《煤矿井下掘进工程承包合同书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《煤矿井下掘进工程承包合同书(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、.-煤矿井下掘进工程承包合同煤矿井下掘进工程承包合同合同编号:合同编号:工程名称:工程名称:工程编号:工程编号:工程类别:工程类别:发包方简称甲方发包方简称甲方 :承包方简称乙方承包方简称乙方 :签订时间:签订时间:签订地点:签订地点:. word.zl-.-根据?中华人民国经济合同法?、 ?建筑安装工程承包合同条例?和煤炭部有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同。第一条第一条工程工程工程工程一、工程名称:二、工程地点:三、承包围、工程容1、承包围:2、工程容:3、参照初步设计要求四、合同价款:第二条第二条双方责任双方责任一、甲方责任1、办理应由甲方办理的相关证件。2、提供乙方
2、办公、住宿、洗澡、矿灯、自救器等。3、负责乙方培训,保证乙方正常的工作、生活环境。4、通往施工现场的水源、电路、通讯线路、运输线路;满足施工用水、用电量的需要。. word.zl-.-5、保证运输系统、通风系统、机电系统、延伸固定设备材料及时供给和正常运转。保证乙方月工作日在 26 天左右政策性影响除外 ,否那么根据情况赔偿乙方损失。6、改善施工环境,保证水、电、路、通讯工程的正常使用。7、合同签订后天提供完整的设计说明书及施工图一式份;施工技术资料包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制点等份。8、按时参加工程的月末验收、中间验收、隐蔽工程验收,负责组织工程的竣工验收。9、对工程进度、质量、合
3、同履行情况进展监视检查,负责签证和受理各项报表及协商其他有关事宜,及时解决应由甲方解决的问题。二、乙方责任二、乙方责任1、必须服从甲方同意的管理,及时参加甲方用工培训,提高专业技术水平,人人树立平安第一的思想,遵守甲方各项规章制度,必须保证生产人员、数量、素质。2、负责施工区域的临时设施、水电管理的敷设、管理、使用和维修工作。3、自行解决支护设备,维修保养费用自理。4、如有平安问题,工人工伤费用由乙方自理。5、编制施工组织设计,做好各项施工准备工作。6、严格按照施工图说明及质量要求进展文明施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。7、及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告,以及
4、向甲方提出月末验收和中间验收方案;提供月份施工作业方案,材料设备等进. word.zl-.-场方案包括月方案、用水、用电方案 ,月份施工统计报表,工程事故报告等。8、工程竣工后,及时清理现场,做到工完场清,在规定的时间提出完整的竣工验收资料,办理竣工验收手续和提出竣工决算。9、已完工的构筑物和安装的设备,在双方约定的移交日期应负责保管。第三条第三条工程期限工程期限1、每月工作日为天,自年月日开工,至年月日。2、甲方未能按约定保证通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、满足施工用水、用电量的需要,图纸供给不齐全、不及时,供给的材料、设备和工程拨付不及时,以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引
5、起的延期开狗狗、中途停工和窝工,经甲方签证后,每天每人补元,工期顺延。3、因乙方施工管理不善或者乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期,工期不予顺延。4、工程量每月进展考核,炮掘工作面任务为 90m/月,机掘工作面任务为 180m/月。如果乙方连续两个月完不成任务,甲方有权解除合同。第四条第四条工程质量与验收工程质量与验收1、乙方必须按照施工图纸、说明书和颁发的有关规、规程和标准进展施工,并承受甲方的监视。2、甲方有权提出井巷单位工程要求到达的质量等级,工程质量标准按照或行业的工程质量标准检验。. word.zl-.-3、甲方要求的“创优工程,工程竣工后,经质量验收到达优质工程,甲
6、方应按工程造价的支付优质工程增加费。4、乙方在施工过程中必须遵守以下规定:1月末验收和中间验收。由甲乙方组织有关单位进展月度验收和中间验收,验收合格后各方在验收证书上签字。2隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前 3 天书面通知甲方参加检验,双方确认工程合格后在工程验收证书上签字,如果甲方不能如期派人参加检验,乙方可自行检查验收,做好隐蔽工程的验收记录,甲方应予成认。工程隐蔽后锐甲方提出复验,乙方应予同意,复验合格,工期应顺延,其费用由甲方负担;复验不合格,费用由乙方负担,工期不予顺延。如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收,甲方提出复验,不管合格与否,费用由乙方负担,工期
7、不予顺延。3竣工验收。乙方在单位工程预计竣工前 10 天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料,由甲方组织有关单位在15 天之验收完毕。验收合格,在验收证书上签字,进展单位工程质量评级并认证。如验收不合格,应分清责任,限期整改,直到到达合格标准,所发生费用及工期由责任方负责。4竣工验收后,乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式三份,移交甲方。第五条第五条材料、设备的供给、验收和差价处理材料、设备的供给、验收和差价处理一、除甲方供给以外的其他材料、设备由乙方采购。二、任何一方供给的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供给,必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程,任何一方认为. word.zl
