为A市B交货地点为A市C付款地点在B市D交货地点在B市4.2003年9月杭州市某厂房项目建设单位甲公司与承包单位乙公司签定建设工程承包合同，合同文件中遗漏了对厂房某型号彩钢板价格的约定（该种彩钢板适用政府指导价），2004年7

214、月乙公司因国内断货，应业主要求从英国进口该种彩钢板，彩钢板从上海浦东海关办理通关手续并按规定缴纳了关税。2005年11月双方在办理竣工结算时对该种彩钢板价格产生纠纷诉至合同签订地静安区法院。法院应当如何认定( )。A按2003年9月杭州市该种彩钢板的价格结算B按2005年11月杭州市该种彩钢板的价格结算C按2004年7月进口的实际含税价格（英国原产地价格+运费+关税）D按2003年9月静安区该种彩钢板的价格结算一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识CD；A2865.当事人对合同质量约定不明确的，（）。A有国家标准的，按国家标准执行B没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行C没有

215、国家标准、行业标准，有地方标准的，按地方标准执行D没有国家标准、行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行E国家鼓励企业采用国际质量标准6.合同法规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行D逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行E逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识ABE；ABD2877.某合同执行政府指导价。签定合同时约定价格为每千克1000元，

216、每天逾期交货和逾期付款违约金均为每千克1元。供货方按时交货，但买方逾期付款30天。付款时市场价格为每千克1200元。则买方应付货款为每千克（）元。A1000B1030C1200D12308甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务5000元，期限2年。丙履行5个月后，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，要求乙、丙承担违约责任。法院应如何处理？A判决乙承担违约责任B判决丙承担违约责任C判决乙、丙连带承担违约责任D判决乙、丙分担违约责任一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D；A2889.甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织

217、设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照合同法的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。A视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿B.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿C.要求甲承包人与监理公司承担连带责任D.只能要求甲承包人赔偿 一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D289一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识五、合同保全方式 同时履行抗辩权 恢复履行抗辩权抗辩权 先履行抗辩权 拒绝履行 催告 解除合同 不安抗辩权 中止履行 要求担保 恢复履行 债权人（原告） 解除合同代位权代位权 债务人（第三人） 次债务人（被告） 债权人（原告）撤销权撤销权 债务人（被告）

218、 受益人（第三人）290一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1、应当先履行一方未履行债务或者履行债务不符合约定，后履行一方当事人得行使先履行抗辩权先履行抗辩权；当有确切证据证明后履行一方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情况，先履行债务一方当事人得行使不不安抗辩权安抗辩权。2、代位权成立的法定要件：a.债务人怠于行使其债权；b.债务人怠于行使权利的行为对债权人造成危害；c.债权人有保全债权的必要。3、注意合同保全方式中的撤消权是撤消别人与别人订立的合同；而可撤消合同的撤消权是合同受损害方撤消自己与别人的合同。撤消权成立的法定情形：债务人a.放弃到期债权；b.无偿转让财产；c.以明

219、显不合理低价转让财产且受让人知情。四、撤销权行使注意的问题：a.债权人以自己名义向法院起诉；b.诉讼请求为：请求法院撤销债务人的行为；c.撤销权的行使范围以债权人的债权为限；d.债权人行使撤销权发生的必要费用由债务人承担。291同时履行抗辩权：5.15.15签订合同（一手交钱，一手交货）乙不交货，甲不交钱甲不交钱，乙不交货；一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识292一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识【案例】乙欠甲的钱，丙欠乙的钱，但丙欠乙的钱到期了，乙却不主动要求丙偿还，导致乙没有钱还甲，这时甲可以向法院请求以甲自己的名义代位向丙要钱。代位权代位权2931.光

220、华大厦将于2005年11月底竣工，2005年5月主体封顶前，承包商建科公司突然得知大厦建设单位光彩集团因资金周转不灵已被众多催债人诉请进入破产程序，建科公司遂中止施工，并发函要求光彩集团提供足额的工程款支付担保。这一行为在我国合同法理论上称为（）A同时履行抗辩权B先诉抗辩权C先履行抗辩权D不安抗辩权2.甲公司与乙公司于2004年4月25日订立一份钢材购销合同，约定甲公司于2004年5月12日支付预付款20万元，乙公司于5月20日之前向甲公司交付全部货物，甲公司应在6月1日前支付剩余货款100万元。在5月12日之前，发生下列那种情况，甲公司可以暂停付款，中止履行合同。A乙公司经营不善，5月份开始

221、出现巨额亏损，资金支付发生严重困难B甲公司因为涉及较大金额的诉讼，被对方向法院申请了诉前财产保全C乙公司因为涉及较大金额的诉讼，被法院查封了大部分财产D由于市场原因，钢材价格出现大幅下跌E由于可能被债权人申请破产，乙公司为逃避债务转移了一部分财产一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D；ACE2943.合同法规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（）。A.有权中止合同的履行B有权终止合同的履行C.无权中止履行合同D有权变更合同的履行4.某施工合同中约定了承包商带资进行工程建设，业主竣工后支付工程款，则以下表述正确的一项是（）（A）在任何情况下，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责

222、任（B）如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，可以中止履行合同（C）如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，就可以终止履行合同（D）如果承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时，承包商可以自由选择是中止履行合同还是解除合同5.在以下各项权利中，只有（）是债务人行使的权利（A）抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）留置权一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C；B（注意体会D错在哪里）；A2956.合同法规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（）。A可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权B.可以向人民法院请求以债务人的名义

223、代位行使债务人的债权C.可以向仲裁机构以债务人的名义代位行使债务人的债权D行使代位权的必要费用，由债权人负担7.某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权则（）（A）某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权（B）某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务（C）只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权（D）如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A;C2968.关于代位权，以下表述正确的是（）（A）债务人怠于行使到期债权的，债权人可以代位行使（B）债权人行使代位权的范围以债务人对第三人享有的债权为

224、限（C）债权人行使代位权的必要费用由次债务人（第三人）承担（D）以上答案都不对9.某甲是某乙的债务人。某甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了某丙，则（）（A）某乙可以对之行使撤销权（B）如果某甲行为对某乙的债权产生了损害，则在某乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权（C）如果该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之日起1年内可以行使撤销权（D）如果该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之日起5年内可以行使撤销权一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D（注意掌握B为什么错）；C29710.乙是某市建材经销商，长期从甲处进实木地板，后来甲要求乙

