《施工图设计合同律师版（七篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工图设计合同律师版（七篇）.doc（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工图设计合同律师版设计人：发包人（甲方）：设计人（乙方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担园林工程设计达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条本合同依据下列文件签订1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条2.1合同工程范围内之园林概念方案设计,各主要景点效果图、意向图（根据概念方案）。2.2各园林景观，包括园林种植、硬质铺装及有关构筑物扩初设计（包括部分景观竖向分析图），施工图设计等。2.
2、4以上图纸全部盖乙方出图章。2.5乙方设计应严格按国家相关标准执行，在园林工程合理成本造价内达到相应的设计效果。第三条甲方应向乙方提交以下资料及文件第四条乙方应向甲方交付以下设计资料及文件第五条本工程参照国家计委颁发的工程设计收费标准和政说明：1、本合同生效后，各阶段设计费按累计比例结算支付。2、各阶段图纸需经甲方书面审核确认（详附件1）后方可作为办理支付费用及结算依据，甲方在审核确认后五天内支付，否则乙方有权顺延下阶段设计文件提交时间。3、乙方应发包人要求完成并提交部分区域设计成果，甲方根据乙方完成的工作量及设计4、设计成果提交后，甲方需于日内给予乙方反馈意见，乙方应就双方做出的共同的书面修
3、改意见进行修改以达到相应的设计效果，设计修改的次数为两次，甲方以书面形式认可。如甲方要求修改范围内容在当期设计面积20%以下时，则该次修改不计入修改次数内。如甲方要求修改范围内容在当期设计面积20%以上时，该次修改计入修改次数。当甲方确认图纸后再要求乙方修改图纸，则视为合同外内容，其费用另议。5、本设计费含乙方配合完成现场施工指导服务次的相关费用，（含方案及初步设计、施工图图纸会审等服务，由于乙方在图纸表述上发生重要错误乙方必须到现场才能解决，所发生的服务不计入以上次数内）。超过次后，甲方需支付额外的服务费用。具体费用由甲乙双方另行协商。6、以上付款，乙方需提供国内有效的等值发票，否则甲方有权
4、代扣代缴税款后支付。第六条双方义务6.1甲方义务：6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时限性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，在阶段设计资料交甲方确认前造成乙方返工，甲方不予补偿该阶段返工费。如阶段设计资料已经甲方确认且需乙方返工时，乙方在接通知后5天内向甲方提交返工费用（含工作量及计算依据），经双方共同协商后签订补充协议。6.1.3甲方及时对合理要求范围内、乙方已经修改并交付的图纸给予确认，如果超过确认时限仍未得到书面确认，乙方有权
5、暂停下一阶段任何形式的服务。6.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据设计赶工投入的工作量，向乙方支付赶工费，每天按有关设计费5%计取。6.1.5甲方负责项目设计会审的组织工作，应为派赴现场处理有关设计问题的乙方工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.6在不违反相关法规的情况下，发包人所进行的广告或宣传活动所涉及的本项目园林景观资料都应无条件地明确设计人及其相关内容。6.1.7甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于
6、本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方保留提出索赔的权利。6.1.8发包人应保证合理的投资，以保证最后实施的效果。6.2乙方义务：6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其设计质量负责。6.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。6.2.3设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验
7、收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.4乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，乙方应负法律责任，甲方有权向乙方索赔。6.2.5乙方应严格按照合同约定的设计要求进行设计。当设计限额超标又未得到甲方同意时，乙方要自行调至设计限额以内。6.2.6乙方所提供之服务内容不包含绿化报建图内容。如发包人需要，设计6.2.7乙方应配合甲方对所承担设计任务的建设项目，由本项目负责人或专业负责人进行施工前技术交底，参加图纸会审，参加隐蔽工程竣工验收，甲方
8、应提前三天书面通知乙方会议时间和内容，超过合同规定的服务次数所产生具体费用由甲乙双方另行协商。第七条违约责任7.1在合同履行期间，甲方未经乙方同意要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2乙方设计图纸满足设计标准及合同要求时，甲方应按本合同第五条规定的金额和时间签署确认函后向乙方支付设计费，非乙方原因甲方不按时支付设计费时，乙方有权于甲方应付而未付的第十日起停止所有工作，并书面通知甲方。甲方每逾期支付一天，应承担应该支付金额千分之一的逾期违