8、-.-对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验不符合质量要求的,不得用于工程建立中,且应该按指定时间撤离施工现场,其复验费用由材料设备供给方承当。三、因材料质量不合格所造成的损失包括仓库保管费由材料供给方负责。四、根据工程需要,经甲方代表签证,乙方可使用代用材料。因家当原因使用时,由甲方承当发生的经济支出,因乙方原因使用时,由乙方承当费用。五、因材料设备供给不及时造成停工待料时,其停、窝工损失由供货责任方承当。第六条第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付与结算一、工程价款的支出与结算,应根据双方协商价格执行。二、每月2025 日及时向乙方结算上月工程款,合同期满一次性结清欠乙方工资。三、
9、 巷道掘进任务为炮掘工作面 90 米/月, 综掘工作面为 180 米/月,每超一米补 600 元,每欠一米罚 3800 元。四、工程价款的结算依据,除工程计价依据外,还应有:1、施工组织设施或方案;2、设施变更文件;3、隐蔽工程、工程变更、岩石硬度变化、材料代用等签证;4、井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料;5、价差调整资料;6、其他有关工程造价增减的合同文书往来函件或签证。. word.zl-.-五、确因甲方延期支付工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成乙方停工窝工及其他损失的应由甲方承当。第七条第七条施工与设计变更施工与设计变更一、甲方提供的设计图纸、说明书和有关技术资料,作为
10、施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和会审,作出会议纪要,作为施工的补充依据,甲乙双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或不合理之处,双方应及时以书面形式通知对方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计。乙方按修改或变更的设计进展施工。由于设计修改或变更而发生增减费用包括返工损失、停工窝工、人员和机械设备调迁,材料构件积压的实际损失,工程量增减变化等由甲方承当,并调整合同价款,工期也做相应调整。三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经设计或有关技术部门审查,甲方同意后采用并实施,其节约的价值按规定分配。四、甲方如需修改或
11、变更设计,必须有原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸,乙方才予实施。重大修改正增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。第八条第八条违约责任违约责任乙方违约责任一、工程质量不符合合同规定的负责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的,乙方. word.zl-.-偿付逾期违约金。三、保修期如发生质量问题,乙方接到甲方通知后日进展修理,否那么,甲方有权另请施工单位进展修理,因此而发生的修理费用由乙方承当。甲方违约责任一、未能按合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得意顺延外,还应赔偿
12、承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓修或由于设施变更及设计造成的返工应采取措施弥补或减少损失,并应赔偿乙方由此造成的实际损失。三、工程末验收,甲方提前使用或擅自运用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承当。四、因政策或自然灾害,人力无法抗拒,合同无法继续,甲方应将工程保证金全额退还,并对乙方的设备、资金、工人工资进展结算支付,如甲乙双方单方面违约,造成的经济损失,由违约方进展经济赔偿。由于乙方工程质量和进度达不到要求时甲方有权终止合同。第九条第九条纠纷的解决方法纠纷的解决方法本合同履行中发生争执,双方当事人应及时解决,协商不成课申请煤炭部主管部门进展协调,协调不成活调解示达成协议,可
13、向人民法院起诉。第十条第十条施工平安施工平安乙方按煤矿平安规程及有关规定做到平安施工,承当由于自身平安措施不力造成的责任和因此发生的费用,发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任. word.zl-.-方承当责任和有关费用。第十一条第十一条负责负责一、本合同一式三份包括附件甲乙双方各执一份。二、本合同自双发代表签字,加盖公章或合同专用章即生效。需要办理公证的,自公证之日起生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。三、本合同签订后,如需修改补充的,双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的组成局部。甲方盖章 :乙方盖章 :单位地址:单位地址:法定代表人签字 :法定代表人签字 :代理人签字 :代理人签字 :开户银行:开户银行:账号:账号:电挂:电挂:邮政编码:邮政编码:. word.zl-