《二级建造师考试真题(全套)[1]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试真题(全套)[1]（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2010 年二级建造师法规及相关知识真题及答案解析 (文字版)一、单项选择题（共一、单项选择题（共6060 题，每题题，每题 1 1 分，每题的备选项中，只有分，每题的备选项中，只有1 1 个最符合题意）个最符合题意）1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年 9 月 30 日支付乙建筑公司工程款。2010年 6 月 1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）A中断B中止C终止D届满2.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。A1B2C3D43.下列规范性文件中，效力最高的是（）。A行政法规B司法解释C地方性法规D行政规章4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或
2、者服务而发生的债称为( )之债。A合同B侵权C不当得利D无因管理5.根据物权法的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（）时设立。A合同签订B备案C交付D登记6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。A初始注册B年检注册C变更注册D增项注册7.某建设工程预计建设工期13 个月， 按照法律规定， 建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（）%。A20B30C40D508.根据物权法的相关规定，不得抵押的财产是（）。A正在建造的航空器B土地所有权C生产原材料D荒地承包经营权9.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。A工程总承包，施工总承包和专业承包B工程总承包，专业分包和劳务分包C施工总承包，
3、专业分包和劳务分包D施工总承包，专业承包和劳务分包10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。A可以超越本企业资质等级许可的业务范围B可以另一个建筑施工企业的名义C只能在本企业资质等级许可的业务范围内D可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书11.根据工程建设项目施工招标投标办法 规定， 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。A可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人B不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收12.根据招标投标法 规定，
4、在工程建设招标投标过程中， 开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。A任意时间B投标有效期内C提交投标文件截止时间的同一时间D提交投标文件截止时间之后三日内13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。A审查投标人资格B编制标底C组织开标D进行评标14.根据安全生产法规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的（）。A组织保障措施B管理保障措施C经济保障措施D技术保障措施15.书面评标报告作出后，中标人应由（）确定。A评标委员会B招标人C招标代理机构D招标投标管理机构16.根据建设工程安全生产管理条例 规定， 工程监理单位应当审查施
5、工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（）标准。A建设单位要求适用的B监理单位制定的C工程建设推荐的D工程建设行业17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。A建设单位B总承包单位C分包单位D总承包和分包单位共同18.在施工现场安装、 拆卸施工起重机械， 整体提升脚手架， 模板等自升式架设设施，必须由（）承担。A总承包单位B使用设备的分包单位C具有相应资质的单位D设备出租单位19.下列选项中， 属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。A在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证B依法参加工伤保险，依法为施工现场
6、从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D有保证工程质量和安全的具体措施20.根据安全生产许可证条例规定，安全生产许可证的有效期为（）年。A1B2C3D421.某工地发生了安全事故， 造成 3人死亡， 按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）。A特别重大B重大C较大D一些22.依据建设工程质量管理条例，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具质量保修书。A工程价款结算完毕B施工完毕C提交工程竣工验收报告D竣工验收合格23.某工程设计文件需要作重大修改，则（）。A设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使
7、用B设计单位可直接进行修改C应由建设单位报原审批机关批准D须开专家论证会后，设计单位方可修改24.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。A建设单位B施工单位C监理单位D设计单位【25.由国务院建设、 铁路、交通、 水利等行政主管部门各自审批， 编号和发布的标准，属于（）。A国家标准B行业标准C地方标准D企业标准26.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。A10B15C20D302
