《塑钢门窗工程承包合同格式版（8篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《塑钢门窗工程承包合同格式版（8篇）.doc（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、塑钢门窗工程承包合同格式版发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程名称：二、工程地址：三、承包方式：包工包料（大包）。四、工程内容：点式玻璃雨搭。五、工程用料：1、框架：用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：8mm8mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、承包总价：（1500元）每平方米，大约
2、66平方米，总计（99000元），拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。（无质量问题按国家规定一年内返还保质金）。九、违约责任：1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约
3、定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日塑钢门窗工程承包合同格式版（二）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例和合肥市建筑工程施工合同管理办法的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况工程名称：
4、_工程地点：_工程内容：铝合金建筑门窗工程范围：加工、制作、安装及成品保护1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价（暂定贰拾玖万元整）。推拉窗为228元/（带不锈钢窗纱），推拉门及门连窗（门下方扣板）为269元/，地弹门为310元/（不包括地弹簧）。决算时工程量以实际为准。2、承包方式：包工包料。第二条：工程期限1、开工日期：_年_月_日2、竣工日期：_年_月_日3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应相应顺延：a）因甲方原因发生工程量变化和设计变更;b）一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;c）不可抗拒之因素;d）因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未
5、能按规定提供材料等造成乙方停工的;e）合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后_日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后_日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。第三条：工地代表甲方驻工地代表：负责人：乙方驻工地代表：负责人：第四条：甲方工作1.提供与门窗工程有关图纸及技术资料;2.负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;3.负责提供材料堆放场地及脚手架使用。第五条：乙方工作1.应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量;2.切实与土建施工单位配合，认真做好安全生产、文明施工，现场安全责任自负;3.工程
6、在未办理移交前要切实做好成品保护;4.要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。第六条：工程进度严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。第七条：工程质量1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。2、工程材料的使用：推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2mm，扣板厚度为0.81.0mm，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。3、工程材料的要求：电泳不锈钢铝合金型材采用江阴信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5mm厚浮法白色玻璃。第八条：工程验收1.隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验
7、收合格后方可进行下道工序。2.乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。3.乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。第九条：合同价款与支付1、本工程合同单价（材价调整除外），任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的，可作调整：（1）甲方代表确认的工程量增减;（2）甲方代表确认的设计变更。2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程建设工程施工合同。第十条：设计变更1.乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。2.工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。第十一条：保修承包方负责保修二年（注：非人为原因）。