225、结清12万元货款，乙表示无力偿还。甲随后查明乙曾销售一批价值16万元瓷砖给丙，丙一直拖欠未付货款。则甲（）A可以起诉乙但不能起诉丙B经乙同意后，可以起诉丙C可以直接起诉丙，要求其偿还12万元D可以直接起诉丙，要求其偿还16万元11下列关于撤销权的表述，错误的是()。A债权人行使撤销权必须以自己的名义B债权人通过请求人民法院或仲裁机构行使撤销权C撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使D自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C；B29812.某工程项目的总承包商甲公司为逃避分包商乙公司的分包工程款，于2004年

226、11月20日放弃了其对丙房地产开发公司10万元剩余工程款的债权。乙公司2006年7月1日方得知此事，向律师咨询后欲依法行使撤销权，请问，根据我国合同法的规定，乙公司必须在（）之前行使其撤销权，否则该权利将消灭。A2006年11月20日B2007年7月1日C2008年7月1日D2009年11月20日一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B299一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识六、合同的变更、转让和终止1.适用合同变更的是有效合同和可撤消/可变更合同；合同变更的时期要件是尚未履行或尚未完全履行时尚未履行或尚未完全履行时；2.合同变更内容约定不明确，推定为未变更未变

227、更。属于必考内容。3.债权转让不需债务人同意，债务转移需债权人同意。注意不得转让的三种债权。4.合同一方当事人分立、合并后的债权债务关系，合同解除必考。 履行 抵消 双方协议解除 解除 约定解除（附解除条件合同）合同终止 提存 单方解除 不可抗力 免除 预期违约 混同 法定解除 迟延履行 根本违约 其他3001.合同法规定，合同变更表述正确的有（）。A变更必须采用书面形式B.当事人可以将合同转让给他人C当事人经过协商可以改变某些条款的约定D必须以明确的新条款内容更换相应条款内容E变更的条款对当事人双方有约束力2合同的转让实质是( )的一种特殊形式。A合同订立B合同履行C合同变更D合同终止3(

228、)一般不会发生合同解除期限的问题。A法定解除B法院解除C协商解除D约定解除4.以下（）法律行为，通知到达对方即生效。A债权转让B债务转移C合同解除D要约E.承诺一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识CDE；B；C；ACDE（有类似特征的知识点要注意归纳）301一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识5.合同法规定，解除合同表述正确的有（）。A.当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同B.当事人协商一致可以解除合同C.因不可抗力致使不能实现合同目的的可以解除D一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议方式处理E.合同解除后，当事人均不再要求另一方承担任何责任6下列

229、情形中，属于法定解除合同条件的有()。A当事人一方抽逃资金，转移财产，以逃避债务的B因为不可抗力使合同目的无法实现的C当事人一方经营状况严重恶化，丧失商业信誉D在合同履行期满前，一方明确表示不履行主要债务的E一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍不履行的BCD；BDE302一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识7.根据合同法，在下列哪些情形中，当事人可以解除合同？（A）甲公司遭受火灾失去生产能力，无法执行其签订的订单（B）乙公司在履行期限届满之前明确向合同对方当事人表示不履行主要债务（C）丙公司迟延履行自己的主要债务，经对方当事人催告在合理期限内仍未履行（D）丁公司如果履行

230、债务会遭受一定的损失（E）戊公司迟延履行债务8.著名国有企业甲公司欠乙公司3000万元，后来甲公司因分拆上市，分立为丙、丁、戊三家公司，当地政府下发红头文件，明确规定由先上市的丙公司继承原甲公司的所有债权，由未上市的丁、戊公司平均承担原甲公司的所有债务，则乙公司的债权应由（）。（A）丙公司承担（B）丁公司和戊公司平均承担，不足部分由丙公司承担（C）丁公司和戊公司平均承担，不足部分由地方政府承担保证责任（D）丙、丁、戊三家公司连带承担ABC；D303一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识9.甲向乙购进10吨钢材。由于此前乙曾向甲借款5万元未还，于是甲书面通知乙不再支付此项钢材款并将

231、欠条归还乙，乙表示同意。此种债的消灭基于( )事实。A清偿B混同C抗辩D抵消10.两个订有合同的企业合并，则相应的合同之债将产生（）的法律效果。A履行B.抵消C.混同D.免除11.债可以因一定的法律事实而消灭，其中（）是债务履行的一种方式。A抵消B提存C混同D免除12.以下（）情形不适用提存。A债权人无正当理由拒绝履行B债权人下落不明C数人就同一债权主张权利人D债务人无法确定D；C；B；D304一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识七、缔约过失责任与违约责任1、缔约过失责任不是合同责任而是侵权责任，因为没有合同依据。2、掌握法定的3种需要赔偿的缔约过失行为。3、精确掌握严格责任原

232、则或无过错责任原则的含义。即违约责任的追究一不要求违约方存在主观过错，二不要求相对方存在实际损失。发生阶段发生阶段产生原因产生原因构成要件构成要件承担方式承担方式缔缔约约过过失失责责任任订立合同过程中预期的合同不成立；合同无效；合同被撤消a.合同订立过程中；b.主观过错；c.实际损失；d.因果关系。赔偿损失（信赖利益损失）违违约约责责任任合同履行过程中不履行合同；履行合同不合约定a.有违约行为；b.无免责事由。继续履行、采取补救措施、赔偿损失（直接损失+可得利益）、违约金、定金、价格制裁305看定金和违约金的执行哪一种对守约方有利3064、先期违约责任：当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不

233、履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前履行期限届满之前请求其承担违约责任。5、先期违约的构成要件是：a.必须在合同履行期限截止前发生（否则构成实际违约）；b.必须是对根本性合同义务的违反。6、违约责任承担方式的相互适用情况。继续实际履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金；定金不同时适用，不同时适用，不同时适用与同时适用；与同时适用7、继续实际履行，包括a.金钱债务的实际履行；b.非金钱债务的实际履行。非金钱债务不适用继续实际履行的三种情况必考。8、约定的违约金低于或过分高于实际损失的处理，属于必考范畴。9、违约金/定金的竞合、侵权责任/违约责任的竞合必考。10、双方违约、因第三人违约的法律规

