《安装工程承包合同常规版（6篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安装工程承包合同常规版（6篇）.doc（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、安装工程承包合同常规版发包方（以下简称甲方）：_承包方（以下简称乙方）：_依照_及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就_项目_安装工程协商一致，签订本合同，并遵照执行。一、工程项目1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程编号：_4、工程范围：_5、工程造价：（1）本工程施工图预算造价人民币_元，（大写：_）（2）如遇下列情况，合同总价作相应调整：合同总价内经双方确认的暂估价变化；设计发生重大变更；甲方或者建设单位其他要求。6、质量要求：二、工程期限1、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：本工程自_年_月_日开工，至
2、_年_月_日竣工，总历时_天。2、施工前各项准备工作，双方应协商确定，分别负责按照完成。3、工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：（1）因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前_天通知甲方者。（2）重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者。（3）甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工_小时以上的时间段。（4）施工中，图纸间断供应，造成乙方停工_小时以上的时间段。（5）在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过_小时且当天无法调整造成乙方停工者。以上原因应有书面的文件资料，非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，
3、甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的_%累计罚款，乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。第四条、工程款结算1、全部工程造价的结算方式按下列第（_）项规定办理。（1）以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。（2）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。（3）按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。（4）包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。（5）招标的工程，按中标的价款结算。2、结算办法（1）程款按_方式支付，具体为：本工程无预付款；按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的
4、_%；总工程款的_%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，工程竣工后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。第五条、施工与设计变更1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。（1）施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙
5、双方签订协议后，方准施工。（2）在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。第六条、竣工验收与保修1、乙方在工程竣工前_日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另定验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日_%的逾期违约金。2、竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲
6、方承担。3、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日_%的逾期违约金。4、工程竣工验收后，乙方对工程质量负责保修_年（采暖工程在_暖期内）。在保修期内，确由建筑施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方不负责无偿修理5、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。第七条、违约责任1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价_%的逾期违约
7、金；属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之_的逾期违约金。2、甲方不得借故拖欠工程款，如逾期不付，按工程施工时银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金或承担相应的法律责任。第八条、争议解决建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不成的，可向合同履行地人民法院起诉。第九条、合同份数及有效期限。1、本合同一式_份。甲乙双方各执_份，具有同等的效力；2、本合同自双方签订之日起生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。第十条、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方（盖章）：住所：法定代表
8、人：委托人：联系方式：_年_月_日乙方（盖章）：住所：法定代表人：委托人：联系方式：_年_月_日安装工程承包合同常规版（二）甲方：乙方：甲方经批准进行的建设安装工程，由乙方承担，为明确双方的权利义务，根据中华人民共和国合同法和建筑法等有关法律、法规签订本合同，共同遵守。第一条工程名称：第二条工程地点：第三条承包的范围和内容：中央空调机房系统设备安装、配套设施及室外冷却塔安装、（具体详细承包范围详见附件鑫河湾国际中央空调机房设备材料及施工报价表）。工程范围：以上工程均按施工图设计内容范围承包。第四条工程造价：承包的工程总造价（大写）：伍拾伍万玖仟叁佰捌拾伍元整（￥559385.00）。第五条乙方
9、式本工程按下列第项方式进行承包施工：包工包料。第六条施工期限本工程按工期定额和有关规定，旋工工期日历定于_月日开工至_年_月_日竣工。施工期间如遇不可抗力，工期另行协商。第七条双方的主要责任一、甲方1、开工前提供施工现场水源、电源，保证具备施工。2、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按合同约定在开工前十天内将设计图纸壹份、标准图贰份及有关技术资料送交乙方，审定施工组织设计。3、按双方协定的分工范围和要求，供应设备。4、派驻工地代表及监理方，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，解决现场需要协调问题以及其它事宜。二、乙方1、按双方商定的分工范围，做好材料和设
10、备的采购、供应和管理，作好施工前的各种准备工作。2、及时向甲方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知，提出应由甲方供应的材料、设备的供应计划。3、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间竣工和交付。4、已完工安装的设备，在交工前应负责保管并清理好场地。5、按照有关约定提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算。6、在合同约定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题负责无偿修理。第八条材料设备供应l、乙方供应的资料设备必须符合设备要求和国家规定的标准，并附有出厂合格证、检验报告。进场行材料需按要求检验的项目，费用由乙方负责。2、
11、乙方供应的材料设备应执行建设行政主管部门颁布的材料预算价格或合同约定的价格，可列清单作为合同附件。第九条工程价款的支付与结算1、预付备料款和工程款的具体额度和办法是：签定合同后预付元为工程款，乙方设备材料进场后付/元为工程款。15个工作日后按工程量的70%支付进度款。工程竣工验收合格后再付25%工程款。自验收合格后运转壹个制冷季，无质量问题余款5%于_日内一次付清。2、结算方式：银行汇票或电汇及其它形式的汇款。甲方方在收到乙方的竣工结算书（或相应结算文件）后28天内不进行结算的，视为认可竣工结算书价款。3、结算期限：工程竣工验收合格后天内结算完毕。第十条工程变更1、设计图纸经会审定案后，原则上
12、不准变更。如需变更时，应提前15天办理变更手续，书面通知对方。因变更严生的费用由甲方承担，竣工期限相应顺延。2、在施工中，如乙方发现施工图纸或说明书不符合设计要求，应及时书面通知甲方，甲方应在7天内办理技术签证。3、施工期间遇工程变更、迟延付款等特殊情况及不可抗力，工期应当按实际情况顺延。第十一条工程质量和验收标准l、乙方严格按照施工图与说明书组织施工，确保工程质量，在施工中如发生质量事故，由此产生的损失由质量事故责任方承担。2、隐蔽工程完成后，乙方在24小时内通知甲方进行检查，未经甲方检查不得隐蔽。如甲方未按时到场，乙方自行检查隐蔽。甲方提出重新检查的，若结果不符合要求，费用由乙方承担;若结
13、果符合要求，费用由甲方承担。3、竣工验收标准按国家颁发的工程施工及验收规范和质量检验标准为依据。4、有下列情况视为验收合格：未经验收提前使用的。第十二条施工期间因临时停水、停电每次在一天以上且未通知乙方的，造成的损失由甲方承担，凭签证顺期。第十三条工程保修期，从_年_月_日至_年_月_日。第十四条其他条款：执行中华人民共和国合同法，本合旦附件与本合同具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。第十五条违约责任：执行中华人民共和国合同法。一、甲方工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。二、乙方1、工程质量不符合合同约定的，负责无偿修理或返工。2、因乙方因素量
14、导致工程延期交工的，每日向甲方偿付工程总造价千分之一违约金。三、其他约定：方6个小时内电话通知乙方到现场解决，乙方12个小时内到现场解决问题，除人为因素除外，不收任何费用。第十六条争议解决方式因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成的，可依法向原告住所地人民法院起诉。第十七条本合同在双方签字盖章后生效。工程交工价款结清后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。第十八条本合同一式肆份，双方各执贰份，具备法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日安装工程承包合同常规版（三）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围和内容：第二条工程期限1、本工程合同安装总工期为2、本工程开工日期以构件进场时间为准。第三条工程合同总价总建筑面积为平方米，价格为/平方米，总价格为元（大写）如有变更，以实际面积结算。