9、约金。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按7.1条规定支付设计费。7.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。7.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。第八条文件版权/著作权8.1甲方向乙方支付本项目设计费后，乙方向甲方提供的阶段性成果和最终成果的使用权由双方所有，知识产权归乙方所有，双方不可用于任何商业用途。8.2乙方应保证其提交的设计成果不侵犯第三人的著作权或其它合法权利。第九条转让条款未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务
10、。第十条其他10.1乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第五条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。10.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。10.3甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。10.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。10.5因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、合作的态度进行协商;协商不成的，按下列第
11、（二）种方式解决。（一）提交仲裁委员会仲裁;（二）依法向原告所在地人民法院起诉。10.6本合同一式10.7本合同经双方盖章后正式生效。10.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.9其它约定事项：甲方：_ 乙方：_年_月_日施工图设计合同律师版（二）工程名称：工程地点：合同编号：1040703_4（由设计人编填）设计证书等级：甲级发包人：设计人：签订日期：_年_月_日计115000元。2.所有竣工图完成之后，再交稿前付清全部合同款（整理及绘制竣工图）。十、权利与义务（一）甲方权利与义务：1.甲方应
12、在_年_月_日前将交付所有盖章竣工图，具体按施工设计图施工中、设计技术变更的所有有关资料交给乙方，乙方完成绘制盖章竣工图图纸定为18个工作日。若项目需提前待进行协商。2.竣工图绘图完成甲方通过后，若因甲方原因修改图纸，造成的二次绘制竣工图的费用将另行协商收取费用。交付成果时间相对延续.3.为确保在规定时间内绘制完成竣工图纸，绘图期间，甲方需安排相关技术人员与我方进行及时沟通与配合。4.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，乙方未开始的竣工图绘制工作，未完成的项目金额将退还甲方，已开始的绘制工作，甲方应根据乙方已绘制的工作量，经协商后支付绘图费用。（二）乙方权利与义务：1.乙方无特殊原因需在
13、规定的时间内交付竣工图纸。2.乙方竣工图纸按变更等有关要求绘制完成之后，_日之内负责对图纸的符合规定的修正，且修改内容不超15%的工作量.若超15%工作量费用另行洽商。十一、其它事项1.本合同自签订之日起生效。合同一式二份，甲、已双方各执一份。2.本合同未尽事宜双方另行协商。如甲、乙双方对本合同产生分歧应本着友好协商的原则进行解决。双方争议在无法协商解决的情况下，可向仲裁机关提请仲裁。3.合同附件与合同具有同样法律效力。本合同一式_陆_份，甲方执肆委托方（甲方）名称（盖章）海南同城实业有限公司委托代理人（签名）：电话：签定日期：_年_月_日份，乙方执贰份。受托方（乙方）名称（盖章）：深圳市崇文
14、建筑设计有限公司委托代理人（签名或盖章）：电话：签定日期：_年_月_日施工图设计合同律师版（三）委托方：（以下简称甲方）受托方：（以下简称乙方）甲乙双方于_年_月_日签订建筑工程设计合同（以下简称原合同），现因方便面车间的工艺修改。经甲乙双方共同协商，现甲方将_公司方便面车间内及料包车间的布置、方便面车间增加局部四层、面粉仓工程委托乙方设计,为明确双方责任,经双方同意就原合同基础上签订本补充协议,以供双方共同遵守。第一条工程造价1.本工程总价为含税RMB350000元,即人民币叁拾伍万元整。2.工程总价包含施工图设计、出图、邮寄以及施工图的技术交底等方面所产生的直接或间接费用。第二条工程付款方
15、式1.工程完成，甲方对工程验收合格后，支付100%工程费用。2.甲方付款给乙方时,乙方必须提交给甲方同额之发票。第三条本协议中未明确约定其他事项，依原合同执行。未尽事宜，双方可再签订补充协议。第四条本协议与原合同具有同等法律效力第五条本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份。第六条甲、乙双方执行本协议过程中,如发生争执,甲、乙双方应先进行协商,求得妥善解决。如果协商不能解决时,可提请甲方具有管辖权的人民法院裁决，裁决为终局裁决,对甲乙双方都有约束力,双方应按此裁决执行，诉讼费用由败诉方负担,未有争议部分,双方应继续执行。第七条本合同自双方代表签订并加盖单位公章之日起生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日