8、7.以下关于建筑节能的说法，错误的是（）。A企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准28.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（）审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。A建设行政主管部门B公安消防机构C安全生产监管部门D规划行政主管部门29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（）组成。A企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B企业的工会代表与劳动行政部门的代表C企业的职工代表和企业代表D企业的职工代表，企业代
9、表和劳动行政部门的代表30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同， 其劳动合同期限为6 个月， 则甲的试用期应在（）的期间范围内确定。A15日B1个月C2个月D3个月31.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（）A7天B15天C20天D30天32.工程建设强制性标准由（）负责解释。A国家质量监督检验检疫总局B国务院建设行政主管部门C省级人民政府建设行政主管部门D工程建设标准批准部门33.根据税收征收管理法 规定，对不按时缴纳税款的， 税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。A万分之五B千分之五C万分之三D千分之三34.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）A工地的塔吊倒塌造成临
10、近的民房被砸塌B某施工单位未按照合同约定工期竣工C因台风导致工程损害D某工程存在质量问题35.按照行政处罚法的规定， （） 可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。A法律B行政法规C部门规章D地方性法规36.根据合同法规定，建设工程施工合同不属于（）。A双务合同B有偿合同C实践合同D要式合同37.从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。A要约B要约邀请C承诺D询价38.下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（）。A撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人39
11、.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（）A前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B前者须主观故意，后者须主观过失C前者是侵权责任，后者是合同责任D前者无须约定，后者须有约定40.甲施工单位由于施工需要大量钢材， 逐向乙供应商发出要约， 要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（）。A该供货合同成立B该供货合同已生效C该供货合同效力特定D该供货合同未成立41.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工， 施工完毕后， 因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了， 后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司
12、处理该批模板的行为（）A无效B有效C效力特定D失效42.甲乙采购合同约定， 甲方交付20%定金时， 采购合同生效， 该合同是（）A附生效时间的合同B附生效条件的合同C附解除条件的合同D附终止时间的合同43.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定， 工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（）A同时履行抗辩权B先履行抗辩权C不安抗辩权D先诉抗辩权44.根据合同法规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起 （）年内行使撤销权。A1B2C5D2045.根据合同法规定，当事人对合同变更的内
13、容约定不明确的，推定为A变更B重新协定C原则上变更D未变更46.合同的权利义务终止，不影响合同中（）条款的效力。A履行时间B履行地点C争议解决D质量检验47.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）条款。A应当适用违约金B应当适用定金C可以选择适用违约金或者定金D可以同时适用违约金和定金48.主债权债务合同无效，担保合同（），但法律另有规定的除外。A仍然有效B无效C在担保期间内有效D效力待定49.以下不属于民事纠纷处理方式的是A当事人自行和解B行政复议C行政机关调解D商事仲裁50.下列纠纷、争议中，适用于仲裁法调整的是（）A财产继承纠纷B劳动争议C婚姻纠纷D工程款纠纷51.下列选
14、项中，对调解的理解错误的是（）A当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B仲裁调解生效后产生执行效力C仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D法院在强制执行时不能制作调解书52.在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（）的事实。A请求实体权益B免除自己法律责任C主张程序违法D对方承认53.根据担保法规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）A保证B抵押C留置D定金54.民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有（）A当事人代表B第三人C鉴定人D代理律师55.当事人、 利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向 （）人民法院提出书面异议A原审B负责执行
15、的C原告所在地D被告所在地56.当事人对仲裁协议的效力有异议， 一方请求仲裁委员会作出决定， 另一方请求人民法院作出裁定的，由（）A仲裁委员会决定B合同履行地中级人民法院裁定C被告所在地中级人民法院裁定D仲裁委员会所在地中级人民法院裁定57.在下列选项中，不属于要式合同的是（）A建设工程设计合同B企业与银行之间的借款合同C法人之间签订的保证合同D自然人之间签订的借款合同58.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出A三个月B六个月C一年D二年59.在依法必须进行招标的工程范围内， 对于委托监理合同， 其单项合同估算价最低金额在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A50B100
