2023年工程地质勘察合同

《2023年工程地质勘察合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程地质勘察合同（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2023年工程地质勘察合同2023年工程地质勘察合同1发包人（甲方）：承包人（乙方）：甲方委托乙方承担 任根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工 程的具体第一条工程概况：1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：1.6承接方式1.7预计勘察工作量:第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、 可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）许可 等批件2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、 工程总平面2.3提供勘察工作范围：已有的技术资料及工

2、程所需的坐标与标 高资料。2.4甲方不能提供上述资料，由乙方自行收集的，甲方需向乙支 付相应费用。第三条乙方向甲方提交的勘察成果资料：12份，电子文档2份。乙方向第四条工作周期、收费标准及付费方式4.1工作周期4.1.1签定合同生效后5日内提交所有勘察成果资料，由于甲方 或乙的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办 理。4.1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定 的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响 以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1勘察费合同价（暂定）人民币万元，其中：1）本次项目中标价暂

3、定按设计费的30%计取，即万元，最终2）以上费用均已包括投标人支付本次招标项目的建设工程交易 服务费;完成4.2.2提交的.勘察成果资料经甲方认定，结算书送造价部门审 定后，甲方付第五条甲方、乙方责任5.1甲方责任5.1.1甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及 技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人 应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料 图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使乙方在勘察工作过程中发生人身 伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3甲方应及时为乙方提供并解决勘察现场的工作条件

4、和出 现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、 处理施工扰民及影5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作 业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危 险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据乙方提出 的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用 和运到现场，派人与乙方的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应 按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7由于甲方原因造成乙方停、窝工，乙方仅能得到工期顺延 的赔偿;发包人若要求在合同规定时

5、间内提前完工（或提交勘察成果 资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。5.1.8甲方按合同约定履行付款义务后，乙方提交的成果文件知 识产权专属甲方，乙方不再享有相关权利5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。5.2乙方责任5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托 书及技术要5.2.1由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无 偿给予补充完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善，需另委托 其他单位时，乙方应承5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要，派人与甲方的人员一起验 收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件

6、（或工作现场地形 地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工 作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的乙方人员，应遵守发包人的安全保卫及其它 有关的规章5.2.6乙方工作人员必要的生产、生活条件相关费用由乙方自己 承担。5.2.7乙方需进行后续施工现场配合服务，费用已包含在合同价 中。5.2.8本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。第六条违约责任6.1由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术 要求时，其返工勘察费用由乙方承担。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合 同时，乙方未进行勘察工作的，不退还甲方已

7、付定金;已进行勘察工 作的，完成的工作量在50%以内时，甲方应向乙方支付暂定勘察费的 50%,计 元;完成的工作量超过50%时，则应向乙方支付暂定乙方100% 的勘察费。6.3由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料， 每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.4本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙 方不履行合同时，双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协 议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条 其它约定事项：第九条本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决。协商或调解不成时，向有管辖的人民法院起诉。第十条本合同自甲方、乙方签字盖章后生效;按

8、规定到建设行政 主管部门规定的审查部门备案。甲方、乙方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴 证。发包人、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式份，甲方份、乙方份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：（签字）法定代表人: （签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案（盖章）:鉴证意见（盖章）:备案号：经办人：备案日期：年 月曰鉴证日期：年 月曰2023年工程地质勘察合同2发包人：（以下简称甲方）勘察人：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法及国家有关

9、法规规定，结合本工 程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包 人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称1.2工程建设地点：1.3工程勘察任务（内容）与技术要求：1）水埋藏条件；2）查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对 场地的稳定性作为评价;的各类建筑作出地基基础类型的判断及基坑 开挖与支护、工程降水方案进步分析评价；6）在勘探中发现有地貌单元交接部分和地层变化较大的地段，勘 探点应予以加密；7）勘探中判断基础入岩层（中风化或微风化）时，则要求深入完整 岩层厚度不小于5米;8）其他要求详见岩土工程勘察规范（GB50021-）。

10、如果本合 同技术要求与现行规范不一致，按高标准执行。1.6按相应地质勘察规范确定。第二条：勘察人向发包人提交勘察成果资料（勘察报告）并对其 准确性、完备性负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料（勘察 报告）壹式陆份。第三条：开工及提交勘察成果资料（勘察报告）的时间和收费标 准及付费方式。3.1开工及提交勘察成果资料（勘察报告）的时间：3.1.1成果要求：地下水稳定水位；2）勘探点平面布置图，钻孔柱状图，地质剖面图，基岩面等高线 图；3）各岩、土层主要物理力学指标和土工试验成果表，满足能按承 载力变形计算地基的要求数据；4）水质分析报告及侵蚀性能评价；5）地震基本烈度，场地土类型及地震液化可能

11、性评价；6）地基土的物理力学性质指标（容重、承载力、液限、塑限、压 缩模量、变形模量、内磨擦角、内聚力等）;7）基础结构方案建议，并提供天然地基或桩基各设计数据;8）按勘察规范对拟建场地工程地质及水文地质进行评价及建议， 明确设计的采用值。3.1.2 （勘察报告），其中外业工作为天，出具勘察报告时间为 天。具体开工时间以甲方通知为准。3.1.3勘察工作有效期限为甲方通知开工时间后天内完成。3.2收费标准及付费方式。3.2.1含但不限于按照规范要求须做岩土工程勘察工作的一切 费用，包括钻探、标准贯入试验、入岩、取样、岩石抗压实验、土工 实验、孔位测量、设备进退场费、技术工作费用、以及合理利润、税

12、 金等一切该项目有关的费用，施工单位负责自行解决用水用电问题， 且费用自理，住宿自理。3.2.2本工程预估工程总进尺为元（大写），结算按实际进尺计 算工程量。3.3.1合同生效后 天内承包人及机械进场，提交合格的勘察成 果资料（勘察报告）后个工作日内，发包人全部付清结算价款。3.3.2勘察人向甲方申请结算款时应提供等额有效的专用发票， 否则甲方有权拒付工程价款。第四条：发包人、勘察人责任4.1发包人责任4.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任 务及技术要求，详附件资料。4.1.2发包人以现有场地交付承包人。4.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人 应按实

13、际发生的工作量支付勘察费。发包人应保护勘察人的投标书、 勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利 技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、 不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生 上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。4.1.4本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责 任。4.2勘察人责任4.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委 托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的 勘察成果资料（勘察报告），并对其负责。4.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料（勘察报告）质量不合格， 勘察

14、人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补 充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。或因勘 察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免 收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿 金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的勘察费200 %。4.2.3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形 地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工 作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。4.2.4在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及 其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。勘察人员在勘察过 程中

15、如果出现违反操作规程及有关安全而出现的质量事故勘察人应 承担相关的法律责任。4.2.5本合同有关条款规定和补充协议中勘察应负的其它责任。第五条：违约责任5.1由于勘察人原因造成勘察成果资料（勘察报告）质量不合格， 不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。5.2如果在工种期内发生争议，在未取得裁决之前，双方均继续 工程工作，除非双方同意暂停工程工作，否则任何一方停止工作均违 约处理，按违约责任赔偿。5.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料 （勘察报告），每超过一日，应减收勘察费千分之一。第六条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补 充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第七条：其它约定事项：1、勘察人应对其聘请的工作人员安全负责，若非发包人的原因 导致勘察人的工作人员发生工伤事故的，由勘察人负责赔偿；2、勘察人应对发包人提供的相关资料和勘察所掌握的与该地块 有关的资料，包括但不限于勘察成果，负保密责任，未经发包人书面 允许，不得向第三人泄露。第八条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也 可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察 人同意向工程所在地人民法院起诉。第九条