《2023钢结构工程施工合同（5篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023钢结构工程施工合同（5篇）.doc（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023钢结构工程施工合同甲方：_乙方：_一、工程名称：_二、工程内容：_三、安全施工措施：1.乙方是安全施工的具体领导者，负责现场本队施工区域的安全施工实施。2.乙方应派一名现场安全施工的专职人员，负责安全施工的教育监督检查。3.明确安全施工责任，责任到到人，层层负责，切实地将安全施工落实到实处。4.进入施工现场需正确佩戴安全帽。5.施工机械机具每天使用前例行检查，特别是钢丝绳安全带每天在上班之前，进行一次性检查确保完好。6.安装和搬运构件板材时须戴好手套。7.在吊装时钢丝绳出现断钢丝和缠结时要立即更换。8.一天工作结束时，要将安装的建筑物得真确支撑，以免发生意外。9.在安装墙板时，使用的脚
2、手架的每层操作平台要固定牢固，并做好防滑措施，拉好安全绳，系好安全带。10.脚手架与墙板有两个以上的拉接点，并在外侧设两道支撑。支撑要固定在坚实有承载力的地面上。四、防止高空坠落。1.现场施工人员均应正确佩戴安全帽，高空作业人员应正确安全带，并要高挂抵用，并系在安全可靠的地方。2.在安全行走之前，屋面板必须完全连接在檩条上，且每侧均与其它屋面板连接。绝不能在部分连接或未连接的屋面板上行走，不得踩在屋面板的波峰上。3.一旦发现屋面板留有油性的物质，立即抹去以防滑到或翻落。五、防止高空坠物伤人。1.构件绑扎必须牢固，起吊点应在构件的重心位置。吊装时应平稳，避免震动或摆动。2.在吊装时对构件需绑好，
3、留绳控制方向。3.构件安装后，应检验各构件的连接和稳定情况，当连接确实安全可靠，方可松构卸索。4.严禁在高空向下抛掷物料。六、防止触电事故。1.现场用电需有专业人员负责安装维护管理，严禁非电工人员随意拆改。2.各种用电设备必须有良好的接地接零，对于现场用手持电动工具，必须有漏电保护器，其操作必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。3.各种电线要经常检查，有问题及时处理。七、保险合同。1.所有现场高空作业人员必须购买人身保险合同（本工程短期保险合同亦可。）2.工程部随时抽查，如现场高空作业人员无保险，按每人_元罚施工队长。3.施工人员进入现场前，该工程所有高空作业人员保险合同原件交工程部检验，无保险人员禁止进
4、行高空作业。以上条例如有违犯，视情严重处于_元以上的罚款，并且出现人身事故现象均有乙方承担，均与甲方无任何关系。甲乙双方签字（盖章）后生效甲方：_ 乙方：_经办人：_ 经办人：_电话：_ 电话：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日2023钢结构工程施工合同（二）建设方（以下简称甲方）：_承揽方（以下简称乙方）：_根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。一、钢结构工程概况（1）工程名称：_（2）工程地点：_（3）工程范围和内容：本房为_跨钢结构厂房，规格：长_米；宽_米；檐高_米，按图纸施工。（4）建筑外包面积：_平方米。二、工程施
5、工日期（1）开工日期：_年_月_日；（2）竣工日期：_年_月_日；（3）合同工期总日历天数_天。三、工程合同造价及结算（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。（2）本合同签订后，甲方须付预付款_%计人民币_元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的_%计人民币_元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的_%，计人民币_元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的_%，计人民币_元作为工程款。（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验
6、收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之_的违约金。（5）本合同造价结算方式：_。四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。五、甲方的义务责任（1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；（2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系；（3）提供施工所需的水、电源。六、乙方的义务责任（1）乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；（2）在施工
7、过程中，乙方应文明施工；（3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。七、安全责任乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。八、材料的提供工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。九、工程验收（1）乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由
8、乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。（2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。十、维修期限承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。保修期为：_年_月_日_年_月_日。十一、违约责任（1）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施
9、发生的全部费用；（2）因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之_/天赔偿发包人；（3）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之_/天赔偿承包人。十二、争议解决若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。十三、其他（1）发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。（2）合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。（3）本合同正本_份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存_份。（4）双方根据有
10、关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。发包人：_（公章）委托代理人：_电话：_传真：_开户银行：_账号：_邮政编码：_年_月_日承包人：_（公章）委托代理人：_电话：_传真：_开户银行：_账号：_邮政编码：_年_月_日2023钢结构工程施工合同（三）合同编号：_甲方：_（简称甲方）乙方：_（简称乙方）依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款，以资共同遵守。第一条工程概况工程名称：_工程内容：_第二条工程工期自收到甲方工程预付款之日起天。第三条合同价款本工程总价款
11、为：人民币_元整（小写：_元）。以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价，但不含税及现场配套费。第四条付款方式1、合同签订生效之日起，甲方按合同总价款的_%付款给乙方，即人民币_元整（小写：_元），乙方收到此款进场施工。2、乙方主体结构完成后，甲方按合同总价款的_%付款给乙方，即人民币_元整（小写：_元）；3、乙方工程完成后，甲方按合同总价款的_%付款给乙方，即人民币_元整（小写：_元），本工程不留质保金。第五条质量要求乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工，并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。第六条材料要求本工程所有主材料均采用国家标
12、准材料，并附有产品材质证明或检测报告，合格证。第七条甲、乙双方驻工地代表甲方现场常驻代表：_，乙方现场常驻代表：_，若甲、乙双方代表易人，须提前通知另外两方，其后任必须全面继续承担应负的责任。第八条争议在合同执行过程中，对合同条款理解不一致时，应本着友好协商的原则确定。若协商不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。第九条违约1、乙方施工时必须按合同约定时间进场，积极配合甲方；2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。第十条甲、乙双方的权利和义务1、甲方的权利和义务。1）甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人员出入和材料、设备进出场。2）甲方对乙方的施工
13、质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检查。3）甲方应提供给乙方小型仓库一间。2、乙方的权利和义务。1）乙方进入施工现场，应遵守现场的一切规章制度，做到安全施工，文明施工，消除一切不安全因素。2）乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工前提出书面意见。3）合同签订后，乙方应在甲方配合下，在施工现场了解本项目要求的施工进度及场地状况，为配合做好前期准备工作。4）工程竣工后，清理现场，做到工完场清。5）后期维修：钢结构由乙方负责，为期_年。第十一条本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议第十二条合同生效1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。2、本合同式份，甲方_份，乙方_份，具有同等法律效力甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表：_ 代表：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日2023钢结构工程施工合同（四）发包方：_
