《卷材防水工程施工合同书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《卷材防水工程施工合同书（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、.-建筑防水工程专业分包合同建筑防水工程专业分包合同合同编号：工程承包人： 以下简称甲方专业分包人： 以下简称乙方依据、 及其它有关法律、 法规，遵循平等、自愿、老实、守信原那么，甲乙双方友好协商，订立本合同，以便双方共同遵守。一、概况一、概况1 1、工程地点：、工程地点：2、工程名称：3、专业分包人资质情况资质证书：发证机关：资质专业及等级：有效期：二、专业分包容：二、专业分包容：提供分包容：施工图设计的有防水要求的根底、地下室、厨卫、屋面等全部防水工作容；以及图纸设计变更、图集、规中所有防水的工作容；负责材料送检及检测费用；提供合格的检验试验报告，正规的材料合格证；负责进场材料的保管以及成
2、品保护。三、承包方式三、承包方式乙方以“包工、包料、包质量，包进度、包平安文明施工、包环境保护、包维修的方式，完成甲方委托的防水专业分包的全部施工容。四、工期四、工期1、按甲方指定的土建总承包工程部所安排的进度施工，乙方承诺施工进度不影响工程部安排的施工工期需要。具体工期要求以甲方的进度方案和施工管理人员的指令为准。2、乙方必须严格按照工程部制定的月方案、周方案进展，如完不成，工程部有权安排其他班组人员进场，按人工费 1.2-1.5 倍支付，因调配班组所发生的交通费及其他费用均由劳务分包人支付，后期从工程款中扣除，直至恢复满足工程进度为止，如果乙方不配合工程部或者阻挠其他班组进场，干扰工地施工
3、，工程部有权辞解除. word.zl-.-合同，并按已完工程量的 50%结算工程款。3、由于甲方的原因, 工期根据与业主协商允许的情况下可以顺延 (必须经甲方工程经理确认为准,其他人员确认无效), 双方另行商定进度方案。在排出可行的抢工方案后，但乙方必须无条件的组织赶工,确保规定竣工时间的实现。4、对于施工期间发生不可抗力影响时，双方的经济损失分别由各自承当。不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，假设甲方与业主签订的合同没有相应的标准时，执行或地方政府规定。不可抗力时间发生后，乙方应立即通知甲方工程经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。因不可抗力事件延
4、误的工作时间相应顺延。因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。五、工程质量标准及验收五、工程质量标准及验收1、质量标准1 、乙方施工质量应执行现行的建筑工程施工质量验收规(DB2017)，?地下防水工程施工质量验收规?GB50208-2013)、?屋面工程质量验收规?GB50207-2002 、?地下建筑防水构造?10J301要求。2 、分局部项工程质量评定等级必须到达一次验收合格标准。不合格者除无条件返工外，将赔偿本工程中因返工发生的全部费用。3 3 、防水卷材材料、防水卷材材料1 、主材选用：SBS 防水卷材聚酯胎基 4mm 厚。三元乙丙拉伸 30%的条件下，
5、150h 以上不龟裂按施工图设计 。2 、辅助施工的基层处理剂底子油 、接缝粘结剂等配套材料应与铺贴的卷材材性相容，为厂家配套使用的无毒、环保产品。3 、乙方在施工前，提供材料出厂生产合格证书、材料质量检验证书。4 、进场材料必须有监理、业主认可后抽样封样送指定的检测机构检测，如材料样品检测不合格由此造成返工损失的一切费用由乙方负责。影响工期，处分工程合同价款 10%。2、验收1 、施工过程中的分部、分项验收，经甲方现场工程师、监理工程师检查验收合格后，方可进入下道工序施工。在施工过程中，甲方工程师或监理工程师对材料质量有疑心时，有权随机抽样送检，检验结果如不符合本合同约定的材质要求，一切返工