16、C150D20060.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）A建筑材料进场B建筑设备安装C隐蔽工程验收D工程竣工验收二、多项选择题二、多项选择题（共（共 2020 题题 ，每题，每题2 2 分，每题的备选项中，分，每题的备选项中， 有有 2 2 个或个或 2 2个以上符合题个以上符合题意。至少有意。至少有 1 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.50.5分）分）61.根据合同中的规定， 建筑施工合同中约定出现因 （）时免除自己责任的条款，该免责条款无效A合同履行结果只有对方受益B不可抗力造成对方财产损失C履行合同造成
17、对方人身伤害D 对方不履行合同义务造成损失E 故意或重大过失造成对方财产损失62.建设工程竣工验收应当具备（）等条件A完整的技术档案资料和施工管理资料B工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告C勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件D已付清所有款项E有施工单位签署的工程保修书63.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时（）A立项B审批C设计D施工E投产使用64.根据劳动合同法规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是A 在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B在本单位连续工作15 年，且距法定退休年龄不足5 年的C劳动者家庭无其他就业人员，有需要
18、抚养的家属的D女职工在产期的E因工负伤被确认丧失劳动能力的65.下列属于投标人之间串通投标的行为是（）A 招标人在开标前开启投标文件， 并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人B投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价C投标人在投标时递交虚假业绩证明D投标人与招标人商定，在投票时压低标价，中标后再给投标人额外补偿E投标人无进行内部竞价，内定中标人后再参加投标67.发包人具有下列（）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。A未按约定支付工程价款的B提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准
19、的C施工现场安装摄像设备全程监控D施工现场安排大量人员E不履行合同约定的协助义务的68.按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务人，债权人转让权利的通知（）A不得自行撤销B有权自行撤销C经受让人同意可以撤销D经债务人同意可以撤销E定金69.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（）A继续履行B采取补救措施C赔偿损失D支付违约金E定金70.当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（）A建筑工程法规B建筑材料检验报告C工程竣工验收现场录像D双方往来的电子邮件E代理意见71.某律师接受当事人委托参加民
20、事诉讼， 以下属于委托代理权消灭的原因有 （）A诉讼终结B当事人解除委托C代理人辞去委托D委托代理人死亡E委托代理人有过错72.商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行A作出裁决的仲裁委员会B申请人依据地的中给人民法院C被执行人住所地的中给人民法院D仲裁委员会所在地的中级人民法院E被执行财产所在地的中级人民法院73.人民法院审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的是（）A审判员独任B审判员、书记员C审判员三人以上单数D审判员、陪审员三人以上单数E陪审员三人以上单数74.根据物权法的相关规定，将（）作为抵押物的，其抵押权自登记时设立A交通运输工程B正在施工匠建筑物C生产设备、原材料D正在加工的工程模
21、板E建设用地使用权75.建设单位的安全责任包括（）A向施工单位提供地下管线资料B依法履行合同C提供安全生产费用D不推销劣质材料设备E对分包单位安全生产全面负责76.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（）A总承包单位单独向建设单位承担责任B分包单位单独向建设单位承担责任C总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任D总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E分包单位向总承包单位承担责任77.下列违约责任承担方式可以并用的有（）A赔偿损失与继续履行B实际发行与解除合同C定金与支付违约金D赔偿损失与修理、重作、更换E违约金与解除合同78.为保证案件的公正处理
22、，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中（）若与审理的案件有利害关系，应当回避A法院的书记员B勘验人C鉴定人D出庭的证人E被告方的诉讼代理人79.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以A请求仲裁庭根据和解协议制作调解书B请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书C撤回仲裁申请书D请求强制执行E 请求法院判决80.可以提起行政复议的事项包括（）A行政处罚B行政强制措施C行政处分D行政机关对民事纠纷作出的调解2010 年二级建造师施工管理真题及答案解析(文字版)一、单项选择题（共一、单项选择题（共7070题，每题题，每题 1 1 分。每题的备选项中，只有分。每题的备选项中，只有1 1个符合题意）个符合
