《土石方承包协议书格式版（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土石方承包协议书格式版（三篇）.doc（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、土石方承包协议书格式版甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_土石方工程承包一事，达成以下协议：一、工程名称：甲方位于_，用地面积约_平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。二、甲方责任：1、负责提供设计院设计的场地设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工;2、负责按
2、合同约定拨付工程款和办理工程决算;3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责;乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯及水电至施工现场。三、乙方责任：1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场;2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。3、乙方应负责施工时的人身安全责任
3、及民事责任。4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点.5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全;机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合建设工程施工现场管理规定的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工
4、。四、工程量的计算方法、价格及付款方式：1、经双方协商，本工程不计填方部份的费用，仅计挖方及石方爆破费用。挖方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实际产生的工程量计算。2、经双方协商，挖土不论运距远近包干（含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理等）;遇石方爆破部分平均按每立方米元人民币计算，以上价款为不含税价款，本合同须经政法部门公正，费用由甲方承担。3工程款支付方式：双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的_为调遣费，乙
5、方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的_为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的_乙方每月25向甲方上报当月完成工程量，甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月_号前支付工程进度款，验收合格后再支付进度款的_;决算完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行。五、工期：开工日期以预付款到账日为工程开工日。本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后_日内完成。如遇特殊情况（设计变更工作量变化不可抗力影响以及非乙方原因造成的停窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。六、违约责任七、其他约定：1本合同未尽事宜，经甲乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律
6、效力。2本合同自甲乙方签字盖章后生效，甲乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。甲方（盖章）_ 乙方（盖章）_甲方代表（签字）：_ 乙方代表（签字）：_时间：_ 时间：_土石方承包协议书格式版（二）发包方负责人（甲方）：身份证号：承包方负责人（乙方）：身份证号：根据甲方承包的铁矿土石方（铁矿）工程施工的需要,乙方自愿承包该工程的运输的一部分项目。为明确双方的责任、权利和义务,根据中华人民共和国经济合同法和道路运输条例以及甲方与总承包方签订协议的原则和规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方充分协商，就乙方承包甲方铁矿土石方工程
7、承包合作事宜，双方自愿达成如下协议：一、合作内容：1、工程位置：2、工程内容：土石方运输3、工期期限：4、工程量：5、单价6、工作内容：机械挖、运土石方，排土场地平整，洒水，以及甲方指定位置由乙方负责。二、甲方责任1、甲方负责施工区道路的畅通及按照合同约定支付工程款。2、协调各方关系，督促乙方保证运输进度和安全文明运输。3、甲方根据总包方和业主的要求制定统一的运输方针和管理目标。4、运输车的油料按照甲方和总包方的约定，由甲方垫支油料款，并安排加油车到施工现场给乙方加油，每次结算时甲方在运输款中扣回。5.甲方负责给乙方提供住宿，费用先有甲方提供，第一个月以后从工程费用用扣除，机器修理部和小卖部由