6、损失费用由乙方承当。. word.zl-.-2 、屋面、卫生间必须进展 24 小时蓄水实验，如有渗漏自行维修，直至不在渗漏，必须承当因渗漏 造成的其他费用。3 、后浇带、施工缝的防水卷材必须按照施工图及规要求进展施工。否那么进展处分。4 、在全部工程完工后，乙方向甲方提供工程验收所需具备的一切文档资料。六、甲乙双方责任和义务六、甲乙双方责任和义务1 1、甲方责任和义务、甲方责任和义务1 、施工前2日，向乙方提供施工图1套，施工进度方案1份。每周在工地会议室由甲方组织生产例会，对一周的生产、质量、平安、文明施工等进展总结，并对下周的工作进展安排。2 、委派为现场负责人，委派为现场技术负责人，派驻
7、现场施工员： 、质量员： 、平安员： 。3 、负责该工程全过程管理和协调，并负责同建立单位、总包单位、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责围的问题。4根据施工图及施工说明，在施工前向乙方进展施工技术及平安的交底工作。如图纸变更，以书面形式通知乙方。5负责施工过程中质量、平安、施工进度、标准化管理等方面的指导、监视、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。6 6 、对乙方在施工中出现因市场价格涨价，要求调整合同单价，不调整而出现罢工、对乙方在施工中出现因市场价格涨价，要求调整合同单价，不调整而出现罢工、闹事等行为，甲
8、方有权将其去除出场，按本合同第七条第闹事等行为，甲方有权将其去除出场，按本合同第七条第 6 6 款的相关约定办理结算。款的相关约定办理结算。7 、甲方负责施工现场的临时用电接至三级配电箱、提供电工、提供临时水源、脚手架等，详见附件 1 工程承包人提供周转一览表。8 、甲方有权对分包工作围和容进展调整。2 2、乙方责任和义务乙方责任和义务1 、合同签定后，根据任务情况抽调经历丰富、责任心强、素质高、能满足施工需要的施工人员参加本工程建立。开工前2天进场，向甲方报送管理人员联系，参加施工前教育及交底并办理有关手续。2 、向甲方提供进场人员，协助甲方办理进场手续及出入证，严禁未办理手续的人员进入施工
9、现场；假设当地需要外来人员办理暂住证的，乙方应予以办理并自行承当相关费用。3 、乙方上岗工人持证上岗率必须到达和地方相关要求，同时将相关证件报甲方备案，乙方相关人员及管理人员因工作不能胜任，按甲方要求必须更换。. word.zl-.-4 、自觉承受甲方对工程施工全过程的指导和管理，必须配备相应的专职岗位管理人员。负责人： 、质检员： 、平安员： 、现场施工员： 、技术员： 。乙方各岗位负责人施工期间必须在现场，确保 24 小时开机，如发现不在施工现场进展处分(如有事必须向甲方现场负责人请假离开)。5 、乙方人员在施工中应保护甲方财物，并做好所有成品保护。对因施工不当或施工质量未到达工程质量验收
10、标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。6 、严格遵守业主及甲方的各项规章制度和管理要求，如有违反响承受甲方的批评教育及罚款处理。严重违章者，甲方有权责令其三天撤离现场。7 、乙方必须为自有人员办理规定的相关保险。否那么乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故，伤亡事故指标、费用均由乙方承当。8 、为确保工程施工的连续性和施工进度的要求，凡遇农忙和节假日，乙方事先必须制定详尽的劳动力安排方案，组织好劳动力，保证工程施工进度。乙方不得因农忙、节假日等原因影响工程施工，假设因人员问题影响工程进度，乙方同意按本合同相关条款执行。9 9 、乙方负责本合同备案，申请工程进度款见附件、乙方负责本合同备
11、案，申请工程进度款见附件 2 2并提供由工人本人签字的每月工并提供由工人本人签字的每月工资表详见附件五资表详见附件五 ，提供发票以及完税证明。，提供发票以及完税证明。1010 、工程承包人如有资金暂时困难时，劳务分包人应予以配合，劳务分包人不得因工程、工程承包人如有资金暂时困难时，劳务分包人应予以配合，劳务分包人不得因工程承包人工程款不到位而停工。不允许出现农民工因工资问题上访、民事纠纷和当地相关行政主承包人工程款不到位而停工。不允许出现农民工因工资问题上访、民事纠纷和当地相关行政主管部门的处分，否那么后果由劳务分包人自行解决处理。管部门的处分，否那么后果由劳务分包人自行解决处理。1111 、
