《劳务总承包合同范本(5篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务总承包合同范本(5篇)（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、劳务总承包合同范本发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和 国建筑法及其它有关法律，行政法规和工程招标文件的具体情况，遵循平等、 自愿、公平和诚实、信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同 遵守执行。第一条 工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程建筑面积：4、工程结构类型：5、工程施工日期：从年月日入场施工至日竣工。第二条 承包合同价款范围及工作内容1、承包工程内容：施工设计图范围内除备注外所有项目作业必须配备有资 质的施工员、安全员各名。定位放线、三大材上下车费、回填方的夯实。（备 注：不包含防水、内外墙瓷砖、地
2、砖、消防、门窗、铁花、栏杆、玻璃、幕墙、 百叶窗等的制作与安装和室内外涂料、水电、二次装饰工程。）2、周转性材料、辅助材料、设备：施工机械、机具等。钢管扣件，顶托、卡具、绳卡、模板、木方、蜜目网、安全网及兜网等相关外架设施， 二级箱外的水电管线及设备等相应工用设施、设备，劳保用品。3、工程量的计算依据施工图纸和现行建筑工程建筑面积计算规范的计 算规则进行计算。4、工程承包：综合单价/平方计算。5、以上价格为完成本合同承包范围内的约定的内容，施工措施，规范安全 技术交底及金额等规定的所有工作内容，并负责履行在质量保修期内所应承担的 各项义务。乙方在充分熟悉了甲方提供的施工图纸，及相关报价资料，并
3、了解了 施工现场的具体情况后，经双方一致确定的综合单价是双方的结算单价。第三条 付款方式1、乙方开工前向甲方提供该工程的“综合单价清单”。2、工程进度款支付的方式和时间：按月进度支付，乙方每月日向甲方提交已完进度工程量，次月日甲方向乙方付款至已完成工程量价的%，以后每月按已完成施工量%计算支付。3、乙方工程竣工验收后，甲方向乙方支付款至工程总价的%计算支付。4、乙方完成房屋竣工验收合格后的三个月内（并审计结束），甲方向乙方付 款至工程总价的_%。5、余款%作为质保金，按国家有关规定执行。最终返还时间为月。第四条 履约保证金1、乙方向甲方支付合同总价款的%作为合同履约保证金和人工费保证金。（备注
4、：交清上述价款后合同方能生效，否则无效。）2、履约保证金在主体工程备案结束后的日内返还%，竣工验收合格后的日内返还%。3、如果甲方违约：应向乙方支付应付款的_%。第五条 工期本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制， 乙方须无条件按时完成（法律法规所指的不可抗力的因素除外）。1、乙方进场具体的开工完工日期，均按双方合同规定办理书面的开工、完 工时间确认表。甲方项目经理部提供的进度计划为本合同的附件，乙方签收。控 制节点项目最迟完成时间1 基础完工 2 主体工程年月日 3 砌体工程 4 抹灰、地坪、屋面5 全面竣工2、乙方的施工进度必须满足上表中的节点工期要求。3、乙方
5、必须确保进场劳动力数量充足，在施工的期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划（含月进度计划）和节点的工期要求不能按期完成，甲方按照元/天对乙方处罚金，乙方必须积极调配劳动力，以满足要求;乙方严格按照合同工期完成合同约定的工作内容，若总工期拖延，甲方将按照元/天对乙方处以罚金;对于非乙方造成的工期延误，乙方应该在事件发生三日内书面报告甲方，建设单位及甲方认可后，工期顺延。4、合同履行期间，如乙方工程进度确实多次无法满足甲乙双方的合同要求，甲方有权单方终止合同、乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。5、因业主原因造成的工程停工，每月累计停工天，由乙方负责;若连续停工超出天以上时，甲方应顺