23、题意）1.能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（）。A管理职能分工表B组织结构图C工作任务分工表D工作流程图2.某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。A业主B设计方C施工总承包方D项目监理方3.对项目的结构进行逐层分角所采用的组织工具是（）。A项目结构图B组织结构C合同结构图D工作流程图4.线性组织结构模式的特点之一是（）。A组织内每个工作部门可能有多个矛盾的指令源B组织内每个工作部门有横向和纵向两个指令源C能促进组
24、织内管理专业化分工D组织内每个工作部门只接受一个上级的直接领导5.下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（）。A工作任务分工表反映组织系统的动态关系B一个工程项目只能编制一张工作任务分工表C工作任务分工表中的具体任务不能改变D工作任务分工表是项目的组织设计文件之一6.项目管理的核心任务是项目的（）。A组织协调B目标控制C合同管理D风险管理7.能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是（）。A项目结构图B工作流程图C工作任务分工表D组织结构图8.某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、 确定施工的
25、总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是（）。A主要技术经济指标B编制施工总进度计划C编制资源需求量计划D施工总平面图设计9.下列项目目标控制工作中，属于主支控制的是（）。A事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素B目标出现偏离时采取纠偏措施C进行目标的实际值与计划值的比较D分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因10.运用动态控制原理控制施工进， 质量目标除各分部分项工程的施工外， 还包括（）。A建筑材料和有关设备的质量B设计文件的质量C施工环境的质量D建设单位的决策质量11.对建设工程项目管理而言，风险是指可以出现的影响项目目标实现的（）。A不确定因素B错误决策C不合理指令D设计变更1
26、2.建设工程施工过程， 可能会出现不利的地质条件 （如地勘未探明的软弱层） 而使施工进度延误、成本增加，这种风险属于（）。A经济与管理风险B组织风险C工程环境风险在D技术风险13.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是（）。A投保建筑工程一切险B设置警示牌C进行专题安全教育D设置边坡护壁14.项目监理机构处理业主和承包方的利益冲突或矛盾时，应坚持的原则是 （） 。A无条件维护业主的权益B无条件维护承包方的权益C在不损害业主合法的前提下，维护承包方的权益D在维护业主的权益时，不损害承包方的合法公益15.对于需要施旁站监理的施工关键部位、关键工序、施工企业应在进行施工前（
27、）小时，书面通知项目监理机构。A12B24C36D4816.根据建筑安装工程费用项目组成（建标 2003206号）施工中对建筑材料的一般鉴定、检查费用应计入建筑安装工程（）。A材料费B经费C措施费D企业管理费17.根据建筑安装费用项目组成（建标 2003206号），施工企业为保障安全施工搭讪的防护网的费用应计入建筑安装工程（）。A直接工程费B措施费C经费D企业管理费18. 根据建筑安装费用项目组成 （建标2003206号），施工企业生产工人的劳动保护费应计入建筑安装工程工（）。A直接工程费中的人工费B措施费C企业管理费中的劳动保险费D社会保障费19.根据建筑安装工程费用项目组成（建标 2003
28、206号），施工中使用的钢盘混凝土模板的支、拆、运输费用或租赁费应计入建筑安装工程（）。A直接工程费中的人工费B措施费C经费D企业管理费20.根据建筑安装工程费用项目组成（建标 2003206号），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是（）。A劳动保险费B医疗保险费C住房公积金D养老保险费21.某土方工程直接工程费为1000万元，直接费为基础计算建筑安装工程费：相关费用和费率如下： 措施费100万元， 间接费费率为10%， 利润率为 5%， 综合税率为 3.41%，则该土方工程的含税总造价为（）万元。A1194.39B1251.26C1302.97D1313.8222.若施工作业所能依
29、据的定额齐全， 则在编制施工作业计划时宜采用的定额是（）。A概算指标B概算定额C预算定额D施工定额23.某施工工序的人工产量定额为4.56m3， 则该工序的人工时间定额为 （） 。A0.22工日/ m3B0.22工日C1.76/ m3D4.56工日/ m324.编制施工机械合班使用定额时， 施工机械必须消耗时间包括有效工作时间， 不可避免的中断时间以及（）。A施工本身造成的停工时间B非施工本身造成的停工时间C低负荷下的工作时间D不可避免的无负荷工作时间25.以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划一种（）成本计划。A竞争性B参考
30、性C实施性D战略性26.以工程承包合同、 施工组织设计、 要素市场价格等为依据编制， 对实现降低施工成本任务具有直接指导作用的文件是（）。A施工成本分析报告B施工成本计划C施工成本核算资料D施工成本预测报告27.若按项目组成编制施工成本计划，项目应按（）的顺序依次进行分解。A单项工程-单位工程-分部工程-分项工程B单项工程-分部工程-单位工程-分项工程C单位工程-单项工程-分部工程-分项工程D单位工程-单项工程-分项工程-分部工程28.施工成本控制需要进行实际成本情况与施工成本计划的比较，其中实际成本情况是通过（）反映的。A工程变更文件B进度报告C施工组织设计D分包合同29.施工成本控制的正确
31、工作步骤是（）。A预测-比较-分析-检查-纠偏B预测-分析-比较-检查-纠偏C检查-比较-分析-预测-纠偏D比较-分析-预测-纠偏-检查30.某土方工程，计划总工程量为4800m3预算单价为 580元/ m3，计划 6 个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元/ m3，施工至第 3 个月底，累计实际完成工程量3000m3，若运用赢得值法分析，则至第3 个月底的费用偏差为（）万元。A-34.8B-6C6D34.831.根据建设工程工程量清单计规范（ GB50500-2008 ），对工程施工过程中因修改设计而新增的工程量清单项目，在合同中没有适用似的综合单价时，其综合单价应（）。A由发包人提出，
