《工程设计合同标准范文（7篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程设计合同标准范文（7篇）.doc（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程设计合同标准范文工程名称：_工程地点：_发包方：_设计方：_发包方委托设计方承担_工程设计，经双方协商一致，签订本合同、第1条本合同依据下列文件签订（1）中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、（2）国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件、设计费支付进度建设工程设计合同范本说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款;3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补，实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议;4、本合同履行后，定金抵作设计费、第
2、2条双方责任（1）发包方责任发包方按本合同第3条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责，发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计、发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间、发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或将所提交资料做较大修改，以致设计方需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费、在未签合同前发包方已同意，设计方为发包方所做的各项设
3、计工作，应按收费标准，相应支付的设计费、发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计方能够做到，发包方应根据设计方提前投入的工作量，向设计方支付赶工费、发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件、发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术、未经设计方同意，发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包方应负相关法律责任，设计方有权向发包方提出索赔、（2）设计方责任设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求，进行工程设计，按合
4、同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责、设计合理使用年限为_年、设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件、设计方交付设计资料及文件后，要按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充、设计方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工的，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收、一年内项目尚未开始施工的，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费，具体金额由双方商定、设计方应保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料、如发生以上
5、情况并给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔、第3条其他相关事宜（1）发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同、（2）设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包方自费向有关出版部门购买、本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过工程设计收费标准规定的份数，设计方另收工本费、（3）对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商、发包方需要设计方配合加工定货时，所需费用由发包方承担、（4）发包方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国
6、内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计方参加、出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支付、（5）发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用、（6）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决、（7）本合同发生争议时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁、双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起诉、（8）本合同一式2份，发包方1份，设计方1份、（9）本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效、（10）本合同生效后，按规定到项目所在省级建
7、设行政主管部门规定的审查部门备案、双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止、（11）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力、（12）其他约定事项、发包方名称：（盖章）_设计方名称：（盖章）_委托代理人：（签字）_委托代理人：（签字）_经办人：_ 经办人：_备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日工程设计合同标准范文（二）建设公司单位：_甲方设计公司单位：_乙方。一、建设工程名称作为甲方委托乙方承担_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，建设地
8、点在_。二、建设工程甲方义务1、在工程开工前，作为甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。2、在设计人员进入施工现场进行工作时，作为甲方应提供必要的工作条件。3、作为甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。三、建设工程乙方义务1、作为乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_年_月_日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。2、作为乙方编制的设
9、计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。3、作为乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、建设工程设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3_5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。五、建设工程违约责任1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。2、由于乙方的
10、原因，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。六、建设工程其它本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）：_ 设计单位（乙方）：_代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日签订地签订地点
11、：_ 签订地点：_工程设计合同标准范文（三）甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的_工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：第一条工程项目及施工期限一、工程名称：_建设工程二、工程地点：_三、承包范围：_四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调六、质量等级：达到优良标准第二条工程承包方式一、工程承包方式为包工包料。第三条工程方案设计及变更一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更
12、，需以书面形式通知乙方；若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。第四条工程期限一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。4.不可抗力因素而延误工期。第五条工程造价及付款方式、时间一、合同价款：本合同工程总价定为人民币_元，即_元整。二、付款方式、时间：1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的_%，即_元（人民币大写：_元整）。2、工
13、程竣工验收合格后，甲方付给乙方本工程合同额的_%：即_元（人民币大写：_元整）。第六条工程验收一、在工程未经验收前，甲方不得提前启用或擅自运用系统。否则，由此而发生的质量及其它问题，乙方不承担责任。二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内，应组织有关人员按上述标准进行验收。三、工程在通过验收一周内，乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方。第七条甲乙双方的责任一、甲方责任：1、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检查，办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。2、提前两天书面通知乙方开工时间。3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜。4、协助解决施工现场用水用电。乙方自备用
14、水用电设备。二、乙方责任：1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排，按统一规定办事。2、认真听取甲方施工图会审意见，并于三天内修改完后送甲方认可。3、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。4、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定，在指定的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫。若由乙方原因造成工程财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。5、工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成品保护。若因乙方原因造成损坏，乙方应按成品进行赔偿。6、认真按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查，为检查检验提供便利。7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损坏。8、按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质理，按期完工和交付使用，不得推迟工期。9、负责做好本工程所有材料、
