《制作安装合同常用版（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《制作安装合同常用版（四篇）.doc（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、制作安装合同常用版甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程造价：第二条、分包内容乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。第三条、施工工期总工期为。开工日期为，预定截止工期日期。第四条、付款方式1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙
2、方预付款元，元整）。2、甲方支付乙方二次费付款元，（大写：_元整）。3、甲方支付乙方三次费付款元，（大写：_元整）。4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。第五条、双方责任甲方责任1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。3、提供现场临时用水、用电接入点。4、提供的图纸要符合安全结构。乙方责任1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。2、必须严格按甲方要求施工。
3、因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。5、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。第
4、六条、附则如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：_ 乙方：_电话：_ 电话：_年_月_日年制作安装合同常用版（二）甲方：_（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据中华人民共和国合同法和有关法律、法规，就甲方委托乙方广告牌工程施工的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：一、项目概况1、项目名称：广告牌设计与安装。2、数量、规格、材料与报价表;详见本合同附件一（报价单）。3、
5、安装地点：二、合同价款及付款方式1、合同价款甲方应支付给乙方的制作和安装费用总计：￥元（大写：整）。2、付款方式甲方于合同生效后_日内支付乙方合同总额%的款项，即人民币_元整，即大写：整。本合同第一条项目概述中所述项目整体安装验收合格后，甲方支付给乙方合同总额的%，即人民币_元整，即大写：整，在安装完毕后_日内支付。以上工程费用乙方如向甲方出具等额的合法有效的发票。三、制作、安装方式及质量、安全要求1、甲、乙双方共同负责相关部门的协调工作。2、乙方包工包料，包质量包安全，全面负责所述项目的制作、运输和安装的整个过程。3、乙方保证严格按照本合同附件一的材料标准制作、安装本合同一所述项目，所采用的
6、材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证结构达到设计强度。四、制作、安装工期1、乙方应在_年_月_日前制作安装完成。2、在乙方制作、安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，工期顺延。五、制作、安装的验收乙方在合同规定期限内制作安装完成后，甲方须在_日内验收，并通知乙方验收是否合格，甲方_日内未通知乙方视为合格，如不合格，乙方应在接到甲方的通知后返工达到合同约束的制作标准与安装要求。六、双方权利和义务1、甲方应向乙方提供广告所需的资料，保证其内容符合法律、法规的规定。2、广告牌制作和安装的施工过
7、程中所出现的一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。3、甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕。4、甲方应当负责现场施工的总协调工作，并为乙方提供水电，施工过程中产生的电费由甲方自行承担。5、乙方应当保证施工程序符合行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合合同约定。6、乙方应当确保工地现在周围的清洁、施工废料及时清理干净。7、广告牌所有权归甲方所有，拆除工作由甲方组织实施。七、违约责任1、若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲
8、方付款，并要求甲方支付违约金，每逾期一日的逾期违约金为500元支付给乙方。2、乙方不能按本合同的约定完成制作、安装工作并经验收合格的，每逾期一日应向甲方支付违约金人民币500元。八、其他事项1、本合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表人：_ 代表人：_联系电话：_ 联系电话：_签订时间：制作
9、安装合同常用版（三）甲方：乙方：甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据中华人民共和国合同法和有关法律、法规，就甲方委托乙方制作安装广告牌的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：第一条制作概况1.工程名称：喷塑铁皮字2.广告牌规格：（1）0.8厚的镀锌喷塑铁皮字（2）标志字母共8个、R、4个大字、27个小字1.63X1.63X3+1.32X1.32X5+0.35+4+0.45X27=33.21平方米第二条安装要求安装地点：施工要求：按照甲方提供给甲方的设计图案施工。第三条工程造价及支付方式1.合同总价款共计人民币7000.00元整（大写：柒仟元整）。2.合同生效后，乙方可在甲方广告牌地基制
10、作过程全部完工后一至三天全部一次性付清给乙方广告牌总体款人民币7000.00元整（大写：柒仟元整）。第四条工程期限施工日期自_年_月_日至_年_月_日。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风），工期相应顺延。第五条双方权利、义务乙方：1.协助、配合甲方的各项工作。4、在施工中，因乙方原因造成停工、误时及工人中途往返费用，由乙方负担。甲方：1、协调解决施工中出现的问题，保质保量的完成工程，施工期间如发生人身伤亡及其他安全事故均与甲方无关，由乙方自己承担。2、乙方应保证广告牌使用3_年，抗风力10级（风力以当地气象局报道为准）。3、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。本合同一式两份，甲乙双方各
11、持一份，具有同等法律效益，自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜另行协商。如产生纠纷，应本着互谅互让的原则协商原则协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。甲方：_ 乙方：_住址：_ 住址：_年_月_日制作安装合同常用版（四）发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、建设工程施工合同（GB_1999_0201）及山东省有关规定，双方根据分工负责、配合协作的精神，经充分协商一致，订立本协议，并严肃执行。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.31.4工程材料：1.5承包方式：1.6工程期限：本工程自月至月日止全部完工。经双方协商，发生以下情况，经甲方确认
12、，顺延合同工期。1.6.1人力不可抗拒的灾害面被迫停工者;1.6.2甲方变更计划而影响施工者;1.6.3甲方未按期支付工程款影响施工者;1.6.4其它非乙方责任影响施工者。1.7本协议合同造价暂定为人民币（大写）：第二条工程款支付合同签定后付总价格的50%现金，安装完付清尾款_元。第三条工程质量3.1甲方根据行业质量验收规范和评定标准对乙方进行检查和验收，乙方必须严格按照质量验收规范和标准进行施工，制作及安装工程均必须达到合格标准;3.2乙方必须服从甲方质量监督人员的检查监督，发现不合格的情况后，甲方有权要求整改。第四条安全责任4.1乙方负责保证现场施工必须的安全防护措施和劳动保护措施，必须保
13、证安全施工，若工程期间造成安全事故，由乙方全权负责;4.2工程结束后若出现任何质量问题伤及人身安全者，由乙方全权负责。第五条双方一般的权利和义务5.1发包人职责：5.1.1按合同约定及时拨付工程进度款;5.1.2指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其他事宜;5.1.3工程完工后及时组织验收并办理工程款结算;5.1.4工程中途停工、缓工或由于设计变更而造成的返工，应采取措施弥补后减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。5.2承包人职责：5.2.1按照甲方要求，及时组织材料进行施工或进场及安装;5.2.2确保工程质量，按合同规定的时间竣工和验收;5.2.3工程未交付发包人（或委托人）之前，承包人负责工程的成品保护工作，成品保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;5.2.4必须遵守甲方的安全保卫制度，做好施工现场的防火治安工作;5.2.5乙方应在开工前为工人购买保险，发生人身伤亡事故，自行负担。第六条质量保修6.1在合同规定的保修期内乙方对属于己方责任的工程质量问题负责无偿修理;6.2整体工程保修期从工程竣工起二年。第七条合同争议7.1