12、乙方负责施工用三级配电箱以下的电闸箱、电线、电缆；灯具、乙方负责施工用三级配电箱以下的电闸箱、电线、电缆；灯具、LEDLED 灯管；石油液灯管；石油液化气含加气费用化气含加气费用 ；笤帚、喷枪、刷子等工具用具、风力灭火器含加油费用；笤帚、喷枪、刷子等工具用具、风力灭火器含加油费用，干粉灭火器、，干粉灭火器、平安帽、手套、平安带等劳保用品的提供并管理；乙方如自有电工必须遵守操作规程，持有特平安帽、手套、平安带等劳保用品的提供并管理；乙方如自有电工必须遵守操作规程，持有特殊工种上岗证。殊工种上岗证。12 、负责现场材料和大库材料装卸、堆放、倒运、和现场平安文明施工工作，负责所使用材料的装车、卸车2
13、00 米以倒运 。13 、乙方应主动承当由于设计变更、委托或甲方原因造成的返工和撤除工作,不得因上述事宜未达成一致意见,而造成施工的中断,或拒绝施工。14 、乙方人员须服从甲方现场施工管理人员有关的指令。未经甲方现场施工管理人员允许，私自施工或未经有关部门交底，造成工程返工现象，分包单位必须承当返工所带来的所有费用以及造成甲方工期延误和自身的损失。15 、乙方不得使用“三无人员童工、残疾人员及有犯罪前科的人员 。七、合同价款及支付七、合同价款及支付1、本合同价款采用固定综合单价 ， SBC120 每平米 18 元，SBS 每平方米 41元，三元乙丙每平方米 55 元，聚氨酯涂膜每平方米 37
14、元。止水条每延长米元，包含完本钱工程工程的人工费、材料费、机械费、利润、管理费、技术措施费、材料检验检测费、11%增值税费；还包含但不限于以下费用：1 、本身工作围的平安文明施工费用、工完场清、垃圾运至场指定地点、材料二次搬运费等。2 、赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班费等。3 、停水、停电、设计图纸和变更连续影响的人员、机械窝工费用。4 、成品保护的费用及未采取成品保护措施而产生的维修费用。. word.zl-.-5 、自身施工的各类防护棚、工具棚、操作台的搭拆。6 、乙方施工区域文明施工、平安防护；7 、与现场其他施工单位穿插施工时发生的窝工费用。8 、乙方有义务做好与其
15、它专业分包商的配合，并不计取任何费用。9 、不在施工图中但在施工方案中明确必须施工的工作容产生的费用。10 、施工现场无水平、垂直运输机械或超出塔吊覆盖围之外所发生的成品、半成品 材料运输费用，不另做考虑。2、本工程施工面积约 m2，施工合同总造价暂定为元整。 结算时，施工面积按照图纸计算，防水卷材附加层为工艺要求，不计算面积。详见合同综合单价及合价表详见合同综合单价及合价表 。3、工程量及价风格整1 、施工围由于设计变更、现场签证引起的变化，工程量按实进展调整，合同中有一样或类同工程价格，按一样或类同工程合同单价执行。合同中没有一样或类似工程双方协商，并经甲方上级部门批准前方可实施。上述情况
16、发生后 7 天，乙方应向甲方报送书面变更合同价款的报告，如未在约定时间上报变更合同价款的报告并已施工，视为该项变更不涉及合同价款的变更。2）、双方约定合同价款的其他调整因素：乙方已对本工程施工现场状况进展了实地考察，并考虑了相关风险因素(因施工方案或施工现场条件变化引起的措施费增加、施工期间人工、材料价格波动、政策性文件调整等),合同价款应包含风险费用，如有发生，结算时不再增加费用。4、工程款支付1 、本工程竣工验收合格后，按建立单位拨付进度款及比例给乙方支付款项。乙方负责提供增 11%值税发票。2 、工程尾款 5%作为保修金，于保修期满后付清(保修执行?建立工程质量管理条例?中的质量保修条款
17、)。质量保修期到期后，甲方支付乙方剩余工程款。3)、工程款支付均为无息支付。5、乙方被清退出场或解除合同的，甲方按照实际完成合格工程量和相应结算单价的60 %给乙方办理工程结算。6、结算程序1 、结算依据：工程进度款申请表及附表详见附件 5 、图纸和变更、签证。2 、结算程序：1 乙方在全部施工工程到达现行验收规和协议要求,且工程验收合格资料齐备后，方可正常进入结算程序；2 2乙方应在验收后乙方应在验收后 1515 天按甲方要求上报结算书，并积极配合甲方进展结算天按甲方要求上报结算书，并积极配合甲方进展结算核对，如未在约定时间上报结算书或以任何理由延误结算核对，乙方承诺向甲方支核对，如未在约定
