《建设工程劳务合同简易版（六篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务合同简易版（六篇）（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程劳务合同简易版发包人：（以下简称甲方）总承包人：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、建筑工程施工管理条例等有关法律法规的规定，遵照平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经双方协商一致，特签订如下合同条款，双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：金鹤苑A栋2、工程地点：湖天开发区正清路3、结构形式：框架结构4、建筑面积：框架结构约4000平方米5、规划许可证号：6、施工许可证号：7、设计单位：二、工程承包范围1、工程承包范围为发包方提供的图纸按图施工，并建筑物内的明沟、散水、配合消防和强、弱电预留洞、预埋件基础承台方开挖的全部施工内容。2、其中：施工图中
2、不属承包范围内的项目（1）卫生间设施安装工程。（2）防水项目，回填土方。三、承包内容及项目（1）泥工、木工、钢筋工、架子工等工种，框架结约外架为钢管架，（所有砼为商品混凝土由发包方提供，混凝土输送泵或混凝土汽车泵车都属发包人负责）。二次结构砼现场搅拌。（2）所有泥工部分不含内墙面楼梯踏步、地面拉毛。（3）框架结构的外墙为四面墙漆。四、承包单价（1）框架结构单价为_元/（不含水、电）。（2）不含任何税、费和其它政策性的费用。五、开工时间及竣工日期于_年_月_日开工至_年_月_日竣工，工期天完工（除雨、雪天气和人务无法抗拒的因素外）。六、工种押金交纳与返还1、押金交纳：从双方签订之合同之日起交押金
3、壹拾万元整。2、押金返还：从交纳之日起，主体结构做好第一层，甲方一次性退还乙方所交的壹拾万元押金款。七、工程款结算及付款方式（1）当乙方施工至三层主体楼面板完工时，在3天内甲方付主体一层造价的80%工程款，每完成主体楼面板工程量时，甲方付给乙方工程进度款的80%，依此类推，余下20%在主体完工后3天内付清。（2）内墙粉刷一半时，甲方按工程量的造价付给乙方劳务费80%，全部内墙粉刷完工在3天内付清所有劳务费。（3）外墙：工程量完成一半时，甲方付给乙方外墙完成工程量80%，全部外墙完工时付清的所有劳务工程款。八、甲、乙双方责任1、甲方责任（1）甲方负责三通一平（路通、水通、电通和场地平），以及提供
4、乙方施工人员住宿和生活用房。（2）甲方负责交纳施工人员的保险费用。（3）甲方负责提供施工图和技术交底工作。（4）甲方负责办好开工前的各种手续，并负责各种障碍物及当地人员阻工现象，以免中途因手续不全或材料不及时到位造成停工，如停工10天以上，甲方无条件承担一切经济损失和施工人员每人每天_元误工费。（5）乙方在施工中如甲方到付乙方工程进度劳务工资不到位时，乙方有权停工，所造成的一切经济损失和每人每天误工费_元。2、乙方责任（1）乙方必须组织好施工队伍和各种机械设备工作。（2）乙方在施工中，必须保质保量精心施工，确保工程质量和施工中安全。（3）乙方在施工中，必须按图施工，如在施工中造成返工，一切损失
5、由乙方负责。（4）乙方在施工中对图纸不懂，及时向甲方反映取得答复，擅自作主造成返工损失自负。（5）施工中必须建立安全生产责任制，以确保安全无事故，如发生的人为意外事故由乙方承担全部责任。九、违约争议1、任何一方违反本合同以上约定，均构成违约。违约应承担违约再作，并赔偿守约方受到的一切损失，违约金按合同约定计算。2、双方在履行本合同的过程中发生争议，应当通过友好协商和调解，通过协商不能达成一致意见的，双方可以向当地人民法院提起诉讼。3、发包人（甲方）不按期拨付工程劳务款，每逾期一天应向承包人（乙方）支付元违约金，逾期10天，应向乙方每人每日支付_元违约金。4、乙方必须遵守双方的总工期和节点合理工
6、程，因无故停工或其它原因造成停工，每天向甲方支付违约金_元，逾期10天以上，每天向甲方支付_万元违约金。5、甲方未按合同约定时间支付给乙方工程款，乙方仍拖欠民工工资，甲方无条件承担清偿拖欠民工工资的连带责任，因民工闹事由甲方承担一切责任。十、未尽事宜，双方另行协商解决，另作补充协议，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，并具有同等法律效力。十一、本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效，全部劳务工程款付清后，本合同方能失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建设工程劳务合同简易版（二）甲方：乙方：为增强企业内部竞争机制，发挥各自优
7、势，甲方同意将（研发基地工程）。委派乙方组织施工，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，本着公平自愿、互惠互利、诚实守信的原则，经双方协商一致，就有关承包事项特订立本协议，双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：研发中心、办公楼、地窖2、工程地点：山东省县城经济开发区（工业园区）县城北外环以北京九铁路以北，3、建筑面积：约5.3万平方米4、工程造价：工程价款按照实际完成的建筑面积计算_固定单价。5、工期：按甲方与本工程建设单位签署的大合同和总体施工进度安排执行。6、承包范围：施工图纸范围内的结构工程、建筑工程（建筑物散水外30cm以内）。7、本合同不包括项目：防白蚁工程、栏杆工程、止水螺杆，门窗
