《土方工程承包协议书标准范本（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方工程承包协议书标准范本（四篇）.doc（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、土方工程承包协议书标准范本发包人（以下简称甲方）_承包人（以下简称乙方）_经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元3（石砂）。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯
2、实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算
3、方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。店面承包合同建房承包合同果园承包合同渔业承包合同八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人（甲方）：_ 承包班组长（乙方）：_联系电话：_ 联系电话：_二、发包工程的注意事项有哪些发包人可以将建设工程中的勘察、设计、施工等不同工作任务，分别发包给勘察人、设计人、施工人，与其签订相应的承包合同。这种发包形式有利于吸引较多的承包商参与各项工
4、程建设业务的投标竞争，使发包人有更大的选择余地;也有利于发包人对建设工程的各环节、各阶段实施直接的监督管理，这对于那些具有建设活动方面的专业技术人才，对工程建设有较强的组织管理能力的承包商来说是有利的。不论发包人采取何种方式与承包人签订合同，不得将建设工程肢解发包，即不得将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。这是针对目前我国建设市场中多有发生且危害较大的将工程肢解发包的实际情况所作出的规定。一些发包单位将按其性质和技术联系应当由一个承包单位整体承包的工程，肢解成若干部分，分别发包给几个承包单位，使得整个工程建设在管理和技术上缺乏应有的统筹协调，往往造成施工现场秩序
5、的混乱、责任不清、严重影响工程建设质量，出了问题也很难找到责任者。而且从实际情况看，肢解发包往往与发包单位的工作人员徇私舞弊、利用肢解发包多拿回扣等违法行为有关。因此民法典禁止发包人将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。至于如何确定是否应当由一个承包人完成的建设工程，需要由国务院有关主管部门根据实际情况作出具体规定。如对一幢房屋的供水管线，发包人就不应将其分成若干部分发包给几个承包单位。如果对一幢房屋中的供水管线和空调设备的安装，尽管都属于同一建筑的设备安装，但因各有较强的专业性，发包人可以将其分别发包给不同的承包单位土方工程承包协议书标准范本（二）承包人（以下简称乙
6、方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：_本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：_包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：_开挖、运输土方元/m3（石砂）。四、工期要求：_按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：_1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建
7、设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求：_1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：_采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2
8、天支付清工程款，。八、仲裁与调解：_如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。单位工程负责人（甲方）：_承包班组长（乙方）：_ 联系电话：_联系电话：_年_月_日 _年_月_日土方工程承包协议书标准范本（三）发包人（甲方）：自贡市第二建筑工程有限公司江安上城国际项目部承包人（乙方）：身份证号码：承包人地址：根据工程生产的需要，经甲乙双方友好协商，甲方同意将承建的江安飞跃上城国际商住楼的基础土石方工程承包给乙方操作，为明确双方的责、权、利，保证双方的利益，经协商达成以下条款，供双方共同遵照执行。一、工程名称：江安飞跃上城国际商住楼。二、工程地址：江安中心路碓窝井。三、
