《2022年工程招标与合同管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年工程招标与合同管理（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、06289工程招标和合同管理 (11.10) 单选题，共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。1. 公民委托律师代理诉讼属于A.法定代理B指定代理C约定代理D.委托代理正确答案： D 2. 在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是A.谈判B要约邀请C.要约D.承诺正确答案： C 3. 经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时A.另一方可请求法院强制执行B仲裁机构可强制执行C另一方可以请求公安机关强制执行D另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款正确答案： A 4. 保证合同是 () 签订的合同。A.债权人与债务
2、人B债权人与保证人C债务人与保证人D.保证人与被保证人正确答案： B 5. 某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于A. 釆取欺诈手段B釆取胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理正确答案：A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 7 页6. 建设工程纠纷解决的几种途径中，() 是依靠国家强制力来实现的。A和解B调解C.诉讼D仲裁正确答案：C 7. 采用() 方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A公开招标B邀请招标C.议标D
3、.比价招标正确答案： A 8. 业主与中标单位签订施工合同后， 应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其A购买招标文件费用B.编制投标文件费用C.投标保证金D现场考察费正确答案：C 9. 根据招标投标法的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量不得少于 () 家。A.2 B 3 C.4 D 7 正确答案： B 10. 根据招标投标法的有关规定，下列说法符合开标程序的是A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B开标地点由招标人在开标前通知C.开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加D.开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加正确答案： A 11.
4、 工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A.设计方案的优劣精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 7 页B设计任务完成的进度C.设计取费的标准D.设计单位的资历正确答案： A 12. 监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则A.监理工程师应推迟计量时间B监理工程师单独计量无效C.监理工程师单独计量有效D监理工程师可不必再计量正确答案： C 13. 采用 FIDIC 合同条件的施工合同， 计入合同总价内的暂定金额使用权由() 控制。A业主B监理工程师C.总包商D.分包商正确答案： B 14. F
5、IDIC 合同条件规定的“指定分包商”是指的承包商。A.由业主选定，与总承包商签订合同B由总包商选定，与业主签订合同C.由监理工程师选定，与业主签订合同D由业主选定，与监理工程师签订合同正确答案： A 15. 建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10 天内未作出任何答复，则A.该项索赔视为已经批准B视为已被拒绝C.尚待批准D.承包商应进一步提交索赔证据正确答案： C 二、填空题，共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。?1. 合同主体包括 () 、() 和其它组织。?2. 承包商的实力主要包括人员实力、() 实力、管理实力和 () 实力四个方面。?3. 建筑市场与工
6、程项目招投标的关系是相互() 、相互 () 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 7 页?4. 标底编制的计价方法有 () 法和() 法两类。?5. 影响国际工程投标决策的主要因素是() 因素、工程因素和 () 因素。?6. 施工合同是施工单位进行工程建设() 管理、() 管理和费用管理的主要依据。?7. 建设监理合同主体间的关系是() 和() 的关系。?8. 国内工程投标报价费用是由直接费、() 、利润和税金以及 () 等组成。?9. “三通一平”是指路通、 () 、电通和 () 等。?10. FIDIC 的合同条件可分为
7、 () 和() 两部分。三、判断题，共 9 小题，每小题 1 分，共 9 分。?1. 当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。（）正确答案： ?2. 一般来讲，土地所有权可以设置抵押。（）正确答案： X ?3. 招标代理单位可以接受同一招标工程的投标代理和投标咨询业务。（）正确答案： X ?4. 施工过程中，监理方指令错误，导致施工方蒙受工期及费用方面的损失，为此施工方应通过监理方向业主方进行工期与费用的索赔。（）正确答案： ?5. 开标应当在投标截止时间后，按照招标文件规定时间和地点公开进行，已建立建设工程交易中心的地方，开标应当在建设工程交易中心举
8、行。（）正确答案： ?6. 投标文件的正本应密封，副本可以不密封。（）正确答案： X ?7. 某一合同被法院认可为可撤消合同，甲、乙双方约定的违约金为4 万元，合同履行阶段双方各受到 2 万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方为主要过错方，应承担 75% 的过错责任。也就是说甲方应赔偿乙方1 万元的损失。（）正确答案： ?8. 施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工发包给具有相应资质条件的分包单位。（）正确答案： X ?9. 特殊分包工程价款可由分包人与承包人结算。（）正确答案：四、名词解释题，共5 小题，每小题 3 分，共 15 分。精选学习资料 - - - - - - - - -