18、时间上报结算书或以任何理由延误结算核对，乙方承诺向甲方支付付 10001000 元元/ /天的违约金。天的违约金。附表:合同综合单价及合价表工程计工程量计算规那么名称量工程容单 价备注. word.zl-.-单位按设计图示尺寸以面积计算1.斜屋顶不包括平屋顶找坡 按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算。2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积。3.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起局部， 并入屋面工程量。1、基层处理2、冷底子油3、4mm 厚聚酯胎 SBS 改性沥青防水卷材。41 元/2m37 元/2m41 元/2m聚 酯 胎SBS改性沥 青 防水卷材垫层、屋面改性沥青防
19、水卷材m垫层、卫生间、厨房地面涂料防水地下室外墙面防水按设计图示以水平投影面积计算：1.扣除 0.3 m以上孔洞不扣除及凸出地面的构筑物，柱、垛、间壁墙所占面积2.m地面与墙面连接局部， 墙面有防水时，卷起局部不再计算，墙面无防水时卷起局部按图示面积计算， 图纸无标注时卷起高度按 250mm 计算。1、基层处理2、 刷基层处理剂3、 聚氨酯防水涂膜三遍计 1.5mm厚。聚 氨 酯防 水 涂膜m墙体防水按其图示长度乘以1、基层处理高度以平方米计算， 柱及墙垛2、 涂刷冷底子油的侧面积并入墙体工程量， 扣3、4mm 厚 SBS除 0.3 m以上孔洞所占面积。聚酯胎改性沥青防水卷材。聚 酯 胎改 性
20、 沥青 防 水卷材SBC1SBC1m部位及计算规那么按上部位及计算规那么按上1818元 400g/m400g/m2 2/22020述。述。m防水卷材附加层：为工艺要求，按图施工，不计算面积。防水卷材附加层：为工艺要求，按图施工，不计算面积。工程量计算规那么: 按清单计价规 GB 50500 2008 计算规那么计算工程量 。合价：八、平安施工文明施工八、平安施工文明施工1、乙方进场施工人员应遵守甲方的平安文明施工规章制度，签订平安生产责任签订平安生产责任书，书，遵守工程承包人制定的各种制度，严禁违章作业，采取必要的平安防护措施，进场作业人员必须戴好平安帽，临边作业佩戴平安带，消除事故隐患。作业
21、人员必. word.zl-.-须经上岗培训，持证上岗。随时承受行业平安检查人员依法实施的监视检查，在施工期间服从工程承包人的管理。2、乙方负责本专业承包施工过程中的人员平安生产和文明施工，由于乙方平安措施不力、不按规章和要求施工，造成自身及分包围外的事故责任和因此而发生的费用，由乙方承当。甲方可责令乙方停工或退场，并包赔甲方一切损失。3、严禁乙方在施工期间喝酒、打架闹事；对乙方人员不服从管理、打架斗殴、寻衅滋事、偷盗等行为，以及严重影响甲方声誉者，甲方有权清退出场，并处以罚款，造成的损失由乙方承当。外出人员每晚十点前回工地，不得在外留宿，否那么发生平安问题乙方自行负责。4、 甲方应对其在施工场
22、地的工作人员进展平安培训、三级教育考试的平安育，进场后严格遵守甲方的现场各项规章制度；特种作业必须持证上岗，并提供给甲方人证相符的岗位证件。5、甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进展施工。因甲方原因导致的平安事故，由甲方承当相应责任及发生的费用。6、乙方要做到分阶段清楼：分栋进展根底、厨卫、屋面施工后作业面的清理，产生的施工垃圾由乙方自行运出施工现场 2 公里外。同乙方以外的下道工序及工种进展验收、交接，有书面交接记录。7、清楼交接完毕后产生的垃圾，由责任方一天及时清理，否那么由乙方清理，所发生的费用由乙方负责。8、乙方在所分包工序和工期，每天清理一次本围的脚手架硬防护及四口五临边施工垃圾，每
23、 2 天清扫一次主通道楼梯间。9、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危及人身平安的紧急情况作业人员有权停顿作业或撤离危险区域。10、乙方未能履行第八条各项义务，造成工程承包人损失的，劳务分包人赔偿工程承包人有关损失。九、工程质量保修及其他补充约定九、工程质量保修及其他补充约定1、本防水工程施工质量保修期为五年。2、在质量保修期，乙方接到甲方维修通知后，应立即组织人员赶赴现场进展维修，并因乙方施工或材料原因造成的渗漏，承当由此引起的一切费用损失。如因特殊情况甲方有权自行派人保修而无需得到乙方的认可，维修过程中发生的人工、材料、机械等一切费用由乙方承当。. word.zl-.-3、乙方现场防
