《公司个人合作协议书（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司个人合作协议书（三篇）.doc（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、公司个人合作协议书甲方：_ 身份证号：_乙方：_ 身份证号：_丙方：_ 身份证号：_丁方：_ 身份证号：_现有甲、乙、丙、丁四方合股（合伙）开办一家_，全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策，成立股份制公司。经四方合伙人平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。一、出资的数额：甲方出资_元，占公司股份_%，出资的形式_，出资的时间_。乙方出资_元，占公司股份_%，出资的形式_，出资的时间_。丙方出资_元，占公司股份_%，出资的形式_，出资的时间_。丁方出资_元，占公司股份_%，出资的形式_，出资的时间_。二、股权份额及股利分配：四方约定甲方占有股份公司股份_%;乙方占有股份股份_%
2、;丙方占有股份股份_%;丁方占有股份股份_%。甲、乙、丙、丁四方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利，四方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后，四方可以提取可分得的利润，按股份分配，其余部分留作公司资本填充。如将股利投入公司作为运作资金，以加大资金来源，扩充市场份额，必须经甲、乙、丙、丁四方同意，并由四方同时进行。三、在合作期内的事项约定1、合伙期限：合伙期限为_年，自_年_月_日起。如公司正常经营，四方无意退股，则合同期限自动延续。2、入伙、退伙，出资的转让A入伙：需承认本合同;需经甲、乙、丙、丁四方同意;执行合同规定的权利义务。B退伙：公司正常经营
3、不允许退伙;如执意退伙，退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算;按退伙人的投资股分80%退出。非经双方同意，如一方不愿继续合伙，而踢出一方时，则被踢出的一方，被迫退出时，则按公司当时财产状况进行结算的80%进行赔偿。未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。3、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人4、合伙的终止及终止后的事项、合伙因以下事由之一得终止：合伙期届满全体合伙人同意终止合伙关系;合伙事业完成或不能完成;合伙事业违反法律被撤销;法院根据有关当事人请求判决解散
4、。合伙终止后的事项：即行推举清算人，或邀请或公证员参与清算;清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。5、纠纷的解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。四、在成立股东后，全权委托_作为公司运作的总负责人（法人），全权处理公司的所有事务，必须实现公司一元化领导，独立处理公司事务。如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项，由股东
5、研究同意后方可执行：1、单项费用支付超过_元;2、新产品的引进;3、重大的促销活动;4、公司章程约定的其他重大事项。五、在合作期内，四方的原始本股金，不得挪作他用，只能用在业务的往来和公司的经营上，公司所有资金专款专用，独立核算。六、公司今后如需增资，则甲、乙、丙、丁四方按照股份出资。七、本协议未尽事宜由甲、乙、丙、丁四方共同协商。本协议一式4份，四方各执一份，自双方签字确认后生效。甲方（签名）：_年_月_日乙方（签名）：_年_月_日丙方（签名）：_年_月_日丁方（签名）：_年_月_日公司个人合作协议书（二）立协议书人中华大学（以下简称甲方），协力单位（以下简称乙方），为合作共同推动服务学习课
6、程，协议条款如下：一般条款协力单位名称：协力单位地址：协力单位简介：目的：甲，乙双方为了协助学生应用课堂所学，增进自我能力，欣赏多元差异，了解社会议题及培养公民能力，共同深化推动服务学习课程。合作内容本协议内容经甲，乙双方在彼此尊重，平等，合作的基础上，协商签订后实施。合作期间乙方选派专人担任甲方学生之督导，甲方学生依乙方指定地点从事服务学习工作。乙方对于甲方所介派来之学生，应给予协力单位任务简介，服务分派，指导与协助，并各别给予评量（评量表由甲方提供）。权利义务甲方负责服务学习课程规划及执行，并分派学生至乙方协力单位进行无偿服务，甲方应告知参与服务学生恪遵机构之相关规定，及对所接触资料尽到保