234、定必考。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识3071.当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A不履行合同意向B假借订立合同，恶意进行磋商C因经营状况严重恶化而不签订合同D故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况E有其他违背诚实信用原则的行为2.甲公司和乙公司为生意场上的竞争对手，在得知乙公司和丙公司正在为一笔交易进行谈判时，为达到排挤乙公司的目的，以极低价格吸引丙公司放弃了与乙公司的谈判。目的得逞后，甲公司随便找了个借口终止了与丙公司的谈判，丙公司在与甲公司的谈判过程中花费了大量人力和财力。本案中，甲公司应当承担合同法意义上的（ ）责

235、任。A违约B侵权C缔约过失D不当得利一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识BDE；C(缔约过失责任是一种侵权责任，但C为最恰当选项)3083.合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（）之日开始。A合同订立B合同开始履行C一方向仲裁机构申请撤销合同D仲裁机构裁决撤销合同4金太阳建筑公司由于报价失误，在收到中标通知书后感到无利可图，遂决定放弃中标项目，拒绝与建设单位大地公司签订工程承包合同。大地公司决定没收金太阳公司的投标保证金，并要求金太阳公司赔偿损失。本案中，金太阳公司的缔约过失行为属于（）A假借订立合同，恶意磋商；B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或

236、提供虚假情况；C.不正当使用商业秘密；D.其他违背诚实信用原则的行为。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A（本题命题水平高超，需要细心体会其考察的知识点是缔约过失）；D3095.下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是（）（A）承包商没有按照合同约定的时间完成工程（B）发包人没有按照合同约定的时间支付工程款（C）承包商在投标时故意隐瞒自己资质不够的情况，借用其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查（D）招标人在发出中标通知书后，改变了中标人一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D（C错在不符合缔约过失的构成要件）310一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规

237、及相关知识1.下面的行为中属于违约行为的是（）（A）施工图未经审查就开始施工（B）因不可抗力导致承包商没能按时竣工（C）中标通知书发出后招标人改变中标结果的（D）以上答案都不正确2合同法规定，违约责任除另有规定外，实行（）原则。A.过错责任B严格责任C损害赔偿D公平合理3当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行合同义务的，对方当事人可以在( )要求其承担违约责任。A履行期限届满后B履行期限届满前C履行期限届满时D诉讼时效届满之前B；B；B3114当事人一方()，对方可以在履行期限届满前，请求其承担违约责任。A因不可抗力使合同目的无法实现的B明确表示不能履行合同义务的C迟延履行主要债务经催告

238、后在合理期限内联仍未履行的D以自己的行为表示不履行合同义务的E迟延履行债务无法实现合同目的的一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识BD3124.施工合同中约定了10月1日竣工。8月1日，承包商将现场的所有设备、材料、人员调离了施工现场。8月10日，业主依据目前的状况，经专家论证证明该承包商已经不可能按期完工了，则（）（A）业主目前不可以要求承包商承担违约责任，需要等到10月1日才可以要求其承担违约责任（B）业主目前可以要求承包商承担违约责任，但是需要承包商明确表示自己不履行合同才可以（C）业主目前可以要求承包商承担违约责任（D）目前可以要求承包商承担缔约过失责任5对于()非金钱债

239、务，可以要求违约方继续实际履行。A法律上或者事实上不能履行B质量不符合合同约定要求的C债权人在合理期限内未要求履行的D债务标的不适于强制履行的一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C；B3136.甲乙双方签订了一份100台冰箱的买卖合同，合同约定每台冰箱1600元，（市场价格每台2000元），乙方负责送货到甲方所在地，货到付款。随后甲又与丙签订了一份该批冰箱的转卖合同，合同价为1800元，并约定了8000元违约金。送货途中，运输车发生交通事故，100台冰箱全部灭失。请问，根据合同法的规定，甲方可以向乙方主张（）的损失。A.20000元B.28000元C.40000元D.48000

240、元7一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据合同法的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。A.5B.6C.7D.8一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B；D(老考点，已删除)3148某装修工程，由于春雨连绵油漆未干，承包单位乙公司迟迟不能交工，在此期间建设单位甲公司也因资金周转困难一再拖延支付工程进度款，双方为此发生纠纷。本案中说法正确的是（）。A.由于双方违约，甲公司和乙公司应当免除对方的违约责任；B.由于双方违约，甲公司和乙公司可以主张违约责任抵消；C.由于双方违约

241、，甲公司和乙公司均无权要求对方承担违约责任D.由于双方违约，甲公司和乙公司均应向对方承担违约责任9.甲公司要运送一车建材给乙工程公司。甲公司法定代表人张某电话联系并委托丙汽车运输公司运输。运输过程中，因运输公司司机刘某超载，致使车辆和建材被扣。乙公司因未能及时收到建材而延误工期，被业主罚款。现问，乙公司可向谁主张赔偿？A甲公司B.丙公司C、张某和刘某D.刘某一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D；A315一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识10彤云工程公司向大力设备租赁公司租得重型塔吊六台，其中一台塔吊的横梁因年久失修在使用中脱落，给彤云公司工地造成了财产损失和

242、人身伤害。彤云公司有权请求大力公司承担（）民事责任。A仅有权请求大力公司承担违约责任B仅有权请求大力公司承担侵权责任C有权请求大力公司承担违约责任或侵权责任D.请求大力公司承担违约责任，同时请求其承担侵权责任11.甲装修公司的工人在为乙顾客家装修房屋的过程中，不慎弄脏了乙家的地毯，造成地毯污渍无法洗净，其价值受损。乙要求甲公司承担违约责任，甲公司认为：在双方订立的合同中，并未约定装修公司有不得弄污地毯的义务，自己并未违约，当然不应承担责任。以下错误的有：A乙有权请求甲公司承担违约责任B.乙只能要求甲公司承担侵权责任C乙有权请求甲公司同时承担违约责任和侵权责任D乙有权请求甲公司承担缔约过失责任E