24、水施工技工人员必须有防水专业上岗证，持证上岗率 100%。4、乙方施工人员如需要在现场食宿，统一由甲方指定的本工程土建总承包方协调安排，费用由乙方自理。十、违约责任十、违约责任在合同履行期间，乙方应认真履行自己应尽的义务，出现以下情况，视为乙方违约：1、乙方未按节点完成方案的，乙方应向甲方支付进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间。3、由乙方负责的质量不合格者除无条件返工外，所用的材料由乙方承当。4、乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关处分的，乙方应向甲方支付甲方被罚金额双倍的违约金。5、乙方必须配备相应的岗位管理人员、配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的，乙方应向甲方
25、支付违约金。十一、合同解除十一、合同解除出现以下情况之一，甲方有权单方解除合同并追究乙方的责任：1、非甲方原因停工三天及以上者。2、乙方施工期间不遵守现行法律法规或强制性标准，如质量、平安、文明施工达不到甲方标准要求(出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不力时)。3、施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。4、不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改良时。5、工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。6、乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。7、乙方必须拥有完整的、实力强的属于自己的施工队伍，不能在工程中出现将局部分项工程转包、分包的现象。假设发现劳务分包人将工程肢解分
26、包或转包他人，那么合同终止，工程承包人不付任何费用。如造成工程承包人其它损失，均由乙方承当赔偿责任。十二、合同争议解决及法律效应十二、合同争议解决及法律效应1、本合同执行中， 如发生合同外争议， 双方应通过友好协商解决。 如协商无效，向工程所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，双方各持一份。合同经双方签字盖章后立即生效。3、本合同以工程质量保修期满， 甲方按合同约定支付结清乙方应得工程款为合. word.zl-.-同执行终止期，合同到期后，即告无效。附件一：甲方提供周转一览表附件二：工程付款申请表及附表附件三：蓄水试验记录附件四：质量平安进度管理违规处分条款附件五：工人工资表及考勤表甲方
27、盖章 ：法定代表人或委托人：签约日期：年月.乙方盖章 ：法定代表人或委托人：签约日期：年月. word.zl-日日.-附件 1 工程承包人提供设备、机具一览表工程承包人提供施工设备、机具一览表工程承包人提供施工设备、机具一览表序号123456塔吊施工升降机品种规格型号单位数量供给时间送达地点备注含司机含司机一级、二级、三级电闸箱及电缆脚手架、跳板. word.zl-.-附件二工程进度款申请表工程进度款申请表工程名称承包人工程名称容：现场工程经理： 签字 合约部：审核领导：审核现场技术总监： 签字 经营部长： 审核现场工长：签字. word.zl-.-工程进度确认单工程名称分项工程名称. wor
28、d.zl-.-工程经理工长技术员工程进度款申请表附表 1，表要求有照片，文字工程质量保证单工程名称分项工程名称分项工程施工单位. word.zl-.-工程经理工程进度款申请表附表 2附件三地下工程防水效果检查记录现场施工员施工班组. word.zl-.-工程名称监理单位施工单位验证方法检查容及结果检验日期检查部位材料形式干水触摸、吸墨纸报纸贴附背水墙面检查人员用干手触摸混凝土墙面及吸墨纸报纸贴附背水墙面检查地下室外墙体的湿渍面积，有无裂缝和渗水现象结论监理工程师施工技术施工记录人：建立单位代表 ：负责人：质检员：防水工程淋蓄水检验记录C7-28. word.zl-.-工程名称施工单位试水日期试