6、延工期;若连续停工超过天，则工期顺延。窝工租赁及机具、架料损失费、人工费用由甲方承担。乙方必须积极配合甲方对业主进行的工期和费用索赔。6 在施工途中如施工图发生变更延误停工天以上，乙方机具、;架料及管理费用由甲方承担，工期相应顺延。第六条 工程变更1、承包方所有变更须经业主及甲方确认后方能生效，所有签证经甲方现场项目经理确认并经项目经理审核盖章后生效。2、确认工程变更价款2.1 确认工程变更价款遵循以下原则：工程施工过程中的设计变更均由乙方 完成，如引起建筑面积的变化则按变更后的建筑面积计算乙方的价款。（备注： 按最终建筑面积计算价款）2.2 如单项设计变更所引起的，工程量减少甲方不予减少劳务
7、费，若单项设 计变更所引起甲方工程价款的变更超出元，则该项设计变更的相应增加工程量按市场劳务价格，计算增加劳务费给乙方。第七条 安全1、工程开工前，甲方应根据国家相关规定为作业人员办理保险（国家建筑工 人综合保险）。乙方应对站内从业人员购买意外伤害险，甲方有权监督乙方至致 到位。2、在施工期间，乙方确保甲方下达的施工安全技术交底执行，严禁违章操 作，以确定安全施工;同时须按照甲方要求和当地建设局和有关部门的要求完成 现场各种安全设施的搭建和防护，并做好标识。3、在本合同期间，乙方人员的医疗卫生、劳动用品、社会保险、医疗保险 奖、罚、福利等费用均由乙方承担费用，乙方人员出现病伤（包括轻伤、重伤）
8、， 安全事故在万元内由乙方承担，超过万元按购买的保险进行相关规定的赔付，保险不足部分由甲、乙双方根据国家安全法规协商解决。（备注：扣除保 险赔付款后，甲乙双方协商比例为 5.5：4.5)4、若业主、监理公司或政府各部门组织现场专项检查时发现存在安全隐患 （甲方曾经有过要求而乙方未按要求完成），并影响安全文明工地的评定，甲方除 了按元/次对乙方进行不执行指令的处罚外，乙方还应承担与之相应的全部费用，此违约金直接从乙方的工程价款中扣除。5、乙方应为进场施工人员按照施工安全生产管理条例执行，配置齐全的安 全帽、安全带及其它劳保设施设备。6、乙方所有进场施工人员必须遵守甲方的安全管理规章制度要求，甲方
9、在 安全巡视检查中，每发现一次乙方施工人员违反甲方的安全管理规章制度要求， 按照施工安全生产管理奖惩规定的办法中，并直接在工程进度款中予以扣除。第八条 违约责任1、由于甲方和业主方原因造成停工，乙方有权要求甲方和业主赔偿经济损 失。2、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定，不得在施工现场出现偷盗、打架 斗殴等现象。否则后果自负，且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付 1000元的罚款。3、甲方在合同的履行期间，如不能按照合同约定的时间支付乙方承包费用 时，应承担违约责任和经济损失。第九条 争议的解决双方发生争议时，可以通过友好协商解决纠纷，协商或调解不成提起公诉的，由合同签订地人民法院管辖。双方发生
10、争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同。保持工程的连续，保护好已完工程成果。1、甲方违约导致合同确已无法履行，双方协商终止合同。2、调解要求停止合同工作，且为双方接受。3、仲裁机构要求停止合同工作。4、法院要求停止工程合同。第十条 合同生产及失效本合同经双方法定代表人或法定委托人签订盖章及履行保证金交付后生效。 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同在全部工程款支付完成，保修期满后自动失效。未尽事宜协商再议：见附件法人代表： 联系电话：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：年月日 年月日劳务总承包合同范本（二）发包方：（以下简称甲方）劳务承包方：（以下简称