243、乙无权请求甲公司承担任何责任C；BCE（D，合同当事人未尽到注意、保护义务是否属于缔约过失，属于较深问题，且已超纲，回避讨论，本题我是按照加害给付的思路答题）31610订立合同时或合同订立后，当事人约定一方因违约向另一方支付一定数额的金钱，称为()。A赔偿金B违约金C押金D定金11.业主没有按照合同约定及时支付工程款给承包商造成了损失，则A.如果业主支付了违约金就不需要再赔偿承包商其他损失了B.业主只需按照约定支付违约金，就不需要承担其他违约责任了C.不管业主是否已经支付违约金或者赔偿金，业主都应该继续履行自己支付工程款的义务D.如果合同事先没有约定支付违约金或者赔偿损失，则业主只要继续履行其

244、支付工程款的义务就行了12.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。A只能采用违约金B由违约一方选择采用违约金或定金C由非违约方选择采用违约金或定金D同时采用违约金和定金一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B；C；C31713.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定：甲向乙交付200吨水泥，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方违约应支付违约金6万元。后发现水泥过期，但乙因处理及时未遭受实际损失，则乙除拒付货款外，还应向甲主张（）A请求甲双倍返还定金8万元B请求甲支付违约金6万元C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支

245、付违约金6万元；D请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元14材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款的8%作为违约金。同时，该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，双方遂决定解除合同。如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的选择下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是（）（A）800元（B）1000元（C）1800元（D）500元一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D；A31815.关于不可抗力的说法正确的是（）（A）施工期间下雨属于不可抗力（B）由于不可抗力原因导致承包商不能按照约

246、定的工期竣工，承包商不属于违约（C）由于不可抗力的发生，承包商可以全部免责（D）对于因不可抗力发生在迟延履行期间而造成的合同不能履行，不能免除责任16.不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力事件的一方当事人应当( )，这是他的首要义务。A采取措施，减少损失B及时通知对方C搜集免责的证据D向对方提出索赔一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D；B319一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识17依据合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B发包人改变项目建设方案的工程停建C传染病流行导致施工暂停D征地拆迁工作不顺利

247、导致施工现场移交延误C320一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识八、合同担保一、掌握各种合同担保方式的概念，区别与联系。保证保证 抵押抵押质押质押留置留置定金定金对象对象动产或不动产动产或权利动产货币有无第三人有无第三人有可能有可能有 无 无担保范围担保范围含保管费用含保管费用形式要件形式要件书面合同登记（不动产等）书面合同（其他） 移交占有（动产）登记（权利）合法占有交付主要考点主要考点保证方式禁止抵押物抵押物的转让动产质押合同孳息的占有适用留置的合同留置物留置期限定金合同定金罚则321银行汽车施工单位房产一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识3221保证合同是

248、()签订的合同。A债权人与债务人B债权人与保证人C债务人与保证人D保证人与被保证人2在工程项目的建设过程中，()是最为常见的一种担保方式。A保证B抵押C留置D定金3.担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）。A保证B抵押C留置D定金4下列可以作为保证人的单位是( )。A国家机关B私立学校C国营医院D合伙企业5.保证合同中未约定保证方式的，按（）承担保证责任。A一般保证B特别保证C连带保证D保证合同无效一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B；A；A；D；C3236保证期内，()，应当取得保证人书面同意，否则保证人不再承担保证责任。A债权人依法将主债权转让给第三人的B债

249、权人与债务人协议变更主合同的C债权人许可债务人转让债务的D债权人与债务人协议解除主合同的E债权人与其他债务人签订合同的7甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。A甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担B甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D甲方未将变更事项据知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识BC；A324

250、8根据担保法，下面关于保证的表述正确的一项是（）（A）当事人对保证方式没有约定，按照一般保证承担保证责任（B）一般保证的保证人在债务人没有按照主合同的约定履行债务的情况下可不必承担保证责任（C）连带保证的保证责任范围包括违约金（D）保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人应当在原保证担保的范围内继续承担保证责任9.下列财产中可以用于设定抵押担保的是（）。A农民徐某的宅基地B甲企业的厂房及设备C乙市第一幼儿园D被法院查封的丙企业的汽车E丁公司尚未全部完工的在建工程一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B;BE325一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识10.

251、甲将房屋一间作抵押向乙借款2万元。抵押期间，丙向甲表示愿以3万元购买甲的房屋，甲也想将房屋出卖。下列说法中正确的是A.甲无权出卖抵押财产；B.甲有权将房屋出卖，但须事先通知抵押权人乙；C.甲征得乙同意后方可出卖；D.甲只要告知丙房屋被抵押事实后即可出卖。11.甲将房产抵押给乙，后甲没有按时还款，乙可以进行的操作是（）向人民法院申请拍卖请拍卖机构代理拍卖向人民法院起诉直接进入甲的地方办公与甲协议折价B;CE326一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识12.按照担保法的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。A建筑物B构筑物C依法可以转让的股票D土地13.采用（）作为质物的质押合同，自

252、登记之日起生效（A）汇票（B）股票（C）专利权（D）存款单（E）著作权14.根据担保法，以下关于质押和抵押的表述正确的一项是（）（A）出质人就是债务人（B）只能将不动产抵押，不能将动产抵押（C）土地的使用权不能抵押（D）质物包括动产和权利两种15.留置权不适用（）发生的债权。A保管合同B运输合同C承揽合同D建设工程合同C;BCE;D;D327一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识16、张某向王某借款100万元做生意。以自有房产、汽车做抵押与王某签订一份抵押合同，以笔记本电脑、3万股流通股票和一份大额定期存单为质物与王某另签订一份质押合同，王某只接受了存单和股东证，并表示自己已有笔

253、记本电脑，还是留给张某自己用好了。由于双方工作太忙，以上合同均未办理登记手续，但朋友林某作为见证人愿意作证。后张某做生意失败，双方就抵押和质押财产的处置发生纠纷，问：以上合同无效的是A房产抵押合同B汽车抵押合同C笔记本质押合同D流通股质押合同E大额定期存单质押合同17.根据担保法，以下关于担保合同生效时间正确的一项是（）（A）抵押人以城市房地产权作抵押物时，抵押合同自签订之日起生效（B）以汇票出质的，质押合同自权利凭证交付之日起生效（C）以股票出质的，质押合同自权利凭证交付之日起生效（D）定金合同自签字之日起生效ABCD;B328一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识18.某房屋