32、经工程师确认B由工程师提出，经发包人确认C由承包人提出，经发包人确认D由发包人提出，经承包人确认32.由于监理工程师原因引起承包商向业主索赔施工机械闲置费时，承包商自有设备闲置费一般按设备的（）计算。A台班费B台班折旧费C台班费与进出场费用D市场租赁价格33.对于采用建设项目总承包模式的建设工程， 项目总进度目标的控制是 （）项目的任务。A业主B总承包方C设计方D监理方34.下列关于施工方编制建设工程项目施工进度计划的说法， 错误的是 （） 。A施工条件和资源利用的可行性是编制项目试工进度计划的重要依据B编制项目施工进度计划属于工程项目管理的范畴C项目施工进度计划应符合施工企业施工生产计划的总
33、体安排D项目施工进度计划安排应考虑监理机构人员的进场计划35.控制性施工进度计划的内容不包括（）。A对承包合同的进度目标进行分析论证B确定施工的总体部署C划分各作业班组进度控制的责任D确定控制节点的进度目标36.工程项目的月度施工计划和旬施工作业计划属于（）。A控制性B指导性C实施性D竞争性37.下列关于横道图进度计划法特点的说法，正确的是（）。A工序（工作）之间的逻辑关系表达清楚B适用于手工编制进度计划C可以适应大的进度计划系统D能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差38.工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作（）。A心定影响其紧后工作的最早开始B
34、必定变为关键工作C必定导致其后工作的完成时间推迟D心定影响工程总工期39.施工方编制施工进度计划的依据之一是（）。A施工劳动力需求计划B施工物资需要计划C施工任务委托合同D项目监理规划40.根据 GB/T19000-2000质量管理体系标准，质量管理就是确定和建立质量方针、质量目标及职责，并在质量管理体系中通过（）等手段来实施和实现全部质量管理职能的所有活动。A质量规划、质量控制、质量检查和质量改进B质量策划、质量控制、质量保证和质量改进C质量策划、质量检查、质量监督和质量审核D质量规划、质量检查、质量审核和质量改进41.项目施工方编制施工质量计划的依据是项目质量目标和（）。A施工企业的质量手
35、册B施工质量成本计划C项目施工质量控制方法D项目施工质量记录42.在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持文件的是（）。A程序文件B质量计划C质量记录D质量方针43.施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检查方法中的（）。A目测法B实测法C现货试验法D无损检测法44.从建设工程施工质量验收的角度来说， 最小的工程施工质量验收单位是 （） 。A检验批B工序C分部工程D分项工程45.施工项目竣工质量验收时， 如参与验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，正确的做法是（）。A协商提出解决方法，待意见一致后作出验收结论B协商提出解决方法，待意见一致后重新组织工程竣工验收C由建设
36、单位作出验收结论D由监理单位作出验收结论46.某工程施工过程中， 由于朝霞材料的检验不严密而引发质量事故， 如按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由（）原因引发的。A技术B社会C管理D经济47.某钢盘混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面， 经调查分析， 其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题一般的处理方式是（）。A加固处理B修补处理C返工处理D不作处理48.在工程项目开工前， 建设工程质量监督机构在施工现场召开监督会议， 分布监督方案，提出要求，并时行第一次监督检查工作，其监督检查的重点是（）。A工程质量控制资料的完成情况B特殊工种作业人员的操作质量C分部分项工程实体的施工质量
37、D参与工程建设的各方主体的质量行为49.项目经理部应根据工程特点和规模设置安全管理领导小组，其第一责任人是（）。A专职安全员B总工程师C技术负责人D项目经理50.施工安全管理目标策划中， 施工现场应实现各类人员的安全教育， 并要求特种作业人员物证上岗率和操作人员三级安全教育率分别达到（）。A95%，95%B95%，100%C100%，95%D100%，100%51.施工现场安全“五标志”中，“佩戴安全帽”属于（）标志。A指令B禁止C警告D提示52.施工现场的职业健康安全与环境管理的实施，须根据项目的形式、结构类型、地理环境等进行调整，这是由项目的（）特点导致的。A流行性B复杂性C单件性D长期性
38、53.下列关于职业健康安全体系作用的说法，错误的是（）。A可以促使我国职业健康安全管理标准与国际接轨B实施职业安全会对企业产生直接和间接的经济效益C可以促使企业管理水平的全责提高D有助于提高全民的安全意识54.某桥梁工程桩基施工过程中， 由于操作平台整体倒塌导致6 人死亡，52 人重伤，直接经济损失 118万元，根据安全事故主造成的后果，该事故属于（）。A一般事故B重大事故C较大事故D特别重大事故55.施工单位负责人接到施工现场发生安全事故的报告后，应当在（）小时内向事故发生地有关部门报告。A1B5C12D2456.某地铁工程， 业主将 10 座车站的土建工程分别发包给10 个土建施工单位，
39、机电安装工程分别发包给10 个机电安装单位。业主采用承包模式是（）。A施工总承包模式B施工平行承发包模式C施工总承包管理模式DEPC承包模式57.在施工总承包管理模式下，项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由（）负责。A监理工程师B业主C施工总承包单位D施工总承包管理单位58.承包人按照监理人批准的计划组织施工，但由于进度计划身存在缺陷造成工期延误，则责任应由（）承担。A发包人B承包人C监理人D分包人59.根据 建设工程施工专业分包合同（GF-2003-0213 ） ， 下列说法正确的是 （） 。A发包人向分包人提供具备施工条件施工场地B分包人可直接致函以包
40、人或工程师C就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令D分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连带关系。59.根据 建设工程施工专业分包合同（GF-2003-0213 ） ， 下列说法正确的是 （） 。A发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地B分包人可直接致函发包人或工程师C就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令D分包合同坐与总承包合同相应部分的价款存在连带关系60.某建设项目施工合同约定， 由承包人负责采购项目所需的断桥隔热门窗， 现设计要求的质量标准高于国家标准， 则在材料采购合同中， 对该瓣质量标准约定应按 （）执行。A相应的企业标准B设计要求C颁布的国
