《工程承包协议书范文（五篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包协议书范文（五篇）.doc（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程承包协议书范文建设工程保持廉洁协议书。了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，根据具体情况和造成的后果，甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚，直至终止工程合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担
2、经济赔偿责任。10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时告知甲方单位主管领导；情节严重的可向区有关部门投诉或举报。11.本协议使用时间：本工程发包，建设，竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。12.本协议的甲方指工程建设单位，分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。13.甲乙双方愿意接受建设主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。14.本协议一式六份，甲乙双方各执一份，甲乙双方主管部门各备案一份，抄报建筑管理所一份，送甲方纪检（监察），检察室备案一份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_
3、法人代表（签字）：_ 法人代表（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程承包协议书范文（二）合同编号：发包方：_承包方：_签约时间：_，签约地点：_为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。（一）工程名称：_（二）建筑面积（工程形式）_（三）施工地点：_（四）工期：1、开工：_年_月_日;2、竣工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。（五）承包形式：（六）工程质量标准：（七）工程价款：共计人民币_元。（八）付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程
4、竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。（九）质保期：_年。（十）双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用;（十一）其他1、
5、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：_ 承包方：_委托代理人：_ 委托代理人：_日期：_工程承包协议书范文（三）甲方：_乙方：_乙方委托甲方策划_天燃气发电厂工程施工项目，经友好协商，签定如下协议，共同严格履行。一、甲方责成专人负责前期联络、了解情况，寻找可靠关系，联络乙方同项目单位领导见面，并从中策划，帮助乙方同项目单位签定施工协议或合同。二、中介成功，合同签
6、定之日，乙方付给甲方中介费（项目合同金）额_%;项目施工单位预付乙方工程款_日内，乙方再付给甲方中介费_%。三、甲方帮助乙方联系中介业务过程中发生的一切费用由乙方承担，甲方该不负责。四、甲方帮助乙方联系业务成功并签定了有关协议，乙方不能按协议规定按时支付中介费用，同意甲方从项目单位拨付的工程款中代扣。五、此协议一式两份，从签定之日起生效。未尽事项，另行协商。若有争议，提请运城市中级人民法院仲裁。甲方代表：_ 乙方代表：_年_月_日 _年_月_日工程承包协议书范文（四）甲方：_ 乙方：_由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据中华人民共和国民法典暨中华人民共和国建筑法以及建筑施工
7、管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。一、工程地点及名称1、工程地点：_2、工程名称：_二、承包内容价款以及工期1、承包内容污水站全部土建工程2、工程造价一次性包死。3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1、污水地底板验收合格后付_%，主体验收合格后付至_%，发包方进行竣工验收合格后付至_%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。2、工程质量：合格四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的
8、责任和费用。六、保修期及质保金。1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计_个月。2、质保金：承包总价的_%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。甲方：_ 乙方：_签字：_ 身份证号：_日期：_ 日期：_工程承包协议书范文（五）甲方：_ 乙方：_由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据中华人民共和国民法典暨中华人民共和国建筑法以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。一、工程地点及名称1、工程地点：_2、工程名称：_二、承包内容价款以及工期1、承包内容污水站全部
9、土建工程2、工程造价一次性包死。3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1、污水地底板验收合格后付_%，主体验收合格后付至_%，发包方进行竣工验收合格后付至_%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。2、工程质量：合格四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。六、保修期及质保金。1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计_个月。2、质保金：承包总价的_%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。甲方：_ 乙方：_签字：_ 身份证号：_日期：_ 日期：_第2页共2页