11、乙方）为了保证本工程的施 工质量、进度、安全，达到国家相关部门规范要求，明确双方的责、权、利，在 双方反复协商、平等、自愿的条件下，甲方现将土建工程、装饰工程和水电安装 及图纸所表示的全部工程内容和内外脚手架（临时设施、安全脚手架在内）的搭设 及所有工程内容所需的周转材料费等承包给乙方进行施工管理，协议如下：一、工程名称：二、工程地址：三、工程具体内容及范围1、灰工：砌体、抹灰、现浇砼、屋面（包括各种用具如灰槽、灰桶、铲、线手推车、振动棒、电缆线、灯具、安全帽等。2、钢筋工：钢筋的制作、安装、焊接绑扎（包括各种机械设备和安全防护棚， 如：电焊机、对焊机、切割机、弯钢机、轧钢机、切割片、扎丝、机
12、械所用的从 三级配电箱引出的电缆线、安全帽、安全带、安全绳等）。3、木工、架子工（含周转材料）木工、架子工所用的一切工具（如圆盘锯、刨锯、搬手等）。劳务总承包合同范本（三）使用建筑单位：（以下简称甲方）提供建筑劳务单位：（以下简称甲方）根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的有 关规定，为了明确双方在建筑劳务合作中的权利，义务和违约责任，经双方协商 同意签订本合同。第一条 合作项目：武汉市三达经济发展有限公司安装工程项目工程地址： 山东济宁机电厂合作内容：水、电、风等安装工程第二条 合作方式电缆敷设劳务费。第三条 乙方张雨施工队第四条 提供劳务时间：年月日第五条 劳务费用的结算
13、和支付1、劳务费用的结算：应根据乙方在生产中实际完成的工作量，经甲乙双方 核实检验后，按工程进度分期结算的方法。第六条 安全生产及安全事故处理2、乙方人员发生伤亡事故时，双方尽力施救，但甲方不负经济和法律责任， 由乙方对家属进行经济补偿，做好善后工作。第七条承包工作量和金额电、水、风等共计人民币壹佰壹拾捌万元。 第八条本合同经双方代理人签字盖章后生效，代理人应出示身份证明。第九条合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款，补充条款与正文有同等效力。注：本合同一式四份，双方各执二份。甲方（盖章）： 乙方：代表人（签字）： 身份证号码：年月日 年月日 劳务总承包合同范本（四）甲方：乙方：因甲方承包建了
14、市本级公租房楼工程建设项目，为加快公租房建设及确保该工程进度，依照合同法、建筑法及相关法律规定，在双方自愿平等协商的基础上，甲方同意将市本级公租1楼施工以包工形式承包给乙方，为明确责、权、利特定如下协议：一、工程概况1、工程名称：楼。2、工程地点：。3、工程规模：层，面积约1m2,框剪结构。二、承包范围1、正负零以上：泥工上主体;内外粉刷;钢筋绑扎和预制。2、泥工包括自带斗车、自用工具，钢筋工自带机械、扎丝、切割片自用工具等。其中不包括防水保温，内外瓷板、地面扫平、顶棚扫平，钢筋对焊。三、工程质量1、合格。2、乙方所建的工程要在甲方监督和质量的监督管理下 严格把关工程质量、生产安全、工程进度，
15、严格按照规范要求施工，出现问题由乙方承担。四、工期以承建方时间为准。五、结算方式泥工;钢筋工以建筑面积计算元每平方米。六、工程款支付方式以月为单位，在每月底支付实际工程进度款%，主体完工付到%，工程全部完工付清余款。七、违约责任1、乙方无力垫资施工导致未达到项目进度。造成甲方经济效益或损失甲方有权终止合同。乙方必须无条件退场并向甲方赔偿一切损失。2、由于甲方无法按工程量支付进度款造成停工，不可抗力除外，甲方应赔偿乙方一切损失。八、如有特殊情况，双方友好协商解决。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。甲方（盖章）： 乙方：代表人（签字）： 身份证号码：年月日 年月日劳务总承包合同范本（五）甲方：乙方：为确保涂料工程的质量和进度，保证双方的利益，明确双方权利和义务，依 据中华人民共和国合同法，以及其他相关法律、法规，经双方充分考虑及协 商达成以下协议，望双方共
