《工程施工合同律师版（七篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同律师版（七篇）（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程施工合同律师版合同编号：_签约时间：_发包人（全称）：（以下简称甲方）_承包人（全称）：（以下简称乙方）_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本施工合同。第一条工程概况1.1工程名称：_。1.2工程地址：_。1.3工程内容：_。1.4工程做法：_。1.5承包范围：_。1.6承包方式：乙方包工包料。1.7进场材料：_。1.8工期：本工程工期为天,自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工。1.9工程质量：_。第二条合同价款、付款方式及结算2.1合同单价：_。2.2合同总价款：_。2.3付款方式及期限：
2、_。2.4计算原则：_。第三条甲方责任3.1甲方根据合同要求及时付款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。3.2甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。3.3开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3.4指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。3.5负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，
3、并承担应费用。3.6如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应应审批手续。3.7开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后出现损坏由乙方负责。3.8协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。第四条乙方责任4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。4.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。4.3严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检
4、查记录。参加竣工验收，编制工程结算。4.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。4.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保，成品保护费用由乙方负责。4.7做好现场安全文明施工，否则甲方有取追究乙方责任，并按施工现场管理制度执行。第五条关于工期的约定5.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施
5、费用。5.2甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，工期顺延。5.3因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。5.4因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。5.5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第六条工程验收6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收；（3）竣工验收；6.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验
6、时，乙方应按要求办理复验，但由此造成停工，工期顺延。若复验合格，甲方应承担复验费用；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。6.3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约金。6.4工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后_日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；6.5双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程现场的全部安全，严把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担；6.6本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年，
7、保修期限为年。第七条违约责任。7.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方按_元天计算，支付乙方的损失。甲方不按合同的约定支付款，每延期一天，按付款额的0.1%支付滞纳金。7.2由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天元计算，向甲方支付违约金。第八条不可抗力8.1由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。导致一方不能履行合同时，不履行方应在7日内通知另一方，并在14日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。第九条争议或纠纷处理9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提
8、下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第十条补充条款：_。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_经营地址：_ 经营地址：_委托代理人（签字）：_ 委托代理人（签字）：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日工程施工合同律师版（二）发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：为了确保，需，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织
9、施工事项协商一致，特订立本协议。一、工程名称：二、工程地点：三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。四、工程造价：本工程预算价为万元元整）（详见工程预算书）。五、承包方式：包工包料。六、结算方式：本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。七、付款方式：工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%，余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。八、工程工期工期总日历天数为天，自_年_月_日至_年_月_日。因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面
10、申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。九、施工要求1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。十、其它事项1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在_日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。5、
11、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知_日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修。6、十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份），乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。附件：施工图纸及工程预算书甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_签订日期：_年_月_日工程施工合同律师版（三）合同编号：_签订日期：_签订地点：_ 甲方（委托人）：_代表人：_身份证号码：_ 联系电话：_住所：_乙方（被委托人）：_ 代表人：_营业执照号码：_ 联系电话：_住所：_依照_及相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，合同双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况：1.工程地点：_工程面积：_房屋户型：_2.工程内容及要求：（详见施工图纸及报价单，并以报价单为准，见附表一）。3.工程承包方式：双方商定采用下列_种方式（1）包工包料（2）包工不包料（3）包工部分包料二、工程期限及保修期：1.工期_天，自_年_月_日起至_年_月_日止。2.工程保修期：月。保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起，由乙方开具工程保修单。三、工程造价及付款方式：1.工程总造价：（大写）_（小写）_