254、预售合同房价60万元，交付定金20万元。房屋建成后，房产商高价把这套房子卖给了别人。买房人可要求房产商返还（）万元。A20B24C32D40课堂讨论：19.甲公司将其自有的塔吊一台质押给乙公司，乙公司将塔吊出租给丙公司，问：丙公司应向谁支付租金？该租金由谁所有？20.甲建筑工程公司委托乙修理公司修理塔吊一台。约定：塔吊修理完后由甲公司提走，如两个月内甲公司未支付完维修款，乙公司可以对该塔吊行使留置权。该合同效力如何？C329一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z302100 1Z302100 与工程建设相关的合同与工程建设相关的合同1、张某因家人住院向施工队长王某借款2000

255、元，没有约定利息。半年后，张某归还欠款，王某要求其支付200元利息，为此双方发生争议。以下说法正确的是（）A张某不必支付利息B张某应按照工程所在地民间借贷利率支付利息C张某应按照同期银行存款利率支付利息D张某应按照不高于银行贷款利率4倍的范围内支付利息2、张某于1月初租住何某房屋，口头约定租期3个月。3月，何某出国。4月，王某表示要继续居住在房屋内，何某未置可否。9月，何某回国，要求张某结算租金，立即搬出。以下说法正确的是（）A由于未续订合同，双方的租赁关系已于3月底消灭B由于未订立书面合同，王某租住期间，该合同始终为不定期租赁C1月-3月，该合同为定期租赁，此后应视为不定期租赁D4月-9月，

256、何某未做任何表示，应认定双方存在无偿租赁关系A；C（定期租赁和不定期租赁是重要考点）330一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识3、甲公司经营空调买卖业务，并负责为客户免费安装。乙为专门从事空调安装服务的个体户。甲公司因业务繁忙，安装人员不足，临时叫乙自备工具为其客户丙安装空调，并约定了报酬。乙在安装中因操作不慎坠楼身亡。下列说法正确的是（）A甲公司和乙之间构成临时雇佣法律关系B甲公司和乙之间构成承揽合同法律关系C乙家人可以向甲主张赔偿D乙家人可以向丙主张赔偿4、甲宴请朋友。点了许多道菜后，朋友来电说有事不能来。甲遂通知饭店乙退掉所有饭菜。饭店老板认为是无理要求，遂吩咐厨房赶工，

257、结果很快将所有菜上齐。问：本案应如何处理？（1）甲可以随时任意解除该承揽合同；（2）如甲提出解除合同前，厨房已加工好部分菜品，则甲应赔偿乙的相关损失；（3）千万注意：千万注意：甲的任意解除权是法定的，其行为并不构成违约，因此（甲的任意解除权是法定的，其行为并不构成违约，因此（2）的）的“赔赔偿损失偿损失”不属于违约责任不属于违约责任；（4）甲解除合同后饭店继续加工的，甲有权拒绝受领，该部分损失由乙自行承担。B（本题考核承揽合同的定义和特征。从合同的目的看，是指向工作成果，而不是单纯的提供劳动；从工作的独立性看，乙以自己的设备、技术和劳力完成约定的工作，承担工作风险，不受定作人的指挥管理。符合承

258、揽合同的特征）3311Z303000 建设工程纠纷的处理建设工程纠纷的处理06年年17分；分；07年年20分分一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识332一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z303010-13 民事纠纷处理方式民事纠纷处理方式一、纠纷解决方式的特点 、联系与区别。重点掌握仲裁的范围和特点和解无第三方无法律强制力调解有第三方仲裁诉讼外的调解无法律强制力意思自治有仲裁协议仲裁一裁终局一般不公开审理有仲裁请求、事实和理由或裁有法律强制力属于受理范围或审无意思自治原告与本案有直接利害关系诉讼二审终审一般公开审理有明确被告有法律强制力有诉讼请求、事实和理

259、由 属于受理范围+管辖范围333【06年真题年真题】下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。A对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力C当事人可以经调解程序解决合同争议D对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识334【07年真题年真题】施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。A双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B如果双方在中请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强制执行力C如果双方通过诉

260、讼方式解决争议，不能再和解D如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行A一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识335【07年真题年真题】甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（议，此时人民法院应当（ ）。）。A驳回起诉驳回起诉B继续审理继续审理C终止诉讼终止诉讼D将案件移交合同约定的仲裁机构将案件移交合同约定的仲裁机构A一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识336一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知

261、识【典型例题】1.以下体现建设工程纠纷仲裁解决的“意思自治”特点的是（）。A.仲裁的受理应当以仲裁协议为前提B仲裁案件一般不公开审理C仲裁裁决作出后即发生法律效力D一方当事人不执行仲裁裁决，另一方可以向法院申请强制执行2.当事人可以自己各自选定一个仲裁员，这体现了仲裁的（）特点（A）体现当事人的意思自治（B）专业性（C）保密性（D）裁决的终局性A;A337一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z303020证据1Z303021-23 证据的种类、保全和应用证据的种类、保全和应用1.李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费4000元，李某起诉到人民法院，并向法院递交了医

262、院的诊断证明，则该诊断证明是（）。（A）书证（B）鉴定结论（C）证人证言（D）勘验笔录2根据我国民事诉讼法的规定，下面表述正确的是()。A法院对有关单位和个人提出的证明文书应当作为认定事实的根据B复制品、照片、副本、节录本不能作为认定事实的根据C当事人对自己提出主张，有责任提供证据D视听资料不能单独作为认定案件事实的依据A(注意鉴定的定义:当事人申请，经法院同意后，由当事人协商确定或法院指定)；C3383民事诉讼中可以作为证据的种类有()。A物证B法庭记录C被告人供述D原告代理人陈述E证人证言4.当事人申请鉴定，应当在（）提出A.首次开庭前B.法庭调查前C.举证期限届满前七日内D.举证期限内5

