《大理石钢架工程承包协议范本（九篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大理石钢架工程承包协议范本（九篇）.doc（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、大理石钢架工程承包协议范本甲方：_项目部乙方：_根据中华人民共和国合同法等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程量：以实际施工量为准。二、工程内容及工期1、工程内容：土石方岩爆破。2、工期：根据甲方需要，乙方应保证不影响甲方的实际工期。自公安部门批准爆破手续后开始爆破作业，如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工期顺延。三、工程造价及付款方法1、工程造价：工程爆破单价6.5元/m3。（该单价为综合单价，不作任何调整，不承担任何税费）。2、实际核算方式：按双方一
2、起共同测量的方数计算单价。3、工程合同一经签订，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。4、付款方式：本合同签字生效后，乙方进场爆破作业开始，第一次爆破完成后，支付爆破方应付额的一半，以此类推，以后按每月底结算，在次月_日支付应付额的70%，余款30%在工程完工后一月内付清。四、工程量核算与确认1、爆破施工前，甲乙双方按照实际需爆破的位置进行测量收方，并经双方确认后签字;2、施工如遇甲方临时增加的新的爆破工程量，双方测量共同认可后方可爆破，单价不变;3、实际发生的总爆破工程量由上术两款方量相加后得出。五、质量、安全及验收（一）工程质量1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工
3、程相关的法律法规，保证在安全的前提下快速安全爆破相关的工作。2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并随时进行监督检查。3、乙方按照甲方要求及设计图纸进行爆破工作并达到设计标高。4、乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块体积不大于0.6立方米。（二）安全管理及责任1、乙方在进入施工现场以前，应办理好爆破的一切相关手续，并报甲方审查备案。乙方要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，杜绝发生重大伤亡事故。2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。3、乙
4、方采取先进的爆破方法，合理的施工工艺及有利的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。4、现场代表：甲方：_ 乙方：_（三）爆破机械及现场爆破器材的管理1、乙方在施工中，使用乙方自带的爆破相关机具（如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等），乙方在开工作业前，必须对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识，指定专人操作。2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图纸施工，听从现场施工员的指导。测量、放线由甲方负责，施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火。六、双方责任（一）甲方责任：1、按合同规定及时支付各种款项。2
5、、乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责。3、以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高。4、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作。（二）乙方责任1、严格按照国家相关法律、规定的有关安全操作规程施工。2、结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案。3、乙方工作人员必须持有效爆破证件方能上岗作业。4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求。5、做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。6、采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，如飞石直接造成周围建筑
6、及在建设施工的安全和人身安全，如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，一切与甲方无关。7、乙方施工人员食宿自理。8、乙方不得将本工程转包给第三方。七、附件：1、本协议经双方签字后生效。2、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。3、因执行本协议发生争执，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院判决。甲方（盖章）_ 乙方（盖章）_法定代表人：_ 法定代表人：_授权代表（签字）：_ 授权代表（签字）：_年_月_日 _年_月_日大理石钢架工程承包协议范本（二）甲方：_乙方：_双方经充分协商，达成如下协议：第一条总则一、井位1.钻井施工地点：_2.地形
7、图：_3.井位设计图：_4.地层构造图：_二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。三、井别：_四、钻井口数：_五、井深结构：_六、质量1.井身质量合格率_2.固井质量合格率_七、价格1.调整井单价_元/米，合计金额_万元2.开发井单价_元/米，合计金额_万元第二条工程期限本合同钻井工程自_年_月_日开钻至_年_月_日全部钻完。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图
8、纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。第三条钻前准备一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层平面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。第四条工程款结算一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，
9、确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内按工程费用总额_元的百分之_一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。第五条施工与设计变更一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变
10、施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。第六条完井验收、结算与保修一、乙方在完井前_日，应及时通
11、知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、_费由甲方负担。二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时_元计算。五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内
12、外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。第七条奖励、惩罚与_一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_给乙方奖励。二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。三、合同纠纷的解决方式。第八条工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗.在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。第九条附则一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体
13、情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。第十条合同附件（略）一、钻井施工图纸；二、地形图；三、井位设计图；四、地层构造图；五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件_份。第十一条其它条款甲方（签字、盖章）：_乙方（签字、盖章）：_大理石钢架工程承包协议范本（三）发包人：_（简称甲方）承包人（全称）：_（简称乙方）遵循平等、自愿、公平和
14、诚实信用的原则，双方就_工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_。2.工程承包范围：_。二、合同工期计划开工日期：_年_月_日。计划竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合_标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）_圆（￥_元）;2.合同价格形式：固定价+变更签证。五、结算及付款方式1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担