7、密责任，不向无关人员泄漏。乙方乙方应提供协力单位相关资料，必要之训练，防护与说明，并且尽量安排甲方学生直接接触被服务对象之服务工作，服务时数以甲方学生所持服务并经乙方确认后实施。乙方于学期结束后得参与甲方所办理之服务学习成果发表会。第五条合约生效，终止及修定合约生效日自签约日起算，预定终止日期为民国年七月三十一日止，如有任何变更，修改，未定事宜或解释疑义等，由双方以善意共同协议之。第六条协议方式本协议书一式二份，于签约后，各执正本乙份为存。立协议书人：甲方：中华大学地址：新竹市香山区五福路二段_号代表人：（系主任or院长or校长）联络人：任课老师or课程助教电话：email：乙方（协力单位）：
8、协力单位地址：代表人：联络人：电话：中华民国_年_月_日公司个人合作协议书（三）甲方：_ 乙方：_电话：_ 电话：_地址：_ 地址：_经平等、友好协商，甲乙双方就资质合作达成一致意见。乙方以甲方名义从事甲方经营许可证范围内的经营项目。为明确双方的权利与义务及合作期内的注意事项，特订立本合同，达成如下协议。一合作范围乙方使用甲方资质承接“天泰摩尔城”项目建设工程。二管理费用及收取乙方向甲方交纳乙方以甲方名义签订的“建设施工合同”工程价款的0.6作为项目管理服务费，该费用包括乙方使用甲方公司资质证件、印章、提供工程所需其他资料及甲方其他协助义务的费用;甲方不再收取乙方额外费用。双方商定，按工期节点
9、分四次向甲方支付，每次支付总管理费的25%，第一次支付时间_年_月_日。第二次支付时间年月号，第三次支付时间_年_月_日。至合同竣工日期，工程收合格备案后，结清应付剩余管理费。三项目经理部的组建1、乙方有权指定乙方任何人员为该项目的项目承包代理人。履行与建设单位签订的“建设工程施工合同”。2、项目部配备的管理人员由乙方自行安排，需具备以下条件：具备相应岗位证书的质检员、施工员、安全员、实验计量员、预算员、等专职岗位管理人员。甲方不得以任何理由干涉乙方对管理人员的选用和管理。3、其他人员，特殊工种人员必须持证上岗。四甲方的基本权利和义务1、乙方利用甲方名义所开发票，乙方需缴纳开据发票的所有相关税
10、金，所开发票应于最后一次工程款结清时，甲方交付给乙方。具体数额遵循税务部门的相关规定。2、甲方在本协议生效之后，甲方保证向乙方随时提供承接工程任务的甲方资质证件，包括甲方营业执照、建筑业企业资质证书、许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户证明等加盖公章资质证件复印件，必要时提供以上证书原件。向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。3、印章（包括公章、合同章、财务章等一切公司有效印章），乙方需要使用时，甲方应随时无条件出具相应的有
11、效印章，配合乙方使用。4、甲方在本协议生效之后，仅向乙方提供相关经营业务所需要的手续证件和经营许可。五乙方的基本权利和义务1、享受甲方所提供的施工所需资质和经营许可。2、充分利用甲方的资质，完全自主的开展相关产品经营业务3、乙方作为独立核算实体，自主经营，自负盈亏。并对合作工程项目的生产经营活动和经营成果承担责任4、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉。5、乙方实施的工程项目，其合同，税务，财务，银行，统计等事项由乙方自主办理。6、工程施工由乙方下属施工班组进行，费用由乙方负责。7、乙方以甲方的名义自行开设银行账号，享有对该账户的管理权。所有有关项目的资金周转由乙方自行负责，甲方不得以任何理由
12、干涉。8、乙方必须严格按照设计要求、国家现场施工规范及质量评定标准和省市有关现场施工的规定精心施工。9、按照业主批准的施工方案、进度计划和要求组织施工，确保工程期顺利进行，工程工期以业主验收签证为准。工期拖延造成业主罚款的，由乙方全额承担。10、严格按照施工图纸，施工方案、现行的施工技术规范和工程建设强制性标准组织施工，做好施工记录及质量记录，确保工程质量。承担因自身原因造成质量不符合要求的返工修复、返工费用及由此给业主造成的一切损失。11、遵守施工现场的各项施工安全管理规范，严格按照施工操作程序作业，做好施工安全防护工作，承担自身原因造成的事故责任和因此产生的一切费用。12、负责办理并承担工
13、程开工及施工过程中所需要的各种手续和费用。负责实施工程过程中购臵所需要的各种施工材料费用的支付、人员工资费用和与施工有关的其他费用，按国家规定及时缴纳各类税费，承担社会有关部门的检查、罚款等费用，承担建设单位，上级有关部门的工期、质量、安全、抵押、奖罚及保修的法律责任。13、乙方应遵守劳动法的规定，应工程需要而聘用员工，由乙方与员工签订劳动合同，乙方负责聘用员工工作期间的工资、福利、保险、安全、工伤等方面的法律责任。14、各项目部的各种人员的培训按市住建局及县住建局的要求，人员及费用由项目部安排和承担。15、对工程质量、债权债务终身负责，承担因该工程所发生的债权债债务所引起诉讼费用及相关的债务费用。16、乙方必须严格按照国家规定的纳税标准交纳税金，如不按规定交纳全额税款者，所产生的一切费用全部由乙方承担。六违约责任任何一方违反本合同的约定，违约方应向守约方支付合同总金额的20%做为违约金。并赔偿因违约行为给守约方造成的一切经济损失。七争议解决本协议未尽事宜双方另行协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。合同签订地：尉氏县