263、在一起建设工程纠纷的诉讼中，由于双方当事人对诉争工程的工程造价存在分歧，一审法院委托某工程造价鉴定中心对该未完工程进行鉴定。在法庭质证过程中，一方当事人申请重新鉴定。那么，该当事人只有在提出有效证据证明以下情形中的（ ）时，法院才会同意重新鉴定的申请。A鉴定机构不具备相关的鉴定资格B该鉴定机构的权威性不高C鉴定人员不具备相关的鉴定资格D鉴定结论明显依据不足E鉴定程序严重违法一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识ACE(注意:D代理人是诉讼参加人但不是案件当事人)；D;ACDE3396需要保全证据的情况有两种：一是证据可能灭失，二是()。A证据为案外人所掌握B证据在以后难以取得C证

264、据涉及国家秘密和个人隐私D证据因客观原因不能自行收集7.在一起高层办公楼建设工程纠纷中，仲裁申请人甲房地产开发公司认为被申请人南京乙工程公司电梯安装存在严重安全隐患。但由于办公楼中大部分客户已经入住,为防止出现安全事故,须立即拆除并更换电梯。申请人遂向仲裁委员会提出证据保全申请。仲裁委员会收到申请后，应（）A在审查符合要求后实施证据保全B不予受理，告知当事人向证据所在地基层法院提出申请C将当事人申请提交证据所在地基层法院D将当事人申请提交证据所在地中级法院一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B;C3408.证据应当在开庭时出示，并由当事人互相（）。A.举证B.质证C.交换D.认

265、证9.在一建设工程合同纠纷的审理过程中，被告施工单位因一重要证据已作为竣工档案移送城建档案馆，申请法院进行调查。庭审中对该证据的质证，应当如何进行？A.应当由原、被告双方进行质证B.应当由原告与法院进行质证C.应当由原告与城建档案馆进行质证D.法院对该证据作出说明，无须质证10.下列（）可以单独作为认定案件事实的证据。A.当事人李某的妻子袁某向法院作出的有利于李某的证言B.原告陈某向法院提交的其要求被告刘某归还5000元欠款的电话录音，该录音关键字句听不清楚C.15岁的初中生方某所作出的其父经常殴打其母的证言D.原告赵某提出的字迹清晰的合同复印件，但合同原件已丢失，被告丁某不承认该合同。一级建

266、造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B（务必掌握各概念的定义，时限和区别）；A（注意质证的主体是双方当事人）；C341【06年真题年真题】下列材料不属于民事诉讼法中规定的证据种类的是()。A书证B证人证言C律师代理意见D鉴定结论建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。A开庭审理前B法庭辩论前C法院判决前D举证期限内CD一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识342【06年真题年真题】为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。A对文书、物品等进行录像、拍照、抄写B对文

267、书、物品等进行复制C向证人进行询问调查、记录证人证言D对证据进行鉴定或勘验E将获取的证据材料交给当事人保管ABCD一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识343【07年真题年真题】建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（据的是（ ）。）。A工程质量检测机构出具的鉴定报告工程质量检测机构出具的鉴定报告B建设单位职工的书面证明材料建设单位职工的书面证明材料C建设单位与施工单位签订的施工合同建设单位与施工单位签订的

268、施工合同D建设单位提交的答辩状建设单位提交的答辩状人民法院可以根据具体情况对不同的证据采用不同的保全方人民法院可以根据具体情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（法，下列行为不是证据保全方法的是（ ）。）。A没收没收B扣押扣押C查封查封D勘验勘验DA一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识344一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z303030 民事诉讼法1Z303031 诉讼管辖与回避诉讼管辖与回避级别管辖:上下级法院审理分工。一般地域管辖：原告就被告地域管辖特殊地域管辖：重点掌握合同纠纷中的协议管辖（同级法院）专属管辖：不动产纠纷（不

269、动产所在地）；注意掌握建设工程合同纠纷适用协议管辖不适用专属管辖移送管辖345一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识一、注意：诉讼管辖仅指对一审案件的管辖权分工。二、掌握级别管辖、地域管辖、移送管辖的概念。重点是地域管辖中的协议管辖和专属管辖。三、一审民事案件一般由基层法院管辖，当然有例外。四、地域管辖的基础是级别管辖级别管辖。五、协议管辖只适用于合同案件，并不得违反级别管辖级别管辖和专属管辖专属管辖。六、注意两类特殊的地域管辖。合同之诉：可以由合同双方协议选择被告所在地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖。无约定的，由被告住所地或者合同履行地管辖。侵权之诉

270、：侵权行为地或者被告住所地。346一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识七、管辖权异议成立的，受理法院未开庭的，裁定移交有权法院受理；已开庭的，继续审理。八、注意民事案件回避适用的范围有5类：审判人员、书记员、翻译、鉴定人、勘验人。法庭辩论终结后，不得再提出回避。347【典型例题】1甲地的A公司承建乙地的B公司的位于丙地的工程，后二者发生纠纷，甲将乙诉至法院控告乙公司违约，要依据合同向乙公司索赔，此案件应该由何处法院管辖（）。（A）甲地基层人民法院（B）乙地基层人民法院（C）丙地中级人民法院（D）如合同中未约定管辖法院，乙地和丙地基层法院都有管辖权一级建造师执业资格考试总复习 建

271、设工程法规及相关知识D348一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z303032 诉讼参加人诉讼参加人掌握需要特别授权的代理诉讼行为的范围：（1）代为承认、放弃、变更诉讼请求；（2）进行和解；（3）提起反诉或者上诉。【典型例题】1.施工单位因与建设单位发生合同纠纷，委托马律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。此种情况下，马律师无权实施哪一代理行为（）A提出管辖权异议B以某法官曾经担任建设单位法律顾问为由要求其回避C承认建设单位代理人提出的某项关键证据D对判决不服提出上诉D349一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z303033 财产保全和先予执行财产保全和先予执

272、行一、掌握诉讼财产保全与诉前财产保全的关键区别是发生阶段不同。二、先予执行的适用范围（3项）和条件（2项）牢记。三、先予执行应在诉讼过程中提出，严格来说也是诉讼财产保全的一种，法院也可以责令申请人提供担保。四、诉讼财产保全可以是依申请，也可以是依职权；诉前财产保全和先予执行只能是依申请。不同点不同点相同点相同点诉前财产保全诉前财产保全诉讼发生前应当应当提供担保应当在裁定后15日内起诉48小时裁定，裁定后立即执行诉讼财产保全诉讼财产保全诉讼过程中可以责令可以责令提供担保48小时裁定，裁定后立即执行350【07年真题年真题】某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施某施工单位拖欠王某工资