29、水部位试蓄水简况蓄水时间淋水201年月日201年月日屋面厨卫蓄水深度cm试水方式-试水情况检验结果结论监理工程师施工技术施工记录人：莉妮建立单位代表 ：负 责 人：质检员：附件四质量平安管理违规处分条款. word.zl-.-1 1、平安管理违规处分条款单位：人民币元、平安管理违规处分条款单位：人民币元序序 号号12345678910111213141516171819容容未签订平安生产责任书进入施工现场未按规要求配戴平安帽或平安帽质量不符合要求打架斗殴、喝酒闹事高空作业不系平安带防火措施不当、作业面造成火灾隐患。无保护的高空抛物食堂卫生检查不合格或无卫生许可证及人员安康证明的生活区办公室、宿
30、舍、厨房及厕所等卫生差，随地大便的食物中毒随意倾倒垃圾造成环境污染破坏警告标志公共/地下设施的损坏未及时进展工完场清和材料堆放整理擅自撤除四口五临边等防护措施未执行动火作业制度规定和现场燃烧垃圾、杂物的；生活用电不规、不平安的。违反其它和地方平安管理条例、 规但未造成事故的临时用电乱拉乱接的，擅自合闸启用设备在施工现场穿拖鞋或凉鞋的工人，管理人员。用防水涂料乱写乱画的违约金额违约金额2000 元/次个人 50 元/例、施工单位200 元/例2000 元10000 元/次1000 元/次1000 元5000 元/次500 元1000 元/次200 元2000 元/次500 元/次5000 元20
31、000 元/次5000 元/次50 元200 元/次5000 元以上1000 元/天1000 元/次500 元1000 元/次100 元5000 元/例500 元/次每人次罚款 10 元，管理人员每人次罚款 50 元，罚款总额累加。200 元/处，并负责去除2 2、质量管理违规处分条款单位：人民币、质量管理违规处分条款单位：人民币序序 号号1234容容违反和地方建筑工程施工强制性条文， 但未造成严重后果的未建立质量管理责任制并将责任落实到人头未经同意擅自修改工程设计及施工做法的由乙方负责的分局部项质量不合格者除无条件返工外，所用的材料由乙方承当。违约金额违约金额2000 元10000 元/次5
32、000/次1000 元/次第 一 次 验 收 不 合格，罚款贰仟元，第二次检查验收不合格，罚款伍仟元。. word.zl-.-567891011后浇带、 施工缝的防水卷材必须按照施工图和规要求进展施工，否那么进展处分。未经工程部同意即进展下一步施工或进展工程隐蔽的严重施工质量缺陷除常规处理以外对总包方发出的关于质量方面发现的问题通知单未予有效整改和回复的违反其它和地方关于质量管理规定、 规但未造成事故的未进展成品保护， 造本钱专业及承包围外的质量缺陷。1000 元/次1000 元/次5000 元/次以上500 元2000 元/次100 元5000 元/例500 元/次3 3、进度及其他违规处分
33、方法单位：人民币、进度及其他违规处分方法单位：人民币序序 号号122345容容未在规定时间完成甲方口头或书面下达的合理指令乙方未按节点完成方案的工程经理无故离岗例会缺席、迟到 2 分钟以上受到通报批评或媒体曝光的甲方有权保存是否使用司法手段乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的违约金额违约金额3000 元/次1000 元/天500 元/每 24 小时缺席 500 元/次迟到 200 元/次10000 元以上3000 元/次. word.zl-.-附件五农民工支付工资表建筑施工企业劳务公司农民工工资表填报单位盖章序号1234567合计XX工作性别工种日数填报时间：年月日应得工资元实领工资元本人签字备注此栏一般填写 XX 号. word.zl-.-工程负责人劳务负责人制表人工 人 考 勤 表年月日242526272829303112345678910工 人 考 勤 表年月日24252627282930311234567891011 1213141516171819202122232411 12131415161718192021222324. word.zl-.-. word.zl-
