建设工程监理委托合同示范文本

《建设工程监理委托合同示范文本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程监理委托合同示范文本（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建设工程监理合同示范文本中华人民共和国住房和城乡建设部国家工商行政管理局二 00 八年五月委托人（全称）：监理人（全称）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一 致，订立本合同。一、工程概况委托人委托监理人服务的工程概况如下：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程总投资：二、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定 义相同。三、合同文件组成下列文件均为本合同的组成部分：1. 协议书；2. 中标函或委托书；3. 监理投标函；4. 通用条

2、件；5. 专用条件；6. 附录，即：附录A服务范围和内容；附录B委托人提供的人员、设备和设施；附录C收费金额和支付。7. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同附 录 A 中约定范围内的服务。2委托人向监理人承诺，安照本合同附录B中约定为监理人 开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员，并按附录C 中注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理服务费用。五、服务期限本合同附录A中约定的服务自_年_月_日开始，至 年 月 日完成。六、合同的订立及生效合同订立时间：年 月_日合同订立地点：本合同双方约定后生效。本合同一式份，具有同

3、等法律效力，双方各执 份。委托人：（签章） 地址： 法定代表人：（签章） 开户银行： 帐号：邮编：电话：委托人：（签章） 地址： 法定代表人：（签章） 开户银行： 帐号： 邮编： 电话：第二部分 通用条件1. 定义与解释定义 1.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：1.1.1 “工程”是指委托人委托监理人实施工程监理及相 关服务的建设工程。1.1.2 “委托人”是指合同中委托监理人的一方，及其合 法继承人和允许的受让人。1.1.3 “监理人”是指合同中提供服务的一方，及其合法 继承人和允许的受让人。1.1.4 “承包人”是指与委托人签订施工承包合同或工程 总承包合同的第三方。1

4、.1.5 “服务”是指监理人按照合同约定履行附录A中详 细约定的工程监理及相关服务的工作，包括正常服务和附加 服务。1.1.6 “正常服务”是指在附录A中约定的服务范围和内 容。1.1.7 “附加服务”是指以下原因而增加的服务：委托 正常服务范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内 容；因非监理人原因增加的工作量或工作时间。1.1.8 “工程监理”是指委托人委托监理人对建设工程施工 阶段的质量、进度、费用进行控制管理，对安全生产进行监 督管理；对合同、信息等进行协调管理。具体范围和内容在专用条件和附录A中约定。1.1.9 “相关服务”是指委托人委托监理人在勘察阶段、 设计阶段、设备采购监造阶

5、段、保修等阶段提供咨询或服务。具体范围和内容在专用条件和附录A中约定。1.1.10 “项目监理机构”是指监理人派驻本工程负责履行 本合同的组织机构。1.1.11 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面 授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册 监理工程师。1.1.12 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托 人和监理人；“第三方”是指承包人及与本工程有关的其他 法人或实体。1.1.13 “日”是指一天零时至第二天零时的时间段。1.1.14 “月”是指按公历从该月中任何一天开始的一个公 历月的时间段。1.1.15 “商定的补偿”是指专用条件中约定的根据本合同 应付的附加款

6、额。1.1.16 “书面形式”是指有形表现所载内容的形式，包括 合同文件、信件、电报、传真等。解释 1.2 对合同文件的解释1.2.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。 如专用条件约定使用两种（含）以上语言文字时，应以汉语 为准。1.2.2 构成合同的文件应被认为是互为说明的。如果合同 文件中的约定之间产生含糊或歧义，合同文件解释按时间顺 序以双方最后签认的为准。解释合同文件的优先顺序为:（1）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；（2）协议书；（3）专用条件及附录 A、B、C（4）通用条件；（5）中标函或委托书；（6）投标函。法律 1.3 本合同适用的法律法规是指国家的法律、

7、行政法规， 法规 以及专用条件中约定的部门规章或项目所在地的地方法规、 及标 地方规章及标准规范。准规 本合同适用的法律法规及适用于本工程的标准规范。 范2. 监理人的义务服务 2.1 监理人应按本合同约定提供工程监理及相关服务，服 范围 务范围按附录 A 中的约定。项目 2.2 监理人应组建满足工程监理及相关服务工作需要的 监理 项目监理机构，向委托人报送委派的总监理工程师及项目监 机构 理机构主要人员名单。2.2.1 在服务期限内，项目监理机构人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。监理人可根据工程进展和 业务需要对项目监理机构人员作出合理调整。若更换现场监 理人员，应以相当资格与技

8、能的人员替换。其中，更换总监 理工程师须提前 7 日向委托人报告，经委托人同意后方可 更换。2.2.2 如果监理人员存在以下情况之一，监理人应及时更 换该监理人员：（1）严重过失行为；（2）违法或涉嫌犯罪；（3）不能胜任所担任的岗位要求；（4）严重违反职业道德。认真 2.3 监理人履行合同义务期间，应遵循监理职业道德准则 履行 和行为规范，严格按法律法规及标准提供服务。职责 2.3.1 在委托服务范围内，委托人和承包人提出的任何意 见和要求，监理人应及时拟定处置意见，再与委托人、承包 人协商确定。委托人与承包人之间发生争议时，监理人应根 据自己的职责与委托人、承包人进行协商。2.3.2 当委托

