《广告牌设计与安装协议书范本（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广告牌设计与安装协议书范本（四篇）.doc（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、广告牌设计与安装协议书范本甲方（全称）：有限公司乙方（全称）：有限公司本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方已签订的合同中的定义相同。鉴于：前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方提出定价偏低，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一、协议内容变更部分：1）按照表一计价。2）按照表二计价。二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。施工合同补充协议范本除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。三
2、、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方：（合同章）乙方：（公章）法定代表人：_ 法定代表人：_签字：_签字：_年_月_日 _年_月_日施工合同的注意事项一、关于发包人与承包人：1、对发包方主要应了解两方面内容：主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准是否列入投资计划规划、设计是否得到批准是否进行了招标等。履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有：资质情况;施工能力;社会信誉;财务情况。承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认
3、真的分析和判断。二、合同价款应注意：1、协议书第5条“合同价款”的填写，应依据建设部第_号令第11条规定，招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”2、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。三、发包人工作与承包人工作条款应注意：1、双方各自工作的具体时间要填写准确。2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。四、合同价款及调整
4、条款应注意：1、填写第23条款的合同价款及调整时应按通用条款所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式，约定一种写入本款。2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如：总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。5、对于风险范围以外的风险费用，应约定调整方法。五、工程预付款条款应注意：1、填写第24条款的依据是建设部第_号令第14条和大连市建设工程造价管理办法第34条。2、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。3、应准确填写发
5、包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。4、应填写约定扣回工程款的时间和比例。六、工程进度款条款应注意：1、填写第26条款的依据是民法典第286条、建筑法第18条、建设部第_号令第15条和大连市建设工程造价管理办法第35条。2、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量，相应的单价及有关计价依据计算。3、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择：按月结算、分段结算、竣工后一次结算（小工程）及其它结算方式。七、材料设备供应条款应注意：1、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。2、应约定供应方承担的具体责任。3、双方
6、应约定供应材料和设备的结算方法（可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法）。八、违约条款应注意：1、在合同第35.1款中首先应约定发包人对通用条款第24条（预付款）、第26条（工程进度款）、第33条（竣工结算）的违约应承担的具体违约责任。2、在合同第35.2款中应约定承包人对通用条款第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。3、还应约定其它违约责任。4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法，要越具体越好，具有可操作性，以防止事后产生争议。九、争议与工程分包条款应注意：1、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，双方应达成一致意见。2、如果选择仲裁方式
7、，当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。3、如果选择诉讼方式，应当选定有管辖权的人民法院（诉讼是地域管辖）。4、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意，禁止分包单位将其承包的工程再分包。十、关于补充条款：1、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改，可在补充条款内尽量补充，按顺序排列如49、50_。2、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规，另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。要杜绝“阴阳合同”。甲方：瑞金市商务局江西瑞金经济开发区管委会（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）经_年_月_日广告牌设计与安装协议书范本（二）甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，就乙方承
8、包甲方广告牌建设相关事宜，双方本着自愿、平等、公平、诚信的原则和根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，签订本合作协议，由双方共同遵守。一、甲方将位于路边广告牌的工程建设承包给乙方。牌面尺寸为：_。乙方承诺日内完工。二、广告牌共计人民币。三、付款方式：_。四、此广告牌必须能抗十二级台风，其它自然灾害与乙方无关。五、甲方责任1、甲方必须经市容、路政等相关政府机关部门审批同意后方可建造，否则产生的一切费用由甲方自行承担。2、甲方如因没有完整手续或其它矛盾造成工期延误与乙方无关。3、甲方每年需对该广告牌进行一次防锈加焊刷漆等维护工作。如因甲方未正常维护而造成的后果乙方不承担责任和损失。六、乙方责任1
9、、乙方所组织的施工人员，吃、住、行乙方自行安排。2、乙方负责施工建造所需要的所有机械和相关工具设备及用电。3、施工过程中，乙方必须严格按照操作规程施工，同时乙方应该严格要求现场施工人员注意施工安全，施工过程中所出现的安全事故均由乙方自负。七、施工过程中，如遇下列情况应允许顺延工程：a）因甲方提出变更、增加施工项目及施工中改动安装等。b）因天灾或人力不可抗拒的原因（如大风雨、雪天气）。八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作为合同附件，双方签字盖章后与本合同具同等法律效应。如双方协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。九、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方：_ 乙方：_签字（或
10、盖章）：_签字（或盖章）：_日期：_ 日期：_广告牌设计与安装协议书范本（三）甲方：西华县花开富贵有限公司乙方：河南睿达传媒公司西华县花开富贵有限公司与河南睿达传媒公司就使用甲方广告牌位一事，达成如下协议。一、广告发布内容：小天鹅冰箱、洗衣机。二、广告发布地点：西华县万果园百货南侧三、广告牌位使用期限为两年。_年_月_日至_年_月_日止。四、广告牌位面积：平方米。五、广告租金每年25000元，两年合计50000元。六、付款方式：现金支付，广告牌位使用之日起一次付清一年租金25000元，第二年租金提前当年时间两个月付清，否则按自动放弃由甲方处理。七、其它事项。乙方提供喷绘画面内容，由甲方负责安装
11、，负责协调工商市政。其它事项都由乙方负责。此合同一式两份，各执一份。甲方：_ 乙方：_年_月_日广告牌设计与安装协议书范本（四）甲方（出租方）：乙方（承租方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国广告法及其他法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就本广告位的租赁达成如下协议：第一条广告位基本情况：1、广告牌位置：_2、广告牌规格及面积：_3、广告牌制作材料：钢骨架、面贴镀锌铁皮第二条租赁期限：该广告位租赁期为年，即从_年_月_日至_年_月_日止（以实际租赁时间为准）。特注：前叁年每年租金为壹万贰仟元正，后两年每年租金为壹万伍仟元正。第三条合同总额和付款方式：1、广告牌租
12、赁费金额共计人民币：每年，后两年每年。2、广告牌租赁费支付时间和支付方式：合同签订后一次性付清广告租赁费用。（如按每年支付租金，必须提前一个月支付下年费用。）第四条双方责权：（一）甲方责任：1、甲方提供广告位场地。（二）乙方责任：1、乙方应遵守广告发布、制作的有关规定，一切制作、报批手续及费用都由乙方自行承担。2、广告牌制作材料、施工费等一切费用由乙方自行解决和支付，施工安装均需达到安全生产要求及广告牌美观、完整。乙方负责广告牌硬件的维修和保养工作。广告牌若出现损坏，乙方应于当天内修复，安装和使用广告牌时，如出现任何意外，甲方不承担任何责任，责任归乙方所有。3、乙方有权决定广告发布内容，但必须
13、保证其真实性、合法性。4、乙方须及时向甲方缴交广告牌租金。（三）租用期内，甲、乙双方不能无故终止合同，但如因市政或城市规划要求等原因导致乙方广告位不能使用时，则甲方不负责任何赔偿责任，其租金甲方按乙方所租用实际时间计算退回乙方。（四）如因台风（大风）、地震等不可抗力造成乙方不能使用广告牌，甲方不承担任何责任。第五条租赁期满：租赁期满后，本合同即终止，乙方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权。如乙方续租，须提前两个月向甲方提出申请。第六条违约责任：双方签订合同必须信守，任何一方违反本合同的规定，违约方需按当年度租金的20%作为违约金支付给守约方。第七条其他：1、本合同未尽事宜由双方共同协商解决，并签订补充合同，补充合同与本合同不一致的，以补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙双方签字、盖章后生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日第6页共6页
