《建设工程施工协议书标准范本(9篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工协议书标准范本(9篇)(43页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工协议书标准范本发包方(甲方):承包方(乙方):风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、
2、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程地点:4、承包方式:二、工程承包方式包工包料,采用总价包干的承包方式,乙方的预算书是组成合同的一部分,合同价款经双方确认后,预算范围内所含工程内容一次包死,结算时不予以调整,预算范围以外的洽商变更另行单独结算。三、工程工期风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发
3、工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、本合同工期为_日,自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后_日内进场施工。2、在施工过程中,如遇下列情况,工期相应顺延:(1)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;(2)因甲方不能按期提供施工图,材料、设备的;所供材料、设备不符合施工需要的;所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的;(3)因甲方未具备进场条件,不能提供施工场地、水、电源,场地道路未能畅通,障碍物未能清除等,影响进场施工的;(4)在施工中如因连续间歇
4、性停水、停电影响正常施工的;(5)非因乙方原因造成前道工序没有完成,影响本工程进度的;(6)隐蔽工程乙方通知甲方验收,甲方没有按时验收的;(7)甲方未按约定支付工程款的。四、工程价款1、工程价款为:(大写)_,(小写)_。2、在合同履行中出现下列情况时,应调整本工程的工程价款:(1)经批准的设计变更;(2)非乙方原因造成的现场施工与图纸不符,需增加工程量。3、工程结算价格调整计算方法:上述引起的任何洽商增减,在洽商签订时双方确定金额,最终工程结算为固定合同价洽商金额,不再另行结算。4、工程结算价格需第三方审计机构完成的:乙方施工完毕后_日内,乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料,甲
5、方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后,应在3个月内组织第三方审计机构给予确认,延期视为认可乙方所报结算金额。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。五、材料设备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由
6、乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。3、施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包
7、人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。六、工程质量1、甲方应在乙方进场前_日,向乙方提供施工图纸和施工说明_套,并向乙方进行技术交底。2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工,上述约定的事项变更的,双方均以书面形式通知对方。3、涉及隐蔽或单项工程的,在工程隐蔽或单项工程竣工前_日,乙方应当通知甲方到场验收。验收合格,甲方应在验收记录上签字;验收不合格的,乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收,应在验收前_日以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过_日。甲方未能
8、按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字,乙方可自行组织验收,甲方应承认验收记录。4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。七、工程验收1、工程完工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知_日内组织自行验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。2、自行验收合格后,双方办理工程移交手续。3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。八、工程价款的支付方
9、式1、合同签定后,预付工程总价的_%,计B:_元;2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内,付工程总价的60%,计B:_元。风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。九、维修责任乙方负责保修期限为_年,自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题,不属于乙
10、方保修范围,如需乙方维修,甲方需支付给乙方相应的费用。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。十、违约责任1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期_日,乙方支付甲方本工程价款1的违约金,最高不超过合同价款的3%。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的,甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的,甲方承担后续进场费用。3、如甲方未按合同约定付款的,每延误_日,按工程价款的1向乙方支付违约金。4、由于乙方原因,本工程经公安机关消防机构验
11、收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。5、工程完工后,甲方应在3个月内组织验收,甲方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。十一、争议解决1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。2、双方在合同执行期内如有争议,应由双方友好协商解决,如协商无效任何一方均可向_地人民法院提起诉讼。甲方(公章):签约代表:签约时间:_年_月_日 签约地点:_乙方(公章):签约代表:签约时间:_年_月_日 签约地点:_建设工程施工协议书标准范本(二)甲方(发包
12、方):代表人:乙方(责任方):责任人:风险提示:发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照相关法律、法规规定,双方协商后约定,将_工程_项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行。一、工程概况1、工程内容:2、承包
13、方式:3、承包范围:4、合同总价:5、付款方式:二、双方责任1、甲方责任:(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。(4)工程完工时,及时安排人员组织验收。(5)及时支付工程款,不可拖欠劳动报酬。2、乙方责任:(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线
14、,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。(3)工人进入施工现场佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。(4)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工。(5)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。(6)乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包,否则甲方有权立即收回本施工项目。(7)工程完工时,乙方应积极配合甲方完成验收。三、工程质量及验收标准风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合
15、同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。工程质量应符合国家现行施工验收规范的要求,必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。四、工期风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、计划开工期限_年_月_日,计划完工期限_年_月_日,总历时_日。2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求