273、，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某儿子有病住院急需用钱。则关于本案中先予执行的适用，王某儿子有病住院急需用钱。则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（下列说法中，正确的是（ ）。）。A人民法院可直接裁定先予执行人民法院可直接裁定先予执行B王某可请求一审人民法院裁定先予执行王某可请求一审人民法院裁定先予执行C因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行D若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失B一级建造师

274、执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识351一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识【典型例题】1.甲公司长期恶意拖欠乙公司某竣工工程的60万元尾款，协商不成，且甲公司可能随时转移其财产，乙公司决定提起诉讼，咨询律师后得到如下法律意见，其中不正确的是（）。A乙公司可以立即向法院申请冻结甲公司账户中的60万元，预计申请后2日左右即可冻结，但乙应当尽快起诉甲；B乙公司应在提出冻结账户申请时，同时提交担保；还要作好准备，一旦败诉，则可能要被甲追究因账户冻结造成的损失；C为防止甲公司账户内余额不足60万元，也可以申请对甲的办公场所、办公设备进行查封或扣押；D可以在诉讼过程中，以公司购买

275、原材料困难、严重影响生产经营为由，向法院申请先予执行。C（此题是为了便于大家理解如何在工程实践中运用民事财产保全制度而精心编写，希望认真掌握ABD。C错在财产保全的范围必须是“与本案有关的财物”）352一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z303034 审判程序审判程序一、注意起诉的4项条件；法院调解；上诉时效（判决15日、裁定10日）二、二审的审查范围和不同情况的处理，再审程序。三、务必准确理解二审终审与再审的关系。四、再审的启动是新增考点，注意当事人提出再审的时效（2年内）。【典型例题】1.二审法院对上诉案件，经过审理，认为适用法律错误的，应当（）。A依法改判B开庭重新审

276、理，查明事实后改判C驳回上诉，发回原审法院重审D裁定撤销原判，发回原审法院重审AP245（2）点353【06年真题年真题】建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须要满足的条件有(）。A有具体的诉讼请求B有事实和理由C有充分的证据D没有超过诉讼时效期间E属于受诉法院管辖ABE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识354一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z303035 执行程序执行程序1根据民事诉讼法的规定，申请执行程序发生必备条件是()。A向法院递交作为执行根据的和解书B作为执行根据的法律文书已经发生法律效力C负有义务的一方当事人故意

277、拖延、逃避或者拒绝履行义务D执行根据必须是人民法院制作的法律文书E执行根据是双方当事人签订的合同2.王强与天河日报名誉侵权纠纷一案，二审判决天河日报应在判决作出后1个月内赔偿王强精神损失费2万元，并登报赔礼道歉。天河日报到期拒不履行。以下说法错误的是（）A王强应在6个月内向有管辖权的法院申请强制执行B王强可以主张天河日报支付迟延履行金C执行法院发现大地公司欠天河日报1万元广告费已到期，应当依照王强的申请，通知大地公司直接支付给王强D执行法院可以采取登报、公示的方式将判决书内容及有关情况公之于众，费用由天河日报承担BC；A（注意D仅适用于名誉侵权案件需要恢复名誉、消除影响的场合）355【06年真

278、题年真题】法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是()。A乙可以向法院另行起诉B乙可以申请法院恢复执行C该执行已经终结D乙可以提起审判监督程序B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识356【06年真题年真题】甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有()。A封存B扣押C冻结D强制交付E划拔CE一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识357【07年真题年真题】某人民法院终审判决，

279、建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（）。A2006年9月1日B2006年12月1日C2007年3月1日D2007年6月1日B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识358一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z303040仲裁法1Z303041 仲裁协议仲裁协议一、仲裁协议的内容、效力必考。二、仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。例如：某转包合同中如果约定了仲裁，则该转包纠纷也排除了法院的管辖权。三、补充知识点：无效的仲裁协议a.约定事项超出受理

280、仲裁范围；b.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立；c.一方采取胁迫手段订立；d.对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确。四、有仲裁协议，一方起诉的，另一方收到传票后应在首次开庭前提出，否则视为放弃仲裁协议。359【06年真题年真题】甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。A选定的仲裁委员会B仲裁事项C双方不到法院起诉的承诺D请求仲裁的意思表示C一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识360一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z304042-44 仲裁程序仲裁程序一、注意随时比较、总结仲裁程序与审判程序（P243）的异同。二、本

281、节考核重点是仲裁条件与起诉条件的区别；仲裁庭的产生；仲裁调解，仲裁裁决的作出、执行。三、注意几种法律文书的生效时间。仲裁调解书经双方签收后双方签收后生效；仲裁裁决书自作出之日作出之日起生效；一审判决书，如对方未上诉，则最早于送达之日起送达之日起15日后日后才生效；如对方上诉，则无效；二审判决书，自作出之日作出之日起生效。四、注意开庭审理和公开审理不同。仲裁和诉讼均要求开庭审理。但仲裁一般不公开，除非当事人协议公开；诉讼一般应当公开。五、注意仲裁裁决撤销和不予执行的区别：1、提请法院的级别不同；2、事由（4）（5）不同。361【06年真题年真题】甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果

282、，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。A仲裁委员会B人民法院C人民政府D建设行政主管部门B一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识362【07年真题年真题】某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成二种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔上形成二种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当审人双方万元，其中丙仲裁员是由当审人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（ ）万元。）万元。A15B16C17D20D一级建造师执业资格考试总复习 建

283、设工程法规及相关知识3631、甲建设单位与乙建筑企业签订了仲裁协议，约定一旦发生纠纷由甲、乙、丙三地中的任何一个仲裁机构进行裁决，当发生纠纷时，甲单位诉至法院，乙单位要求甲地仲裁机构仲裁，此时（）（A）仲裁协议无效，法院应受理该案件（B）仲裁协议效力待定，可由双方选择甲或乙或丙地仲裁机构仲裁（C）仲裁协议有效，由甲地仲裁机构仲裁（D）仲裁协议是否有效由法院来决定2、A市甲公司与B市乙公司在C市签订建设工程合同，合同履行地在D市。合同约定若发生争议将纠纷提交C市仲裁委员会仲裁。现甲乙公司发生纠纷，甲欲申请仲裁，发现C市没有设立仲裁委员会，而A、B、D市均设立了仲裁委员会。甲可以( )A向A市仲裁