9、人与承包人之间的争议提交仲裁机构仲裁 或人民法院审理时，监理人应当如实提供有关证明材料。2.3.3 监理人可在授权范围内对委托人与第三方签订合 同中规定的第三方义务提出变更。如果变更超过授权范围， 则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所做 的变更未能事先报委托人批准时，事后应尽快通知委托人。在监理过程中如果发现承包人的人员工作不力，监理人 应要求承包人调换有关人员。工程 2.4 监理人在履行合同义务期间，应按专用条件中约定的监理 内容、时间和份数向委托人提交工程监理及相关服务的报 及相 告。关服务报使用 2.5 监理人使用附录B中委托人提供的设备、设施和物

10、品 委托 除合同另有约定外，属于委托人的财产，在服务完成或合同 人的 中止时，应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给委 财产 托人，并按专用条件中规定的时间和方式移交。3. 委托人的义务告知 3.1 委托人应将监理人、授予监理人的权限及时书面通知 第三 第三方，并在委托人与第三方签订的合同文件中予以明确。 方提供 3.2 委托人应按照本合同附录B的约定，在约定的时限内 资料 免费向监理人提供有关的工程资料。在合同履行过程中，委 托人应随时向监理人提供新近掌握的与工程有关的资料。提供 3.3 委托人应为监理人开展服务工作提供必要的条件。 工作 3.3.1 委托人应按照本合同附录B中的约定，免

11、费向监理 条件 人提供履行服务所必需的人员、设备、设施和物品等。3.3.2 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调， 为监理人履行本合同提供必要的外部条件。委托 3.4 委托人应及时授权一名熟悉工程情况的代表，负责与 人代 监理人联系。委托人应将委托人代表的职责和权力书面告知 表 监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7 日书面通 知监理人。委托 3.5 委托人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何 人指 意见或要求，应首先向监理人提出。令答复 3.6 委托人应当在专用条件约定的时间内就监理人书面形式提交并要求作出决定的事宜作出书面形式的答复。收费3.7委托人应按合同附录C的约定支付收

12、费金额。金额支付4.责任与保险监理4.1监理人应按照法律法规及本合同约定履行义务并承人责 担相应的责任。任 4.1.1 监理人应按照有关法律法规及本合同对工程施工 的质量和安全实施监督管理。对工作失职造成损失的，承担 相应的监理责任。4.1.2 监理人未履行本合同约定的义务，对应当监督检查 的项目不检查或不按规定检查或因工作过失，给委托人造成 损失的，应当承担相应的赔偿责任并支付赔偿金。赔偿金二直接经济损失X受损失部分的相应收费金额比率赔偿金累计数额不超过监理人的服务收费金额总额（扣 除税金）。4.1.3 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应补偿委 托人由该索赔引起的费用。4.1.4 因承包

13、人违反承包合同约定或监理人的指令，发生 工程质量安全事故、导致工期延误等造成损失，且监理人无 过失的，监理人不承担赔偿责任。4.1.5 因不可抗力导致本合同不能全部或部分履行，监理 人不承担相应的责任。委托 4.2 委托人应按照法律法规及本合同约定履行义务并承 人责 担相应的责任。任 4.2.1 委托人应按照法律法规对本工程的实施取得相应 政府部门的许可。如果委托人违反有关规定未取得许可擅自 实施工程，对监理人造成的损失，应承担相应的责任。4.2.2 委托人违反本合同约定或因其他非监理人原因造 成监理人的经济损失，委托人应予以赔偿或补偿。4.2.3 委托人向监理人的索赔不成立时，应补偿监理人由

14、 该索赔引起的费用。4.2.4 委托人未能按合同附录 C 的约定支付监理服务费 用，应承担违约责任。保险 4.3 委托人可要求监理人对监理人的过失责任进行保险， 保险费用由委托人承担。5. 合同生效、变更与终止合同 5.1 按协议书中的约定生效。生效开始 5.2 双方按协议书中约定的开始和完成时间作为本合同 和完 的服务期限，但根据双方补充协议调整服务期限的除外。成变更 5.3 任何一方提出变更请求时，经双方协商一致后可进行变更。情况 5.4 由于非监理人原因导致服务时间延长、服务内容增 改变 加，经双方协商一致，所延长的服务时间、增加的服务内容 视为附加服务。委托人应按专用条件的约定向监理人

15、支付附 加监理服务费用。5.4.1 由于委托人或承包人的原因使监理人的服务受到 阻碍或延误，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通 知委托人。监理人完成的此项服务应视为附加服务。5.4.2 如果委托人书面提出专用条件约定以外的相关服 务要求，监理人完成此项服务应视为附加服务。5.4.3 如果委托人以书面形式提出要求，监理人应提交 变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为附加 服务。5.4.4 本合同生效后，如果实际情况发生变化，使得监理 人不能提供全部或部分服务时，监理人应立即通知委托人。 其善后工作以及恢复服务的准备工作，应视为附加服务。监 理人用于恢复服务的准备时间不应超过42 日。5.4.5 委托人将部分或全部外部协调工作委托监理人承 担，则应视为附加工作，并在专用条件中明确委托的工作内 容和相应的监理服务费用。合同 5.5 满足以下全部条件，本合同即终止：终止 （1）本工程已办理竣工验收或工程移交手续；（2）监理人完成本合同约定的工程监理及相关服务全部工 作；（3）委托人与监理人结清并支付监理服务费用。5