41、家标准D分布的置之脑后标准与设计要求综合确定的标准61.某工程施工承包合同单价合同， 在签订合同时双方根据估算的或工程量约定了一个合同总价。在实际结算时， 上述的合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。A签订的合同总价B合同中各项单位乘以实际完成的工程量之和C实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和D双方重新协商确定的单价和工程量62.下列施工承包合同形式中，承包商承担全部工作量和价格风险的是（）。A单价合同B固定总价合同C变动总价合同D成本回本合同63.根据标准施工招标文件中的通途合同条款，没有（）的变更指示，承包人不得擅自进行工程变更。A发包人B设计人
42、C监理人D政府建设主管部门64.施工承包合同索赔成立的条件之一是：造成承包人费用增加或工期损失的原因，合同约定（）。A不属于发包人的合同责任或风险责任B不属于承包人的行为责任或风险责任C属于承包人可预见的不利外界条件D属于分包人的风险65.根据标准施工招标文件 中的通用条款， 承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出（）。A在合同工程接收证书颁发前B在合同工作接收证书颁发后C在竣工付款证书接收前D在缺陷责任期终止证书颁发后66.信息管理手册的主要内容，不包括（）。A绘制信息处理流程图B确定信息管理的任务C信息处理平台的建立与运行维护D确定工程档案管理制度67.下列关于施工文件立卷的说
43、法，正确的是（）。A竣工验收文件按单位工程、专业组卷B卷内备考表排列在卷内文件的首页之前C保管期限为永久的工程档案，其保存期限等于该工程的使用寿命D同一案卷内有不同密级的文件，应以低密级为本卷密级68.下列关于归档施工文件的说法，不符合归档文件质量要求的是（）。A工程文件的内容及其尝试必须符合国家有关技术规范、标准和规程B归档文件可以为复印件，但必须加盖单位印章C竣工图可以利用施工图改绘D工程文件使用碳素墨水书写69.下列有关建设工程施工风险因素，属于技术风险的是（）。A工程所在地的水文地质条件B施工管理人员的经验和能力C事故的防范措施和计划D工程施工方案的可靠性70.承包单位对施工合同实施进
44、行分析， 其内容包括： 产生合同念头的原因， 合同实施的责任及（）。A不同项目合同偏差的对比B合同实施的趋势C偏差的跟踪情况D业主对合同偏差的态度二、多项选择题（共二、多项选择题（共2525 分，每题分，每题 2 2 分，每题的备选项中，有分，每题的备选项中，有2 2 个或个或 2 2 个以上符个以上符合题意，至少有合题意，至少有 1 1 个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.50.5分）分）71.建筑安装工程费用的主要结算方式有（）。A分项结算B分段结算C分部结算D按月结算E竣工后一次结算72.根据建设工程量清单计价规范 (GB5
45、0500 2008)，分部分项工程综合单价包括了相应的（）。A管理费B利润C税金D措施费E规费73.建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应该用（）等到指标表示。A一次使用量B摊销量C周转使用次数D最终回收量E理论净用量74.下列关于施工成本控制的说法，正确的有（）。A施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程B施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径C施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料E合同文件和成本计划是成本控制的目标75.下列关于分部分项工程施工成本分析的说法，正
46、确的有（）。A分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础B成本分析的对象为已完成分部分项工程C须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析D要进行估算成本与目标成本的比较E要进行预算成本、目标成本和实际成本的 三算对比，分别计算实际偏差和目标偏差76.单位工程施工组织设计的主要内容有（）。A工程概况及施工特点分析B施工方案C施工总进度计划D各项资源需求量计划E单位工程施工平面图设计77.施工方应视施工项目的特点和施工进度控制的需要， 编制（）等进度计划。A施工总进度纲要B不同深度的施工进度计划C不同功能的施工进度计划D不同计划周期的施工进度计划E不同项目参与方的施工进度计划78.下列关于双代
47、号网络计划绘图规则的说法，正确的有（）。A网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系B网络图中可以出现循环回路C网络图中一个节点只有一条箭线引入和一条箭线引出D网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线E单目标网络计划只有一个起点节点和一个终点节点79.工程网络计划工期优化过程中， 在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有（）。A持续时间最长的工作B缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作C缩短持续时间所需增加的费用最小的工作D缩短持续时间对综合效益影响不大的工作E有充足备用资源的工作80.施工方进度控制的措施主要包括（）。A组织措施B技术措施C经济措施D法律措施E行政措施81.下列机械设备
48、，属于施工机械设备的有（）。A辅助配套的电视、泵机B测量仪器C计量器具D空调设备E操作工具82.按有关施工质量验收规范规定， 必须进行现场质量检测且质量合格后方可进行下道工序的有（）。A地基基础工程B主体结构工程C模板工程D建筑幕墙工程E钢结构及管道工程83.施工项目竣工质量验收的依据主要包括（）。A双方签订的施工合同B国家和有关部门颁发的施工规范C设计变更通知书D批准的设计文件、施工图纸及说明书E工程施工进度计划84.政府对建设工程施工质量监督的职能主要有（）。A监督检查参建各方主体的质量行为B监督检查工程实体的施工质量C评定工程质量等级D监督检查施工合同履行情况E监督检查工程质量验收85.
