《简单版咨询委托合同（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单版咨询委托合同（三篇）.doc（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、简单版咨询委托合同委托单位名称（甲方）：咨询单位名称（乙方）：甲乙双方按照中华人民共和国经济合同法和建筑工程条例规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。一、工程地点：山阳县二、工程名称：三、承包内容：项目的造价工作。四、承包方式：五、核对完成日期：按甲方要求日完成。六、承包价格：本工程项目总价的。七、付款方式：合同签订日期甲方将预付款人民币）转入乙方账户，乙方完成工程量时，甲方支付乙方80%合同款，待文件递交有关部门后，付剩余20%。（若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行承担责任）。八、甲方责任：1、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解
2、决，甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用，由甲方承担。4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，由此增加的工
3、作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。九、乙方责任：1、乙方负责项目造价工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。2、乙方根据甲方要求时间，保质保量完成任务。3、如因乙方原因造成工作延误，乙方承担相应责任。十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日生效，合同款付清后自动失效。十三、未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：_ 乙方：_代表人（签字）：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日简单版咨询委托合同（二）委托方（甲方）：_被委托方（乙方）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和有关规定，结合工程的具体情况，签订
4、本合同。第一条工程情况概述工程名称：_基础工程结算工程地点：重庆市_组团结构类型：钢筋砼框架剪力墙结构第二条委托范围及内容甲方委托乙方对以下项目提供建设工程造价咨询服务：_基础工程结算。服务类别：结算审核乙方须：1、按甲方提供的资料及甲方对结算的具体要求对本工程的工程量计算、材料结2、乙方初审完成后报甲方，根据甲方安排与施工单位对数。3、对数完成后一式四份提供审核，同时按甲方要求格式提供经济指标分析第三条审核时间甲方要求在提供完整的审价资料起40日内（包括国家规定节假日）交出审价报告，其中编制结算初稿_日，与施工单位核对工程量及出具结算报告为_日。如甲方提供资料时间延长则审核时间顺延，如对数时
5、施工单位不配合，时间可顺延。第四条甲方责任1、及时为乙方的审核工作提供与工程有关的全部文件和资料，包括承发包合同主要条款、竣工图、图纸会审记录、隐蔽验收记录、设计变更通知单、现场签证等。2、按合同规定及时足额支付审核费用。第五条乙方责任1、乙方须按照合同约定，再规定的时间内完成审核业务、出具审核报告，分专业并按甲方要求计算工程造价，并附工程量计算书，保证其真实性、合法性、准确性。2、在执行业务过程中，乙方须对知悉的甲方商业秘密严加保密。除非经甲方同第六条特别规定乙方编制完成提交审核初稿经甲方认可后由甲方组织乙方与施工单位对数，对数须在甲方办公楼内甲方指定的地点进行，每次对数乙方参加人员不少于二
6、人，乙方不得与施工单位单独或私下接触。乙方与施工单位对完数出具审核报告后甲方另行对本工程结算进行二次审核，二审与乙方一审结算结果误差在2%内为乙方工作的合理误差。第七条审核收费本结算审核收费：基本费用（以甲方送审工程总造价作为计费基础乘以相应费率）+成果费用（以甲方送审工程总造价与结算审定额之差值作为计费基础乘以成果费率），其中相应费率分别为：1、基本费用=送审金额_1.0;2、成果费用=（送审金额_审定金额）_2.0%。甲方于乙方与施工单位对完数出具正式审核报告后十四天内支付审核造价部分咨询费的70%，余下30%暂时扣留待二审结算完成后视以下情况决定是否支付：若二审核减额低于一审总造价的2%
7、即认为乙方的工作在“本合同第六条”约定的合理误差范围内，则余下30%款项在二审结算完成后十四天内支付给乙方;若二审核减额超过一审总造价的2%即认为乙方的工作超出“本合同第六条”约定的合理误差范围，则剩下30%款项不付，此合同终止。第八条违约责任1、乙方逾期提交审计报告的，逾期_日内乙方向甲方支付500元的逾期违约金，超过_日的按每日200元累计计算，累计违约金不超过咨询服务费总额。2、乙方有任何与施工单位恶意窜通的行为，甲方有权立即解除本合同。第九条未尽事宜，甲乙双方可另签补充协议，与本合同具有同等法律效力。第十条发生纠纷双方协商不成时可向重庆市仲裁委员会申诉。第十一条本合同一式肆份，甲乙双方
8、各执贰份，经双方盖章后具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日简单版咨询委托合同（三）_（以下简称委托人）与_（以下简称咨询人）经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同是根据中华人民共和国合同法和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的建设工程造价咨询合同示本（GJ_0212）制定的。第二条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务（一）项目名称（全称）：_（二）建设地址（全称）：_（三）项目咨询所涵盖的业务范围：（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;（B类）建设工程概算、预算、结算
9、、竣工结（决）算的编制、审核;（C类）建设工程进度申报的编制、审核;（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;（E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。（F类）所有与该工程项目相关，包含计量计价等的所有子项。第三条咨询人、委托人的义务（一）咨询人的义务1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。2.咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。（1）“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作;（2）“附加服务”是指在“正常服务”
10、以外，经双方书面协议确定的附加服务;（3）“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第（一）款第4项、第五条第（二）款第3项规定，应增加的额外工作量。3.合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作顺利进行。4.咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。5.在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。（二）委托人的义务1
11、.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。2.委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。3.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。4.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。第四条咨询人、委托人的权利（一）咨询人的权利1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。（
12、二）委托人的权利1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3.当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。第五条咨询人、委托人的责任（一）咨询人的责任1.咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。2.咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失或失职造成的
13、经济损失，应当向委托人进行赔偿。赔偿金=直接经济损失或按合同的酬金的一定比率计算，累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额。3.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担赔偿责任，按照完成工作量比例扣除咨询费用。4.咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件（含工程量计算书及底稿、编审的概（预）算书、结（决）算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相关书面及其电子文件）的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。（二）委托人的责任1.委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的所有损失。2
14、.由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。3.委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。第六条合同生效，变更与终止（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。（二）当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在_日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。（三）变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。第七条合同争议的解决因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（一）提交_仲裁委员会仲裁;（二）依法向_人民法院起诉。第八条咨询业务的酬金及其支付办法（一）双方同意用_支付酬金。（二）双方同意：该项目整体咨询费（该费用包含所有为该项目造价咨询服务所产生的一切开支）用为整体工程造价的千分之二计算。项目预算整体完成并抽查无误后，一周内，委托人支付咨询人三万元，按照工程进度，发包方每支付一次工程款
