《建设工程设计合同格式版（七篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同格式版（七篇）.doc（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程设计合同格式版建设单位（甲方）：_地址：_邮码_电话法定代表人：_职务设计单位（甲方）：_地址：_邮码_电话法定代表人：_职务为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据_批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条甲方委托乙方承担_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_。第二条甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图
2、设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护
3、乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1.乙方必须在_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文一式_份，施工图设计文件一式_分，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行收费。_年_月_日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（
4、2）。2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费（或按设计阶段中返工的工作量百分比计算）。2.原
5、定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的2%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设
6、计完成后分别拨付）。第六条奖励与违约责任1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取_%奖励乙方。2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
7、务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其他约定_本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，可选择：（1）向仲裁机构申请仲裁，（2）直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送_、_、_.等单位各留存一份。建设单位
8、（甲方）：_代表人：_年_月_日设计单位（乙方）：_代表人：_年_月_日建设工程设计合同格式版（二）甲方：xx市第中学（以下简称甲方）乙方：xx有限公司xx分公司（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：第一条工程项目及施工期限一、工程名称：xx市第中学建设工程二、工程地点：xx市第中学三、承包范围：xx市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统安装四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调六、质量等级：达到优良标准第二条工程
9、承包方式一、工程承包方式为包工包料。第三条工程方案设计及变更一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方;若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。第四条工程期限一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。4.不可抗力因素而延误工期。第五条工程造价及付款方
10、式、时间一、合同价款：本合同工程总价定为人民币25300.00元，即贰万伍仟叁佰元整。二、付款方式、时间：1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的50%，即12650.00元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。2、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方本工程合同额的50%：即12650.00元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。第六条工程验收一、在工程未经验收前，甲方不得提前启用或擅自运用系统。否则，由此而发生的质量及其它问题，乙方不承担责任。二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内，应组织有关人员按上述标准进行验收。三、工程在通过验收一周内，乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方
11、。第七条甲乙双方的责任一、甲方责任：1、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检查，办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。2、提前两天书面通知乙方开工时间。3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜。4、协助解决施工现场用水用电。乙方自备用水用电设备。二、乙方责任：1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排，按统一规定办事。2、认真听取甲方施工图会审意见，并于三天内修改完后送甲方认可。3、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。4、遵守甲方的安全管理制度及施
12、工现场的有关规定，在指定的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫。若由乙方原因造成工程财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。5、工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成品保护。若因乙方原因造成损坏，乙方应按成品进行赔偿。6、认真按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查，为检查检验提供便利。7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损坏。8、按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质理，按期完工和交付使用，不得推迟工期。9、负责做好本工程所有材料、设备的保管，在甲方验收系统前，材料及成
13、品安全由乙方负责，损坏或丢失照价赔偿或更换。10、严格执行安全施工防护措施，施工人员、工具及其财产安全由乙方自行负责，自觉接受甲方监督，否则，引起的一切安全事故由乙方承担责任并赔偿甲方及相关单位和人员的损失。第八条违约责任一、如乙方延期交付工程，则每延迟一日，应按工程总价万分之四向甲方支付迟延履行金。二、如甲方延期付款，则每延迟一日，应按应付款万分之四向乙方支付迟延履行金。三、施工方必须对工程质量负责，若工程一次验收通不过，复验测试费用由乙方承担。若工程二次验收不合格，该工程视为不合格工程。乙方应承担工程所发生的所有费用，并按工程总价的20%向甲方支付违约金。四、甲乙双方应互负保密义务，任何一
14、方不得将本协议内容或其它相关技术信息资料泄露给第三方。任何一方泄密，违约方应一次性向非违约方支付违约金人民币拾万元整，并赔偿非违约方因此所遭受之损失。五、甲乙双方任何一方有其它违约行为，应向对方支付本合同之工程总价5%的违约金，并赔偿非违约方全部损失。第九条其它事项一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。在争议解决过程中，合同中非争议部分仍应继续履行。二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行，受影响一方应在不可抗力事件发生后的48小时内书面通知另一方。由双方商定终止或继续执行合同。三、自工程验收
15、合格之日起一年内，除人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用外，其余均由乙方在1_日内免费维修，维修时间依照现场破坏程度与甲方商议完成。四、有关合同的其它未及事项，双方应通过友好协商解决。如双方同意，可就商定内容签订补充协议，与主合同具有同等法律效力。五、合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。六、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。甲方：甲方代表：签订日期：_年_月_日乙方：xx有限公司xx分公司乙方代表：签订日期：_年_月_日建设工程设计合同格式版（三）订立合同双方：建设单位：_，以下简称甲方；设计单位：_，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据建设工程勘察设计合同条例的规定和_