9、基础工程结构形式：条形砼基础及少部分独立柱基。四、承包范围及分包形式1、基础开挖范围内土石方的挖方及运输、倒土（包括基槽、基坑的破碎、挖、运、倒土以及基槽、基坑的修边检底）。2、分包形式：单价包干。五、工程结算方式及承包价格1、土石方按实收方计算。基槽、基坑的挖方包括坑、槽的清边检底，达到验收要求。2、承包价格：按实际收方量计算：180元/m3六、价款支付完工后支付全部工程款的80%，剩余工程款在俩个月内全部支付完。七、工程所需用具，设备等双方负责范围：1、甲方负责向乙方提供基础施工图纸及向乙方交代每单元四边主轴线。2、乙方负责所有的放坑、槽线，甲方派人配合。严格按照施工图纸的尺寸大小及标高进
10、行开挖、清理，并达到验收要求。3、乙方自行准备挖机、运输车辆、放线所需的一切工具。八、施工工期施工工期为15天,如果每延误一天，则按500元/天进行处罚。若遇不可抗拒因素,工期顺延。九、工程质量1、甲方有权监督乙方分包的工程质量，乙方应严格按有关施工规范、图纸进行操作施工，产品必须一次性交验合格，乙方应精心组织、精心施工，以确保工程质量优良，如乙方在施工中出现自己放线错误造成的一切损失由乙方承担。十、安全生产乙方必须严格按照国家现行的安全操作规程和有关规定，进场必须设兼职安全人员，建立健全安全制度，禁止违章操作，甲方有权监督乙方分包工程的安全生产，若发生安全事故，经济损失双方负责的范围如下：1
11、、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在_元以内全部由乙方负责。2、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在_以上由甲、乙双方协商解决。3、若因乙方不戴安全帽，高处作业不系安全带发生的事故，无论原因如何，主要责任属乙方，并由乙方负责经济损失。4、若工地发生安全事故，无论责任属谁方，乙方均应积极组织相关人员同甲方一超，抢救伤员，保护现场。十一、双方责任1、甲方责任：组织乙方人员的入场教育和工程质量、安全生产进行技术交底和公司有关规章制度的教育，并做好记录，记录由双方代表签字，对已完工程量进行验收并办理价款支付。2、乙方责任：（1）对所有进场人员进行管理和教育;（2）乙方进场后要认真熟悉施工图及
12、规范，在施工过程中必须严格按现行规范施工作业，班组每天坚持召开全体员工班前会，总结查找施工中的质量、安全隐患，确保质量、安全正规化、正常化;（3）服从甲方项目经理和施工员的指挥，做到遵章守纪，爱护产品，保护财产及设施;（4）机械设备由乙方自行负责管理;（5）严禁出现材料的浪费。（6）做到工完场清,没有用完的材料及时收检,（7）施工中的作业人员，应文明施工，并确保安全生产。A、凡发现穿拖鞋、不戴安全帽上班处2050元/人、次的罚款;B、高处临边作业，不系安全带处50100元/人、次的罚款。C、饮酒后上班者处50100元/人、次的罚款。D、外架作业，严禁单板操作，违者罚款50100元/人、次。经教
13、育仍不整改者加倍处罚。F、工地上无论任何原因而发生打架斗殴者，双方将受到1000_10000元/人、次的处罚，并承担伤者的一切费用。十二、违约责任甲乙双方必须严格遵守以上条款，确保工程进度和工程质量及安全生产，如发生安全和质量事故，按双方签订的安全和质量责任执行。十四、其它事宜：十五、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。十六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方盖章和签字后生效，本工程完清结算，且付清余款后，本合同自动失效。甲方负责人：乙方承包人：身份证号码：_ 身份证号码：_电话号码：电话号码：_年_月_日土方工程承包协议书标准范本（四）甲方（发包方）：乙方1（承包方）：乙方2（承包方）：
14、甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用的原则，依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等法律、法规和宁夏回族自治区的有关规定，为了明确双方权利、义务，经双方协商一致同意，签订本合同并严格履行。第一条承包工程范围（一）工程名称：拆迁清运、土方开挖及回填工程。（二）工程地点：_。（三）工程范围和内容：本工程所有地上附着物拆迁清运及土方的开挖、运输、回填。（四）全部工程合同造价：1、本工程所有地上附着物（包括两幢楼房及周围所有平房和其他场地内的所有附着物、堆放物等），拆迁工程量约8000平方米，拆迁包干合同价款为80000元。2、本工程土方开挖单价每立方米11元，最终以甲方确认的实际开挖工程量计算总价款。3、本工程的土方回填单价每立方米11元，最终以甲方确认的实际回填工程量计算总价款。4、以上13条款的工程价款为一次性包干价（包括拆除地上附着物、清运建筑废料、垃圾、开挖、回填、运输、堆放物的费用及城管、市政、环保、卫生、拆迁许可等相关部门需办理手续的费用，同时本价款包括机械、燃油费、垃圾安置费等一切费用），不再计取任何费用。第二条工程期限开竣工日期：以上三项工程开工时间由甲方总监决定，甲方派单及图纸交予乙方，乙方应严格按照甲方的要求如期完工