8、工程、幕墙工程、室外工程、安装工程（电梯、空调、通风排烟、电气、给排水、消防、智能化工程等）。二、承包方式1.包工包料：_、结构工程、建筑工程，模板工程、脚手架工程、水电工程、2.甲方供钢筋、砼3.乙方包施工所需的机械设备、工具、用具、劳保用品。4.乙方包工期、包质量、包安全文明施工、包社会保险。5.完工清场、包工程验收合格。6.包冬季、雨季、夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下三、质量标准及安全生产、文明施工目标1、工程质量标准：按照国家验收标准达到合格标准2、安全、文明施工目标：满足合同要求及国家有关强制性施工规范要求。四、承包方式1、包工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安
9、全、包文明施工;2、乙方自行负责组织施工和管理，甲方管理人员监管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料设备、机械等由乙方自行提供或解决。3、甲方未指定的部分、材料、设备等的品牌、生产厂家、供应商等，均由乙方自行采购，但须通过质监站复检合格。4、本工程须设立专款专用银行账号，本工程的财务事宜由乙方管理。五、承包价款及支付1、本项目中的单位工程属于几类就套用几类收费标准，主工执行_年山东省建筑安装工程消耗定额，_年山东省建筑安装工程取费定额，施工期间执行_地区建筑材料市场信息价目表没有价目表的技术项目执行清单计价方式确认人工费按当地政府具体文件执行，所有取费标准、措施项目费、规费等执行定额及相应文件
10、，按实际计取，取费标准为1类取费。2、研发中心和办工楼基础完工三日内甲方按乙方已完工程量付给结构部份80%的工程款。施工阶段：各层砌体项目施工完成按建筑面积计算，按天泰大合同付款。六、甲方的权利和义务1、甲方协助乙方处理履约过程中的有关事宜。3、协助乙方办理开工、中间验收、竣工验收、工程结算和工程款项的回收等事宜，协调与上级主管部门、建设单位的关系。4、在施工过程中，甲方对乙方的工程技术、质量、安全、文明施工、施工进度进行监督和协助。5、甲方不干预乙乙方方的正常施工与管理，不参与或介绍推荐材料供应商、劳务班组、分包队伍给乙方。6、严格按照本协议给乙方支付工程款项。七、乙方的权利和义务1、负责组
11、建完善的项目管理机构，编制计划、统计、施工方案等资料，并接受甲方的领导和管理，执行甲方的管理规章制度及管理规定，维护甲方利益和形象。2、负责全面履行甲方与业主签定的施工合同。施工合同中，甲方有关的权利和义务全部由乙方承担。3、乙方负责抓好安全文明施工，树立良好的施工企业形象。4、负责按规定协助施工、竣工技术资料等相关文件，负责工程的移交，按规定进行保修。5、施工中乙方发生的一切质量、安全、文明施工及由此引起的债务纠纷等由乙方处理,其经济责任由乙方承担。八、其他1.工程所发生的设计变更、现场签证以及增加工程的计价方法按以下办法执行：依据_年山东省建筑工程消耗量定额、山东省安装工程消耗量2.在变更
12、工程（或现场签证）完成之日起七日内，乙方向甲方报送变更工程价款报告（或现场签证资料）以便双方确认，甲方在收到乙方递交的变更价款报告后的七日内给予回复或提出异议，否则视为甲方默认，待双方完成结算工作并确认审核造价后一个月内一次性支付，对于甲方审定的签证或变更意见，乙方如有异议，应于七天内回复，并以积极的态度配合，如在规定的时间内乙方不能答复，甲方视为乙方默认，乙方现场进度不得以此而拖延工期九、附则1、本合同经双方签字后生效，在工程竣工验收达合同要求、办理完毕竣工决算、建设单位付款完毕、保修义务完成及有关债权、债务清算完毕后，合同条款自行终止。2、本合同壹式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具同等法律
13、效力。3、本合同未尽事宜，由双方协商解决，另签补充协议。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建设工程劳务合同简易版（三）雇主（甲方）：代表人：雇员（乙方）：负责人：甲乙双方根据_中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、劳务方式：4、工程内容：二、质量要求1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工经验，技术工人应具备相应技术资质及生产能
14、力，施工人员工种和数量应满足工程需要。3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责_内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。三、工期1、本合同自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，总工期为_天，乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。2、工期顺延与延长：（1）施工中因甲方过错导致乙方无_常施工的，本条约定的工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定）.（2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。四、劳务费用1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：_元。2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。3、甲方每月_日委托_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。五、甲方职责1、甲方应按照合同的约定，向乙方提供合适的劳动环境。2、在