284、委员会申请仲裁B向B市仲裁委员会申请仲裁C向C市法院起诉D向D市仲裁委员会申请仲裁一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A（约定不明确的协议无效P248）；C3643.以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D仲裁庭由当事人各方选定。三名仲裁员组成4.在某施工合同纠纷的仲裁过程中，纠纷双方当事人在各自选定了仲裁员甲和乙后，又共同委托仲裁委主任指定了丙为首席仲裁员，组成了仲裁庭。请问下列关于仲裁裁决如何做出的意见中正确的

285、是A仲裁庭如果不能形成一致意见，应当休庭，待取得一致意见后再做裁决B如果能够形成多数意见，应当按照多数仲裁员的意见做出裁决C如果不能形成多数意见，应当按照丙的意见做出裁决D如果不能形成多数意见，应当重新组成仲裁庭进行仲裁一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A；BC365一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识ACE；D；AB5仲裁协议应当包括以下()内容。A请求仲裁的意思表示B不向法院起诉的承诺C仲裁事项D仲裁裁决的终局效力E选定的仲裁委员会6.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以（）。A请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书B撤回仲裁申请C对仲裁裁决不予执行，按照和解

286、协议执行D请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或撤回仲裁申请7仲裁裁决一旦生效，当事人即丧失的权利有()。A起诉权B再仲裁请求权C请求人民法院强制执行权D合同继续履行权E合同约定的双方权利366一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B8合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。A可以请求人民法院强制执行B不可以强制执行C可以授权人民法院强制执行D移交检察机关强制执行3671Z303051-52 行政复议一、掌握行政复议。对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性合法性、适当性审查行政诉讼仅对被申请的具体行政行为进行合法性合法性审查。二、掌握可以申请复议和不得申请复议的事项。尤其重

287、点掌握行政机关对民事纠纷作出的调解或处理。三、掌握法定行政复议期限内不得提起行政诉讼，已经受理行政诉讼的不得申请行政复议。具体行政行为行政复议行政诉讼行政诉讼四、掌握行政复议时限和起算点（知道之日起60日）、复议决定的4项种类（P253三）举证责任倒置一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识368【07年真题年真题】某施工单位在参加投标中有违法行为，建设某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于行政主管部门的处罚决定于5月月20日作出，施日作出，施工单位工单位5月月25日收到。如果施工单位申请行政日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（复议，申请的最

288、后期限为（ ）。）。A6月月4日日B6月月9日日C7月月19日日D7月月24日日D一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识369【典型例题】1.行政复议期间，行政行为不停止执行，但有下列例外（）：A申请人认为需要停止执行的B被申请人认为需要停止执行的C复议机关认为需要停止执行的D复议机关同意停止执行的E法律规定应停止执行的一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识BCDE3702.下列关于行政复议的表述中，正确的有（）A行政处罚可以申请复议，行政处分不得申请复议B行政复议过程中，申请人、被申请人不得自行收集相关证据C行政复议期间行政行为暂缓执行，待复议决定作出后恢复执行D

289、被申请人不履行法定职责的，复议机关应作出确认违法决定3.行政复议机关经过审理，查明被申请的具体行政行为主要事实不清且违反法定程序的，可以作出（）的复议决定。A限期履行B撤销该具体行政行为C变更该具体行政行为D确认该具体行政行为违法E该具体行政行为侵犯申请人的合法权益且申请人提出赔偿的，责令赔偿损失一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A（注意B很容易做错P253）；BCDE3711Z303053-54 行政诉讼一、行政诉讼以审查具体行政行为的合法性合法性为原则；以合理性合理性审查为例外。行政诉讼与行政复议都只能针对具体行政行为。法院不是行政机关，自然作出的不是行政行为而是司法行为

290、，所以通常情况下不可以判决变更原具体行政行为，只能要么维持它，要么撤销它；法院通常只做合法性审查，不做合理性审查。因此，如果被诉的具体行政行为合法但稍不合理时，通常原告要败诉。只当被诉的具体行政行为合法但显失公平时，这时例外出现了，法院可以判决变更变更该具体行政行为相同点相同点不同点不同点行政复议行政复议针对具体行政行为属于行政行为合法性、合理性书面审查、可以决定变更行政诉讼行政诉讼属于司法行为合法性审查开庭审理、不可判决变更一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识372二、重点掌握四类不可诉行为：国家行为；抽象行政行为；内部行政行为；终局裁定行为。三、掌握行政诉讼的举证责任倒置：

291、被告被告负举证责任。四、掌握行政诉讼时效。行政相对人不服复议决定的，应在收到复议决定之日起15日内起诉；行政相对人不经复议直接起诉的，应当在其知道作出具体行政行为之日起3个月内提出。五、掌握判决的种类。四种六、掌握判决生效后，由一审法院执行。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识373【典型例题】1依据行政诉讼法，建设行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不服可以提起行政诉讼的有（）。A甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证B乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目的投标C丙建设行政主管部门罚款数额过大，所依据的部门规章显失公平D丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其

292、施工设备2台E戊建设行政主管拒绝颁发安全生产许可证2.下列行为中属于不可诉讼行为的有（）A具体行政行为B抽象行政行为C内部行政行为D国家行为E终局裁定行为3根据行政诉讼法的规定，我国行政诉讼的举证责任由（）承担。A原告B被告C原告、被告共同D人民法院一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识BDE（注意A只能由建设单位起诉）；BCDE；B3744.行政处罚（），法院可以判决变更。A主要证据不足的；B适用法律、法规错误的C显失公平的；D违反法定程序的一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C3751Z304000建设工程法律责任06年12分；07年5分。一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识376一、三种法律责任在于产生的基础不同（民法、行政法、刑法） 违约责任：不履行合同或履行合同不符合约定 民事责任 侵权责任：侵犯他人财产权或人身权 行政处罚：针对行政相对人作出法律责任 行政责任行政处分：针对国家工作人员作出主刑刑事责任附加刑一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识377谢谢！预祝大家考试取得圆满成功！一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识