《车间改造工程总承包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《车间改造工程总承包合同（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、车间改造工程总承包合同发包人:承包人:发包人：（以下称甲方）承包人：（以下称乙方）依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实守信原则，经自愿、平等协商，就工程施工事项达成一致，特订立本合同。一、项目概况1.1. 项目名称：车间改造工程1.2. 项目地点：二、承包范围、内容2.1 承包内容：2.2 本工程所施工材料及辅材由乙方提供。2.3 合同工期：天2.4 开工时间：年月日，完工日期：年月Ho2.5 工期延误：如果工期在发生以下情况之一而造成的工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a.重大设计变更b.不可抗力c.由于业主原因要求停工d.甲方同意工
2、期顺延的其它情况。2.6 乙方应在发生工期延误造成延误事实的天后就延误内容和因此而发生的费用向甲方报告，如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利，因乙方原因导致工期延误，工期不予逾期。每逾期一日按合同总价款的%向甲方承担违约金，逐日以此类推，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。2.7 工程完工后，甲方须在乙方通知后一天内组织验收，逾期验收或不组织验收，均视为验收合格。2.8 工程未能通过验收的，乙方应立即无条件返工，工期不顺延，并承担赔偿责任工期延误一天支付违约金元O三、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按总价包干方式进行承包。本合同总价在合同执
3、行期间，根据工程量变化合同价格按照单价做相应调整。在合同签订后，因国家颁布新的法律、法规及市场因素变化的原因导致原材料的上涨或下调，合同价格做调整。四、合同价格合同固定包干总价（含税）：（人民币）大写元整,小写元整，合同单价见附件工程量报算清单。五、付款方式工程竣工验收合格办理完结算并经审价确认后，付至结算价的%,余款待保修期满（年）,无质量争议一次付清。六、附件作为本合同的一部份，与本合同具有同等法律效力。七、本合同在履行工程中若发生争议，应友好协商；若无法协商，双方一致同意在所在地人民法院诉讼解决。八、本合同经双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效，双方均需严格遵照履行。九、本合同文本一式一份，甲方执一份，乙方执一份。发包人：承包人：（公章）（公章）注册地：注册地：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：经办人：经办人：