49、下列施工安全制度保证体系的制度中，发球岗位管理类的有（）。A安全生产组织制度B安全生产奖惩制度C安全生产验收制度D安全生产值班制度E劳动保护用品的购入、发放与管理制度86.政府对建设工程安全生产进行监督管理的主要手段有（）。A法律手段B技术手段C经济手段D协调手段E行政手段87.根据建设工程施工现场管理规定 ， 施工单位的下列做法中， 符合防止环境污染措施要求的有（）。A将冲洗车辆的泥浆水未经处理直接排入河流B施工现场位于城市郊区，在现场熔融沥青C使用密闭器将高空废弃物运输至地面D将有毒有害废弃物作为土方回填E对产生噪音的机械，安装降噪设备88.施工现场固体废物的处理方法主要有（）。A物理处理
50、B化学处理和生物处理C热处理和固化处理D回收利用和循环再造E回填处理89.施工总承包模式的特点有（）。A在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B业主对施工总承包单位的依赖较大C业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大D一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标，对进度控制不利E适用于大型项目和建设工期紧迫的项目90.根据标准施工招标文件 ， 在合同约定的期限内， 承包人应提交给监理人的工程质量保证措施文件有（）。A工程质量报表B质量检查机构的组织和岗位责任C质检人员的组成D工程质量保证金E质量检查程序和实施细则91.根据建设工程施工劳务分包合同（ GF2
51、0030214），在劳务分包人施工前，工程承包人应完成的工作有（）。A向劳务分包人提供相应的工程资料B向劳务分包人支付劳动报酬C为劳务分包人从事危险作业的职工输意外伤害保险D向劳务分包人要提供生产、生活临时设施E交会具备劳务作业开工条件的施工场地92.成本加酬金合同觉的形式有A成本加固定费用合同B成本加固定比例费用合同C成本加奖金合同D最大成本加费用合同E最小成本加固定费用合同93.施工合同执行者进行合同跟踪的依据（）。A合同订立前签署的意向书B合同以及依据合同而编制的各种计划文件C原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件D管理人员对现场巡视、质量检查了解的情况E合同实践中出现的偏差情况94
52、.下列施工文档资料中，应归档为工程施工技术管理资料的有（）。A图纸会审记录B交工验收证明书C交接检查记录D竣工图E工程质量事故报告95.根据建设工程藏匿管理规范 （GB/T50326 2006），制定项目管理目标责任书的主要依据有（）。A图纸会审记录B交工验收证明书C交接检查记录D竣工图E项目管理规划大纲2010年二级建造师考试建筑工程真题及答案解析 (文字版)一、单项选择题（共一、单项选择题（共2020分题，每题分题，每题 1 1 分，每题的备选项中，只有分，每题的备选项中，只有1 1 个最符合题意）个最符合题意）1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。A热轧钢筋B热处理钢筋C钢丝D钢绞
53、线2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。A承受由于弯矩作用而产生的拉力B承受由于弯矩作用而产生的压力C承受剪力D承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m, 该住宅属（）。A低层住宅B多层住宅C中高层住宅D高层住宅4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为 -0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为 19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为 21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。A18.300B19.100C19.400D21.6005.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。A屈服强度
54、B疲劳强度C抗拉强度D伸长率6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。A受压承载力B受剪承载力C局部受压承载力D稳定性7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。A7天B14天C21天D28天8.工程测量用水准仪的主要功能是（）。A直接测量待定点的高程B测量两个方向之间的水夹角C测量两点间的高差D直接测量竖直角9.对某一施工现场进行高程测设， M点为水准点， 已知高程为 12.00m；N 点为待测点，安置水准仪于M,N 之间，先在 M 点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在 N 点立尺，读得前视读数为3.500m,N点高程为（）m。A11.000B12.
55、000C12.500D13.00010.当地质条件和场地条件许可时， 开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是（） 。A放坡挖土B中心岛式（墩工）挖土C盘式挖土D逆作法挖土11.基坑土方填筑应（）进行回填和夯实。A从一侧向另一侧平推B在相对两侧或周围同时C由近到远D在基抗卸土方便处12.100m高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为（）。A木模板B组合钢模板C滑长模板D散支散拆胶合板模板13.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求， 并宜在（）以上。A-5B5C10D1514.花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是（）。A防滑性B反光性C弯曲性能D放射性15.下列关于幕墙节能工
56、程的说法，正确的是（）。A采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙B幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行C幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程D传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标16.凡是担任建筑工程项目的施工负责人， 根据工程类别必须在房屋建筑， 装饰装修工程施工管理签章文件上签字加盖（）专用章。A项目资料员B项目监理工程师C项目经理D注册建造师17.建筑装饰装修工程施工管理过程中， 注册建筑师签章文件代码为CN,下列说法正确的是（）。A工程延期申请表是施工进度管理文件B工程分包合同是施工组织管理文件C隐藏工程验收记录是质量管理文件D施工现场文明施工措施是安全管理文件18
57、.当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是（）。A经返工重做或更换器具，设备的检验批，不需要重新进行验收B经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批，应以予以验收C经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求，虽经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收D经返修或加固处理的分项，分部工程，一律不予验收19.民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为类和类，属于类民用建筑工程的是（）。A办公楼B旅馆C餐厅D住宅20.根据混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204 ）规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格； 当采用计数检验时， 除有专门要求外，合格点
58、率应达到（）以及上，且不得有严重缺陷。A50%B70%C80%D90%二、多项选择题（共二、多项选择题（共 1010 题，每题题，每题 2 2 分，每题的备选项中，有分，每题的备选项中，有2 2个或个或 2 2 个以上的符合个以上的符合题意的。至少题意的。至少 1 1 个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.50.5分）分）21.装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中， 护栏高度， 栏杆间距， 安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有（）。A幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11mB中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高
