《建筑承包合同范例（七篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑承包合同范例（七篇）（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑承包合同范例委建方：（以下简称“甲方”）承建方：（以下简称“乙方”）第一条：待建民房概况1、建房地点：本合同建房位臵为。2、房屋类型：普通层民房，可附房屋设计图或参照乙方样板房。3、房屋面积（允许实际误差%）：房屋总面积为平方米。其中一层为平方米;二层为平方米;三层为平方米。第二条：承包方式：包清工。第三条：工程款及支付方式1、本合同为固定工价，根据房屋面积按每平方元计算，工程总价款为元。其中一层工程款为元;二层为元;三层为元。2、一层石基础完成甲方支付乙方该层工程款的百分之三十，一层主体完成甲方支付乙方该层工程款的百分之八十，内外粉刷完成后三日内，甲方全额付清该层工程款（其余楼层付款方式
2、与一层相同）。第四条：工期工期个月，自_年_月_日至_年_月_日。第五条：工程质量1、房屋主体以及内外粉刷质量符合一般民房建筑质量，以适合日常安全居住为准。房屋建筑施工过程中，甲方随时监督施工质量，如存在施工质量问题，甲方应及时提出，以便乙方修正。2、因乙方施工不善导致工程质量问题的，乙方应及时修正，相关损失概由乙方承担。3、若因建筑材料问题导致工程质量瑕疵的，责任概与乙方无关，若进行返修或返工，相关损失和费用（包括由此新产生的工程款）概由甲方承担。由此导致的工期延误与乙方无关。第六条：安全责任甲乙双方应积极配合，保证施工现场安全，防止事故和意外发生。第七条：房屋验收交付房屋整体施工完毕后，乙
3、方通知甲方进行验收交付，甲方应自接到通知后三日内对房屋进行验收，房屋验收合格，甲方签订房屋验收合格材料并结清工程总价款，乙方交付房屋。甲方拖延验收超过一周的，视为房屋验收合格;甲方未经验收手续对房屋提前使用的，视同房屋验收合格。第八条：违约责任1、因乙方责任导致工期拖延，房屋未能及时验收的，每迟延一日滞纳金为元。2、非因乙方责任导致工期拖延的，拖延部分双方互不追究，工期相应顺延。3、甲方迟延付款的，每迟延一日按应付款金额的1%加付滞纳金。工程施工过程中甲方迟延付款达一周的，乙方有权停工，迟延付款达半个月的，乙方有权解除合同。4、因甲方迟延付款而使乙方解除合同的，甲方应承担工程总价款20%的违约
4、金。第九条：其他约定1、工程施工过程中，甲方中途提出工程变更的，应由甲乙双方协商一致后进行，工期相应顺延。2、本工程保修期为年。第十条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字生效，对本合同的任何修改均须以书面形式进行。甲方：_ 乙方：_年_月_日 _年_月_日建筑承包合同范例（二）1.本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价的（或当年投资额的）_%的预付款，计人民币_万元。2.发包方收到承包方的工程进度月报后，必须在_日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的_%时，逐步按比例开始扣回预付款（或抵作工程进度款）。3.工程进度款支付达到合同总价款的_%时，不再
5、按进度付款。办完交工验收后_4.如发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。5.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。6.本工程造价结算方式按下列情况办理：（1）以审查后的施工图预算加变更签证进行结算;（2）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，按_等有关规定结算;（3）按标准施工图单位造价包干结算，包干范围以外的费用按_等有关规定结算;（4）包干不包料的工程，按预算定额规定的人工费和机械费及相应的管理费结算;（5）招标工程按中标价款结算，中标范围以外的工程费用，另按
6、_等有关规定结算。7.承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出异议，即由经办银行审定后拨款给承包方。第九条违约责任与奖励规定1.承包方的责任（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的_%偿付逾期违约金。（2）工程交付时间不符合规定，按合同总价的_%偿付逾期违约金。2.发包方的责任（1）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。（2）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损
7、失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。（3）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。（4）超过合同规定日期验收，按合同总价的_%偿付逾期违约金。3.发包方有提前工期要求的，可以实行提前竣工奖，按照合同工期，每提前1天由发包方按合同总价的_%奖给承包方。优良工程每平方米奖_元。第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向
8、人民法院起诉。第十一条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。第十二条附则其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例规定执行。合同附件：（1）工程项目一览表（附表一）;（2）全部施工图纸;（3）施工图预算;（4）发包方负责供应材料、设备一览表（附表二）;（5）国家（或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资计划、计划任务书等_份文件。上述附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。建筑承包合同范例（三）1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。
9、2.施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积（容积）增加、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调合同造价。4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施，其节约的价值按国家有关规定分配。5.在工程施工中发生
10、下列各项事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认：（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下水情况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符;（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。确认的事实必须在限期内解决，不得如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。建筑承包合同范例（四）甲方：（建设单位）_乙方：（施工单位）_甲方将坐落在_（地址）的_（工程名称）土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守：第一条工程内容：（除了写明主体土建内容外
11、，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装）_第二条工程造价决算方式：1、工程造价计算公式：工程造价=（xx定额直接费+材料差价）_（1+_%）。即按实际完成工程量，套用xx定额计算直接费，加上施工期间相对应的xx市建设工程造价管理信息信息价计算出的材料差价，另外取_%综合费为最后决算价（人工费和机械费不另调整）。与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。本工程辅助的水电安装工程按_（约定套用的定额与费率）结算。2、工程量计算依据为：设计图纸，设计变更图纸或联系单，隐蔽工程量签证，其他工程量增减联系单，本工程辅助工程联系
12、单。第三条工程款支付：甲方通知乙方开工后，乙方一周内拿出预算。甲方接到预算后一周内完成预算审核，凭审核后的预算造价付备料款30%，以后按实际完成工程量的70%比例付进度款，并扣回备料款。实际完成工程量（即工程进度）由甲方现场管理员确定，如乙方有严重异议的，双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定。工程竣工时，进度款不超过预算的70%，工程竣工验收合格并审核决算后一个月，付足工程款的95%，其余5%作为质保金，满一年后付清。每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款。工程进度款的支付，甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内，办理好付款审核手续，支付给乙方。第四条工期：1、本
13、工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期。工期为_天。工期每延误一天处罚_元（从履约金中扣除）。遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。2、乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表（即分阶段工期计划）作为本合同的附件。由于乙方施工管理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的，每延误一天处罚_元，不抵扣总工期处罚。第五条施工组织管理：1、甲方委
14、派_为本工程管理负责人，委派_为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督，二人共同负责隐蔽工程的验收签证，隐蔽工程量的签证，工程图纸变更的签证，工程量增减的签证。未经上述二人共同签字，所有签证无效。2、乙方委派_为项目经理，指派_为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员；乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝。第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工。甲方指派现场管理代表（或委托监理公司）对工程质量进行监督：1、砼必须进行随机取样做试块试验
15、，建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验，试压费，试验费由乙方负担；2、工程具备隐蔽条件时，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收，经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。出现下列情形之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同，并作违约处理：（1）拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的；（2）隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的；（3）钢材、水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而继续用于施工的；（4）未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的；（5）不服从甲方整体工程协调，施工过程中拒不接受甲
