《土方工程承包协议经典版（五篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方工程承包协议经典版（五篇）.doc（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、土方工程承包协议经典版甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_土石方工程承包一事，达成以下协议：一、工程名称甲方位于，用地面积约_平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。二、甲方责任1、负责提供设计院设计的场地设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工;2、负责按合同约
2、定拨付工程款和办理工程决算;3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责;乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯及水电至施工现场。三、乙方责任1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场;2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责
3、任。4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全;机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合建设工程施工现场管理规定的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工。四、工程
4、量的计算方法、价格及付款方式1、经双方协商，本工程不计填方部份的费用，仅计挖方及石方爆破费用。挖方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为_万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实际产生的工程量计算。2、经双方协商，挖土不论运距远近包干（含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理等）;遇石方爆破部分平均按每立方米元人民币计算，以上价款为不含税价款，本合同须经政法部门公正，费用由甲方承担。3工程款支付方式：双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的为调遣费，乙方机械进场后
5、3天内甲方支付工程承包款的为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的乙方每月25向甲方上报当月完成工程量，甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月_号前支付工程进度款，验收合格后再支付进度款的;决算完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行。五、工期开工日期以预付款到账日为工程开工日。本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后日内完成。如遇特殊情况（设计变更工作量变化不可抗力影响以及非乙方原因造成的停窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。六、违约责任_。七、其他约定1本合同未尽事宜，经甲乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2本合同自甲乙
6、方签字盖章后生效，甲乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_年_月_日 _年_月_日土方工程承包协议经典版（二）甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将土石方工程承包给乙方施工。为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。工程名称：工程地点：工程内容：土方开挖，余土外运。一、工程承包范围：E区下沉广场土石方工程，包土方开挖及土方外运。二、协议价款及付款方式：1、单价：土方价2
7、5元每立方米（不含税）、其中包括（机械开挖、运输）。2、总造价：按实际开挖总方量乘每立方单价。3、付款方式：乙方在完成工程总量后并由甲方验收合格后，五个工作日内按结算后总金额的80%支付给承包人，余款一个月内付清。三、甲方的责任和义务。1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜，并有义务告知和搬移灰线内含灰线三米外设施（电缆、光缆、水管、煤气管等）。2、甲方应负责该工程的土方开挖放线工作。3、如施工过程中发现地下管线等未探明事宜，均由甲方负责解决。4、甲方应积极配合乙方现场的施工工作。5、甲方应及时对工程进行验收确认和计算工程量，并支付工程款。6、如在约定时间内进行验收，因天气或不可抗力的因
8、素造成返工，均由甲方承担费用。7、地下水的降排由甲方负责安装水泵，乙方应协助抽水。四、乙方的责任和义务：1、乙方应按甲方放线和施工要求进行土方开挖，如违反要求造成超挖，甲方有权拒绝超挖部分验收。2、乙方有权利要求甲方处理影响施工（除承包方机械本身以外）不安全的因素。3、在工程结束后及时通知甲方进行验收。4、验收时，如发现乙方责任而造成的质量问题，需返工时，乙方在规定期限内完成，如乙方造成质量问题，则由乙方无偿返工。5、余土弃置场地均由乙方自行解决，甲方不承担任何责任及费用。6、乙方挖土和土方运输中所发生的矛盾纠纷及施工运土护路均由乙方自行解决和承担费用，乙方负责办理各有关单位所需的手续等单位的
9、一切费用，甲方不承担任何责任和费用。7、乙方向甲人承诺按照合同约定进行施工、竣工并保证质量。五、施工安全：1、乙方应教育操作人员，严格要求遵守操作规程，做好安全生产工作，并遵守工地现场的有关规定及施工人员的安排。2、在施工期间，乙方注意安全，如万一发生大小工伤事故造成的损六、其它约定：1、施工方在施工时，请严格按照甲方要求的内容进行施工，有关事项需经甲方签字认可说明，经确认后发生差错，由施工方承担所有责任。2、合同签订后，如有单方面违约，全部责任将有违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其它特殊要求，应双方共同协商一致后，别行签约补充合同。3、如有违约，违约方按工程造价总金额的5%付给另一方。
10、七、争议解决：本合同执行中，如发生争议，双方应尽力进行友好协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖的仲裁机构，进行仲裁或向法院提出申诉。八、合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。九、本合同一式二份，双方签字后生效，甲乙双方各执一份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日土方工程承包协议经典版（三）发包人_（以下简称甲方）承包人_（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方_元/m3（石砂
11、）。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自_月_日开始施工，在_天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施
12、工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。单位工程负责人（甲方）：_ 承包班组长（乙方）：_联系电话：_ 联系电话：_土方工程承
13、包协议经典版（四）发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。一、工程概况（一）工程名称：南充市嘉陵区总真山观音寺扩建土石方工程。（二）工程地点：南充市嘉陵区总真山观音寺（三）工程内容：土方挖运回填。（四）工程方量：挖方总工程量约4万立方米。二、工期开工日期：工期自_年_月_日至年月乙方已充分考虑施工期间的环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响工程施工进度的因素。除自然灾害等不可抗力因素外，出现其他
14、因素工期不予调整。合同生效后，乙方积极组织机械进场，在3天内开工。三、工程质量1、工程质量应达到国家质量检验评定标准的等级。2、乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按实测方量验收（GPS方格网数据结算为准）。四、工程价款及结算（一）综合单价：1、综合单价：8.8元/立方米，本工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干，包括土石方开挖、排渣运输、装车费、场地平整、卫生费、及其他相关费用，双方不得擅自改变合同价款。（如有其他地理地质即含有坚石或青石等因素变动，甲乙双方协商解决。）2、此综合单价为甲方指定地点倒土。（如超出指定运输范围、增加工程成本由甲乙双方协商解决。）3、此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。（二）工程结算按下列方式办理：1、本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方对实际施工数量共同测定汇签并盖章后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证或实际工程量结算。2、乙方施工进场前提供现场管理人员名单和施工组织方案给甲方，经甲方同意后方可施工。3、乙方应认真按照设计图纸和规范要