8、第十二条：违约责任1.甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金;2.乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金;3.由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。4.工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行处罚。第十三条：争议本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时，采用下列方式中2项解决。1.向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。2.向合肥市人民法院起诉。第十四条：如需担保，应另立合同。第十五条：合同份数合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。第十六条：其它未尽事宜，
9、双方另行协商签订补充协议。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日塑钢门窗工程承包合同格式版（三）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法的相关规定，结合工程实际情况，经甲、乙双方友好协商，本着公开、互利、互惠的原则，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，特签定本合同。一、工程概况1、工程名称：彭州“舜苑国色天香”四期工程中的楼塑钢门窗分部工程;2、工程地点：彭州市天彭镇行政中路;二、承包内容：四期工程中的单位工程中的所有塑钢推拉窗、组合窗、推拉门、平开门、平开窗、门带窗、固定窗、等的制作和安装。三、
10、承包方式及承包内容：包工包料，工程塑钢门窗制作、安装、运输、清洁、打胶、成品保护等。四、合同价款：塑钢门窗分窗型单价如下：1、6+12+6mmLOW_E中空钢化玻璃和中空白玻的门窗型综合价按450元/计算。2、双玻、单玻及钢化玻璃的门窗型综合价按280元/计算。3、按照实际制作安装的工程量计量。4、该工程为合同包干价，结算时应余5%作为质保金，质保三年，质保期满后付清余款。本工程价款已包含材料、人工、机具、运输、管理费、税金材质检测及施工现场试验费用等在内。五、工期要求：以甲方的书面通知为准，按土建的进度要求施工，不得影响土建的竣工验收）。六、质量要求：符合建筑工程施工质量验收统一标准（GB5
11、0300_20_）及相关规范得合格标准。七、材料：保证材质符合质量要求。1、塑钢型材品牌为“华塑”牌蓝灰色塑钢型材（60及80系列）,颜色需经甲方确认并封样。2、五金品牌：风撑、单点执手、月牙锁为“春光”、牌，钢衬为“夕林”牌、滑轮为“华迪”牌，密封胶为山东龙口的“家饰佳”牌或上海的“优士康”牌、发泡剂为上海“东南亚”或“裕中”牌，玻璃为“成玻”白色，防水胶为成都“晶石”（或同档次产品）、平开门窗使用多点连杆锁;以上品牌须现场封样。如乙方选择不同品牌的产品，需征得建设单位和甲方的同意后方能更换。3、玻璃品牌为“成玻”原片，按建设单位、甲方审批的施工方案中玻璃要求.4、乙方必须保证用于工程的材料
12、符合合同要求.以上材料进场后,应提供产品合格证,经建设单位甲方和监理认可后方能进行施工;塑钢型材及玻璃在进场后,由建设单位、监理及甲方组织验收,验收达到合同约定的标准后方能用于本工程.八、技术要求按建设单位、甲方审批的施工方案以及相关的施工规范进行施工.九、甲、乙方责任（一）、甲方权利与义务：1、总包单位为乙方提供电源、材料堆放。2、为乙方提审批的施工方案图纸3、甲方组织竣工交验,并及时支付乙方委托给乙方合同约定工程款（二）、乙方权利与义务1、合同签订前应提交营业执照、检验报告、施工方案、业绩证明。应自行完成工程任务。不得以任何形式再行转包或分包，2、向建设方及时提供工程进度计划和相应进度统计
13、报表，同时提供门窗工程施工方案;方案中必须写明细部构造的施工程序方法。及时提交工程完成量报表。3、按照要求在竣工前做好竣工验收备案资料送交各有关单位，4、以书面形式向甲方提交技术负责人、管理人员名单，和负责授权证明书。5、从接驳点敷设的用水用电线路满足甲方现场的总体部署、现场安全及文明施工标准的有关要求。6、项目负责人自进场之日起必须参加项目例会，并认真执行会议决议;7、进场材料须堆放于甲方指定位置。遵守政府有关主管部门对施工现场的交通、施工噪音、夜间施工、施工人员站暂住和治安、环境卫生保护、安全生产、劳动保护、扬尘以及现场防火;接受安检、城检等部门检查监督。如因乙方原因造成违章事件或造成的大
14、小安全事故;其责任和发生的费用，概由乙方承担。8、在施工过程中及竣工工程未交付以前，负责工程成品、半成品、材料及已完成的工程的安全及防护工作;如损坏、丢失、污染甲方及其他专用设备业分包的产品，须及时负责维修和全额赔偿。9、按甲方和土建总包单位的进度要求组织施工.10、服从建设单位现场代表、总监理工程师、土建总包单位现场代表的指导和监督.11、负责质量自检、互检、质量监控.12、方案图作为本合同附件,并按经审查同意后的施工方案图的要求施工,按时完成任务.13、负责成品保护,防火防盗工作,以及施工现场和成品的清洁卫生工作,保证工完料清.14、提供材料合格和材料检验报告.15、材料进场,须经建设单位现场代表、总监理工程师、土建总包单位现场代表确认后,方能用于本工程;各分项工程施工完毕后质量须经监理、甲方确认以后,方可进行下道工序.8、向甲方提供完整的竣工资料.十、安全及其他乙方人员进场施工,应先接受甲方安全技术交底,遵守甲方工地的有关规定,严格按照安全操作规程,若发生工伤事故,查出发生事故原因,费用由乙方负责承担.。十一、付款方式1、材料进场门窗安装好,甲方支付工程总款的20%的（待,#楼门窗框安装完成后，甲方支付总工程
