《建设工程施工合同12篇根据《建设工程施工合同》》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同12篇根据《建设工程施工合同》(55页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工合同12篇根据建设工程施工合同下面是我收集的建设工程施工合同12篇 根据建设工程施工合同,欢迎参阅。建设工程施工合同1发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容:四、承包形式:第二条 工程期限一、合同工期总日历天数 天开工日期:年月日竣工日期:年月日二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上(每次连续小时以上),影响正常施
2、工;停水停电2天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。第三条 工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?)双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为 元人民币(大写: )。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后 日内,甲方支付 元工程款;2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款;3、余款 元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。第二种方式:本合同实行
3、按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。1、甲方于 支付 元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。第四条 建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。(是否都是包工包料?)二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供
4、的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。(材料进场是不是要甲方确认?)第五条 施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条 工程质量管理及验收一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场
5、代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。 验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。第七条 安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的
6、费用,由乙方承担。第八条 质量保修一、本工程保修期限为 年,自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。乙方保修联系电话:;乙方保修联系人: 。第九条 违约责任(乙方擅自修改图纸的违约责任,甲方延迟付款的违约责任均无)一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的 向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期15日以上视为
7、根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币元。二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。(可否作为解除合同条件?)三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第十条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条 附 则一、甲方代表为,乙方代表为 。二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方: 乙方:代
8、表: 代表:户名:开户银行:帐 号:年_月_日 年_月_日建设工程施工合同2发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): (人民币): 万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确
9、双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)住 所: 住 所:法定代表人
10、:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电 话: 电 话:传 真: 传 真:开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:邮政编码: 邮政编码:工商行政管理机关鉴证意见:经办人:鉴证机关(章)年 月 日第二部分 通用条款此部分采用建设工程施工合同范本(GF-1999-0201)中第二部分 通用条款第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,不使用 语言文字。3.2适用法律和法规3.2.1需要明示的法律、行政法规:3.2.2本合同适用的法律和法规不限于上述明示的法律法规。本合同订立时国家及相应部门颁布
11、的其它法律法规同样适用。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:发包人提供标准、规范的时间:国内没有相应标准、规范时的约定:4.图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:4.2发包人对图纸的保密要求:4.3使用国外图纸的要求及费用承担:二、双方一般权利和义务5.工程师5.1 监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:需要取得发包人批准才能行驶的职权:5.2发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:5.3不实行监理的,工程师职权:7.项目经理姓名: 职务: 证号:8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:将施工所需的水、电、线路接
12、至施工场地的时间、地点和供应要求:工程地质和地下管线资料的提供时间:由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:水准点与坐标控制点交验要求:图纸会审和设计交底时间:协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:双方约定发包人应做的其它工作:8.2 发包人委托承包人办理的工作:9.承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求,完成以下工作:需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:应提供计划、报表的名称及完成时间:承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:需承包人办理的有关施工场地
13、交通、环卫和施工噪音管理等手续:已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:施工场地清洁卫生的要求:双方约定承包人应做的其它工作:三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:监理工程师对施工方审核的时间:10.2群体工程中有关进度计划的要求:13.工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:四、质量与验收16.工程验收:由招标人或招标人委托的单位,组织各相关部门按施工图纸要求及国家颁布的有关工程验收规范进行验收。16.1本工程质量要求达到 标准。17.1双方约定中间验收部位:五、安全施工:承包人在施工现场的安全教育和安全事故由承包人承担。六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用 方式确定。采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:风险费用的计算方法:风险范围以外合同价款调整方法:采用可调价格合同,合同价款调整方法:23.3双方约定合同价款的其他调整因素:24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:扣回工程款的时间、比例:25.工程量的确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:26.工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的