8、甲方开设。6、.甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。三、乙方的责任1、乙方提供运输自卸汽车须是合法有效的，否则自行承担全部责任;乙方还必须保证18个月的工期，否则视为乙方违约。2、乙方在运输过程中（含进场途中）发生违章的处罚及安全事故赔偿由乙方全部承担3、在施工期中，乙方必须服从甲方的管理并遵守业主、总包方的管理制度;乙方须按照甲方的施工进度按时按量完成土石方的运输工作（不可抗拒的因素和天气原因以及总包方的原因除外）。4、乙方做好安全工作，作业中要严格执行岗位的安全操作规程和作业规程，特种技术员还必须持证上岗，杜绝违章作业，甲方和业主、总包方有权
9、监督乙方作业，并有权处理乙方违章作业行为;乙方造成人员伤亡和其它事故等经济损失，一切责任和损失由乙方自行承担。5、乙方不得拖欠工人工资，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。6、有偿接受甲方临时指派的其它施工任务7、工程完工后，支付工程款前，乙方须撤除所有的机械设备、临时设施及工作人员，做到完工清场。8、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，全部由乙方自行处理并承担全部法律经济责任，甲方协助处理。四、合同的变更、终止1、由于不可抗力的因素、国家政策、法规出现变化，影响合同的执行时
10、，经确认后可终止或顺延;合同期满后自动终止。2、如有以下情况，甲方有权单方解除合同，并拒绝支付剩余运输款（1）乙方违反甲方和业主、总包方规章制度，不服从甲方和业主、总包方的管理;（2）乙方不能按照施工进度表按时按量完成的。3、如有以下情况，乙方有权单方解除合同，甲方结清剩余运输款如甲方无故拖欠运输款，乙方有权解除合同并要求甲方结清运输款。五、其它约定1、在施工过程中，乙方必须按照甲方和总包方的施工进度按时按量完成;否则甲方有权解除合同另行确定运输队伍，乙方退场所产生的费用和损失由乙方全部自行承担。2,积极配合项目部工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。3、施工中因
11、为业主和总包方的原因造成乙方停工，甲方按照和总包方的约定每天每车赔偿乙方挖机_元，土方车1000元。（三天以内）4、总包方给甲方的补助款，乙方以合理要求总包方（含业主）付给乙方，否则乙方将承担因此而给甲方造成的全部损失同时还必须赔偿人民币90万元的违约金给甲方。5、每次结算时附代各车辆结算花名册，否则由此造成的损失由乙方自行承担。6、乙方应管理好自己的员工，尊重当地风俗，与村民搞好关系，禁止发生盗窃、酗酒、闹事，违者罚款人民币500010000元;如发生群体打架事件罚款1000050000元，并对参与者每人处罚5000元，一切经济责任和法律责任由乙方全部承担。7、乙方承诺在签订合同时对甲方、业
12、主、总包方的各种规章制度已有充分了解并愿意接受管理，否则按照违约处理;合同附甲乙双方共同确定的“汽车驾驶员工作制度”、“生活区管理制度”。8、为了保证汽车的正常运转，经双方协商一致，由甲方集中建立“修理厂”24小时营业，乙方的运输车辆必须在本修理厂维修，但收费不得高于当地同行的收费标准，维修费由先甲方垫支，每次结算在乙方的运输款中扣除。9.乙方确保进场从业人员必须购买工伤保险（由乙方统一购买，在工程款中扣除）。10.甲方对乙方运输作业的车辆有监督管理权，乙方在食宿、安全生产、劳动纪律等方面要服从总承包方的统一管理和安排。11、乙方必须确保所有进场车辆的综合性能良好，运力正常在百分之八十五以上。
13、12.乙方不得层层转包，在甲方的同意情况下，出现施工人员投诉或工钱过低而闹事的，应由乙方负责妥善解决，并给予一定补偿。否则一切责任、后果均由乙方承担。13.乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。14.乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速行驶。15.乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批
14、准后方可暂停运输作业。16、乙方保证进场到甲方工地的车辆情况良好，乙方车辆进场后必须全权服从甲方的合理调度和一切车辆运输安排。17、乙方中途不得以提高单价等理由而罢工，如乙方未完工车辆和设备是擅自调离现场或有意停工，及跳槽运输，视乙方违约，由此所产生的一切经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同。18、乙方要服从甲方的管理和指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。如发现管理人员和施工人员有不正当的交易而损害任何一方利益，甲方将给予违规者以一罚十的经济处罚并付还给受损失的一方。19、乙方必须按照甲方提供数据进行挖掘，不得少挖，更不允许超挖。如有违反挖掘规定而产生的损失由乙方
15、全部承担，并处以的罚款。20、乙方在挖掘过程中，如发现地下砂层或其它有价值的物品应无条件归甲方所有。21、乙方施工人员家属或亲友探亲，禁止上工地现场，工地不排住宿。如遇特殊情况，必须由项目部批准许可。亲友上工地现场，如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。乙方报上的人员可在工地上，其他人员不得进入工地，方将人员的数量和名字以及职位提供给甲方。22，总包方（业主）给甲方的补助款，乙方不得以任何理由要求总包方（含业主）付给乙方，否则乙方将承担因此而给甲方造成的全部损失同时还必须赔偿人民币90万元的违约金给甲方。六、违约责任：甲方若到期拖欠不给工程款，由乙方凭借此合同要求甲方支付未付款。七、双方未尽事宜协商解决，若发生争议，任何一方都可向当地仲裁委员会提起仲裁。八、本合同是内部承包合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字捺印后生效。甲方（公章）：_