9、 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 7 页1.不平衡报价法正确答案：是指在总价基本确定的前提下， 如何调整内部各个子项的报价的投标法。2.现场考察正确答案：是指在招标文件发放后由招标单位组织投标单位对工地现场的考察，目 的在于了解工程场地和周围环境情况，以获得投标单位认为有必要的信息。3.建设监理正确答案：是指具有相应资质的工程监理企业接受业主的委托，根据项目建设文件、 有关法律、法规、监理合同及其他工程建设合同，代表业主对承包商的建设行为实施的监控的一种专业化服务活动。4.保函正确答案：是指第三者应当事人一方的要求以自身信用为担保下的某种责任或义务的旅 行而提出的一种具
10、有一定金额一定期限承担其中支付责任或经济赔偿责任的书面付款保证承诺。5.标底正确答案：是指由招标单位或委托建设行政主管部门批准的具有编制标底资格和能力的 中介代理机构，根据国家（或地方）公布的统一工程项目划分、统一的计量单位、 统一的计算规则以及施工图纸、 招标文件， 并参照国家的技术标准、经济定额所编制的工程价格。五、简答题，共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。1.合同法的基本原则是什么？正确答案： 答：1 合同当事人法律地位平等原则；2 合同当事人依法享有自愿订立合同原则（丨分、 3合同当事人应当遵守公平原则确定各方的权利和义务；4合同当事人行使权利、履行义务应当遵守诚实信用的原则
11、；5合同当事人订立合同、履行合同，应当遵守法律、行政法规、尊重社会公德，不扰乱社会经济秩序，不损害社会公共利益的原则；2.建设单位招标应具备什么条件？正确答案：答：1应当是法人或依法成立的其他组织；2有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；3有组织编制招标文件的能力；4有审查投标单位资质的能力；5有组织开标、评标、定标的能力。3.承包商为了搞好索赔，平时应注意记录和积累保存好哪些资料？正确答案：答：（1）施工日志； 2来往信件；（3）气象资料；（4）备忘录；5会议纪要；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 7 页（6）工程照
12、片和工程声像资料；（7）工程进度计划； （8）工程核算资料；（9）工程图纸；（10）招投标文件4.合同法规定了哪几种无效合同？正确答案：答： 1一方以欺诈，胁迫的手段订立合同，损害国家利益；2恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；3以合法形式掩盖非法目的；4 损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。六、案例分析题，共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分。1.某髙速公路建设项目，采用公开招标方式，在参加投标的单位中，假定有下列情况发生，应如何处理。A 单位在投标有效期内撤销了投标书；B 单位提交了投标书之后，于投标截止日前用电话通知招标单位其投标报价7000 万元有误，多报
13、了300 万元，希望在评标中进行调整；C 单位的投标书上只有投标人的公章；D 单位没有参加标前会议。正确答案：答：A 单位的标书为废标，没收其投标保证金；对 B 单位的报价评标时不调整，因其没有采用书面形式；C 单位的标书为废标； 对 D 单位不作处理。2.某工程项目，经过评标后，招标人与中标人签定了工程承包合同，在专用条款中约定的合同工期为8 个月，开工日期为6月 1 日。在施工过程中，发生了如下事件：由于承包人的施工机械不能按时进场，承包人向工程师提出延期到6 月 10 日开工的要求，工程师表示同意。对一项己经检查验收的隐蔽工程项目，工程师怀疑存在质量问题，于是要求承包人进行剥离开孔再次检
14、查，发现质量不合格。由于承包人对该项工作的返工，使工期延长 5 天，承包人为返工增加了5 万元的费用投入。8 月 10 日到 14 日，下了一场50 年一遇的特大暴雨，使这5 天内工程处于停工状态，承包人的一台土方机械因暴雨损坏，修理花费了3 万元，工人窝工损失1 万 元。在一个关键工作上，本应该于 9 月 1 日交给承包人的图纸直到9 月 10 日才给承包人， 使承包人这10 天内处于停工待图状态。工人窝工损失2 万元，机械台班闲置损失 4 万元。问题：(1)分别说明以上项事件发生后，承包人获得的工期索赔和费用索赔各多少？为什么？（2）确定合同竣工日期及承包人可以得到的费用补偿额。精选学习资
15、料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 7 页正确答案：答（ 1）这属于隐蔽工程重新检验不合格的问题，故不能给予承包人工期和费用索赔。(2)合同竣工日期为次年2 月 20 日，即从开工日6 月 10 日起算， 再加索赔工期10天，费用补偿为 6 万元。 （3）属于不可抗力的原因，可以给予承包人的工期顺延的补偿，即工期延长5 天，但承包人自己自身的损失不补偿。（ 4）属于非承包人原因，给予承包人工期延长10 天，费用补偿6 万元。3.某工程项目，经过评标后，招标人与中标人签定了工程承包合同，在专用条款中约定的合同工期为8 个月，开工日期为6
16、月 1 日。在施工过程中，发生了如下事件：由于承包人的施工机械不能按时进场，承包人向工程师提出延期到6 月 10 日开工的要求，工程师表示同意。对一项己经检查验收的隐蔽工程项目，工程师怀疑存在质量问题，于是要求承包人进行剥离开孔再次检查，发现质量不合格。由于承包人对该项工作的返工，使工期延长 5 天，承包人为返工增加了5 万元的费用投入。8 月 10 日到 14 日，下了一场50 年一遇的特大暴雨，使这5 天内工程处于停工状态，承包人的一台土方机械因暴雨损坏，修理花费了3 万元，工人窝工损失1 万 元。在一个关键工作上，本应该于 9 月 1 日交给承包人的图纸直到9 月 10 日才给承包人，
17、使承包人这10 天内处于停工待图状态。工人窝工损失2 万元，机械台班闲置损失 4 万元。问题：(1)分别说明以上项事件发生后，承包人获得的工期索赔和费用索赔各多少？为什么？（2）确定合同竣工日期及承包人可以得到的费用补偿额。正确答案：答（ 1）这属于隐蔽工程重新检验不合格的问题，故不能给予承包人工期和费用索赔。(2)合同竣工日期为次年2 月 20 日，即从开工日6 月 10 日起算， 再加索赔工期10天，费用补偿为 6 万元。 （3）属于不可抗力的原因，可以给予承包人的工期顺延的补偿，即工期延长5 天，但承包人自己自身的损失不补偿。（ 4）属于非承包人原因，给予承包人工期延长10 天，费用补偿6 万元。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 7 页