59、度不应小于 1.10mC多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80mD当护栏一侧距楼地面高度为10m及上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃E幼儿园阳台的护栏净高不应小于1.20m。22.加气混凝土砌块的特性有（）。A保温隔热性能好B自重轻C强度高D表面平整，尺寸精确E干缩小，不易开裂23.钢化玻璃的特性包括（）。A机械强度高B抗冲击性好C弹性比普通玻璃大D热稳定性好E易切割，磨削24.混凝土的自然养护方法有（）。A覆盖浇水养护B塑料布覆盖包裹养护C养生液养护D蒸汽养护E升温养护25.建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有A主龙骨应平行房间短向布置B吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mmC纸面石膏板应
60、在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定D纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上E吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑26.烧结普通压和毛石砌筑而成的基础特点有（）。A抗压性能好B整体性较好C抗拉、抗弯、抗剪性能较好D施工操作简单E适用于地基坚实，均匀，上部荷载较小的基础工程27.按建筑内部装修防火施工及验收规范 （GB50354 ）中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（）。A装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底B装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案C建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能D装修材料进场后，在项目经理监理下，由
61、施工单位材料员进行现场见证取样E装修材料现场进行阻燃处理，应在相应的施工作业完成后进行抽样检验28.民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有（）。A甲醛B挥发性有机化合物C苯D二氧化硫E氨29.下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B 级的有（）A甲醛B挥发性有机化合物C苯D二氧化硫E氨30.混凝土应按国家现场标准普通混凝土配合比设计规程（ JGJ55）的有关规定，根据混凝土（）等要求进行配合比设计。A吸水率B强度等级C耐久性D工作性E分层度三、案例分析题（共三、案例分析题（共4 4 题，每题题，每题 2020分）分）（一）背景资料某写字楼工程，地下1 层，地上10层，当主体结构已基
62、本完成时，施工企业根据工程实际情况，调整了装修施工组织设计文件， 编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。如下图：在施工过程中发生了以一事件：事件一：工作E 原计划 6天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质， 经总监理工程师批准，E工作计划改为9 天完成，其他工作与时间执行网络计划。事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯（垂 100kg）安装在吊顶工程的主龙骨上。事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公室，要求提前竣工验收，总监理工程师组织建设单位技术人员，施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。问题：1.指出本装饰工程网络计划的关键线路（工作），
63、计算计划工期。2.指出本装饰工程实际关键线路（工作），计算实际工期。3.灯安装是否正确？说明理由4.竣工验收是不明妥当？说明理由（二）背景资料某办公楼工程，建筑面积23723m2 ，框架剪力墙结构，地下 1层，地上2 层，首层高 4.8m，标准层高 3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年 6月 15 日开工，计划竣工日期为2009年 5月 1 日。事件一：2008年 5月 20 日 7时 30 分左右，因通道和楼层自然采光不足， 瓦工陈某不慎从 9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。事件二：顶层吊顶安
64、装石膏板前， 施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目：问题：1.程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案？说明理由。2.一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么？3.地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护？4.吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目？（三）背景资料某小区内拟建一座6 层普通砖泥结构住宅楼，外墙厚370mm，内墙厚 240mm,抗震设防烈度 7 度,某施工单位于2009年 5 月与建设单位签订了该项工程总承包全同。合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为 100m2，综合单位为 110元/m2。事件一： 现
65、场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题， 物料提升机运到现场后，项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装， 安装结束后， 现场机务员报请项目经理批准，物料提升机正式投入使用。事件二：现场施工工程中为了材料运输方便，在内墙处留置临时施工洞口，内墙上留直搓。并沿墙高每八皮砖（490mm）设置了 26 钢筋，钢筋外露长度为500mm。事件三：由于工期紧， 装修从顶层向下施工， 给排水明装主管（无套管）从首层向上安装，五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。事件四：施工过程中， 建设单位调换了瓷砖的规格型号， 经和平单位核算综合单位为 150元/m2,该分项工程施工完成后，经监理工程师
66、实测确认瓷砖粘贴面积为1200m2,但建设单位尚未确认该变更单位，施工单位用净值法进行了成本分析。备注：BCWS计划完成工作预算费用BCWP已完工作预算费用ACWP已完工作实际费用CV费用偏差问题：1.事件一中，物料提升机使用是否符合要求？说明理由。2.事件二中，砖墙留搓的质量控制是否正确？说明理由。3.事件三中，五层卫生间防水存在什么隐急？说明理由。4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWC,BCWP,ACWP,CV, 并分析成本状况。（四）背景资料甲公司投资建设一幢地下一层， 地上五层的框架结构商场工程， 乙方施工企业中标后，双方采用建设工程施工合同（示范文本） GF19990201）签订了合
67、同。合同采用固定总价承包方式。 合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天 5 万元。合同履行中出现了以下事件：事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时， 甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高 4.30米变更为 4.80米，当日乙方停工，25 天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。 乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费 80万元。但遭到甲方的拒绝。事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止， 本工程历时 425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。问题：1.事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。2.事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由3.事件三中,乙方是否逾期竣工？说明理由并计算奖罚金额。
