《个人劳务承包合同（2篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《个人劳务承包合同（2篇）.doc（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、个人劳务承包合同劳务发包方：（以下简称甲方）劳务承包方：（以下简称乙方）根据民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同，双方自愿接受合同条款的约束。一、工程名称：_；二、工程地点：_；三、承包方式：承包方式按照以下第种方式：（1）包死价总价合计_元（大写：_元整）；（2）按照施工面积计算每平方元，实际面积按照竣工验收实际测量的面积计算；（3）其他方式：四、承包范围：包括但不限于以下内容的劳务部分：（1）；（2）；（3）；（4）；五、合同价款合同价款为以下第种：（1）包工包料（2）单包工（3）；六、工期（1）
2、本工程_年_月_日开工，_年_月_日前完成，总工期天（含各类国定假期、雨天）；（2）非因乙方原因造成的工期延误，在获得甲方的书面认可后，工期相应顺延；（3）因乙方原因导致工程未能按工期竣工的，每延期一天乙方应当向甲方支付元违约金，并承担因此给甲方造成的材料、人工、机械、延迟履行赔偿等损失；（4）因乙方原因导致工期超过天未完成的，本合同自动解除，甲方可自行需找施工队伍人员进行施工，且不免除第（3）项的违约金和赔偿义务；（5）因工程发包方或者其他非甲方过错导致工程停工或者延期的，甲方不予赔偿乙方停窝工损失。七、劳务款支付劳务款的支付按照以下第种方式：（1）按照工程进度付款：a、施工至支付劳务款元；
3、b、施工至支付劳务款元；c、施工至支付劳务款元；d、施工至支付劳务款元；（2）按照时间付款：a、_年_月_日支付劳务款元；b、_年_月_日支付劳务款元；c、_年_月_日支付劳务款元；d、_年_月_日支付劳务款元；（3）其他方式：八、竣工验收及质量维修1、本工程约定质量标准为达到国家建筑工程施工质量验收统一标准的合格标准，并经甲方书面确认。2、施工过程中，甲方管理人员按规定进行检查并有权要求乙方对未满足要求的部位进行返工。凡因乙方施工质量原因造成的返工，工期不予以顺延，所有费用均由乙方负担，并承担由此引起的建设单位对甲方工期的违约罚金。在施工中，如果乙方未按照甲方整改通知书按时整改，在质量检查中
4、每发生一次不合格检查乙方按照元/项向甲方支付违约金。3、若乙方质量不合格质量事故，乙方除了应在甲方规定的时间内全面返修达到质量验收标准外，还应承担返修发生的全部费用。4、发生质量问题后，在甲方通知乙方后日内乙方必须安排人员进行维修并在日内维修完毕，每延期一天支付违约金元；5、本工程保修贰年，从工程竣工验收合格之日起计算。九、安全文明施工1、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，按甲方要求对工人实行标准化管理，做到室内、外整洁、统一规范；2、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁，无垃圾和污水，并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作。乙方不得带女眷和小孩在生活区入住，如发现处以200/人.次
5、的罚款；3、乙方必须在施工过程中做到工完场清，料具工具堆放整齐，按甲方文施工有关规定组织施工，使施工现场达到文明施工的要求；4、乙方文明施工工作内容：抓现场材料管理，施工中做到工完场清，及时清理杂物；施工区域当日落地灰当日清，施工区域保持清洁；以及不限于上述可能发生的文明施工工作。如乙方未按要求作好此部分工作，甲方另行安排人员清理，所发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除；5、因乙方未能妥善保管造成材料损失的，乙方应当按照材料价值的130%进行赔偿。十、人员要求及管理1、甲方现场负责人：_，联系方式：_,除甲方本公司及现场负责人外，甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项；2、乙
6、方现场负责人：_，联系方式：_,乙方委托他人与甲方对接的，应当出具授权委托书。3、乙方的所有人员，未经甲方的同意，不得以索要工程价款等名义，擅自进入总包、监理、甲方办公区或工程现场妨碍总包、监理、甲方人员正常办公，或影响正常施工，如出现上述情况乙方应当按照元/人/次向甲方支付违约金。4、乙方应当保证其雇佣人员按照安全施工标准进行施工，为雇员购买商业保险并按时支付工资，乙方雇员发生安全事故或未支付工资导致雇员向甲方起诉仲裁追偿的，甲方有权向乙方追偿。十一、争议解决1、所有因乙方违约发生的违约金、罚款，甲方可在履约保证金或任何支付乙方的款项中扣除，且无需乙方的签认；2、因乙方违约，甲方终止合同的，
7、乙方需在接到甲方书面通知后3天内，无条件清退出施工现场。逾期不退场的，须向甲方支付元天的逾期退场违约金，场内设备、材料视为乙方丢弃，任由甲方处理；乙方已经完成的工程量，于乙方退场后，甲乙双方办理结算手续，工程质量合格的，按实际完成工程量的80%计算，不合格的不计算。经双方确认后15天内付清。同时没收乙方交纳的全部履约保证金。3、双方在合同履行中发生争议的，可协商解决，协商不成的，双方均可向人民法院提起诉讼。十二、其他本合同自双方签章之日起生效，发生变更的必须以书面变更合同进行，本合同一式份，甲乙双方执壹份。甲方（盖章）：_ 乙方（签字盖章）：_负责人（签字）：_ 负责人（签字）：_日期：_年_
8、月_日 日期：_年_月_日个人劳务承包合同（二）甲方：_地址：_乙方：_一、根据中华人民共和国劳动法及相关规定，经甲乙双方平等协商，现就乙方根据甲方需求，为甲方提供临时劳务人员相关事宜达成以下协议：二、工作内容：三、工作要求1、乙方必须按照甲方的要求，安排相应的施工作业人员，无条件参与工作;用工人数、标准、方式等由甲方根据工作开展的实际情况确定。2、乙方在施工过程中应服从甲方现场管理人员指挥，严格按照相关安全规范及项目组织措施等进行作业。3、乙方人员需服从甲方的管理,保守甲方的机密，爱护甲方的财物，维护甲方的利益。4、因乙方人员过失给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。四、劳动报
9、酬及支付方式1、经双方友好协商，本合同按包干价人民币执行;2、支付方式：五、协议的解除与终止1、在本协议期限内，任何一方均有权提前五个工作日通知对方解除本协议。解除本协议不需支付经济补偿金。2、甲方因乙方违纪，可随时与乙方解除本协议。3、甲方不按本协议约定提供必要的劳动条件或劳动报酬时，乙方可以随时解除本协议不受提前通知的限制。4、本协议到期或过期，如双方未续签，协议自行终止，不需提前通知。5、甲乙双方无论因何原因解除或终止本协议，乙方均应立即办理工作交接、归还甲方财、物等手续后方能离开，否则，甲方不予以支付任何费用。六、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应友好协商解决;如协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。七、本合同自双方签字盖章之日起生效。八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。甲方：_（盖章）乙方：_（盖章）日期：_劳务分包个人第6页共6页
