《工程委托协议范文（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程委托协议范文（四篇）.doc（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程委托协议范文委托方（以下称甲方）：法定代表人/职务：委托人/职务：营业执照注册号：开户银行/帐号：地址：_ 邮编：_传真：电话：受托方（以下称乙方）：法定代表人/职务：委托人/职务：营业执照注册号：开户银行/帐号：地址：_ 邮编：_传真：电话：甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据X市有关法规、政策规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。第一条拆除范围1.1拆除工程地点X项目地块1.2拆除工程范围（X至Y）第二条拆除程序2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护。2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。
2、2.3乙方负责制定施工方案（施工方案中应包括：施工、安全措施、环保措施等主要内容），甲方审核后，乙方应严格按照施工方案组织实施。2.4乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。2.5甲方指定为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司交房后_日内必须完成拆除工作。2.7拆除标准：被拆除房屋（含棚子、自建房等）拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板全部拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理
3、出第三条甲方责任3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出停工处理。3.3甲方制定现场施工安全技术要求（附后）并据此向乙方进行安全交底。第四条乙方责任4.1安全责任4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。4.1.3建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施
4、工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。4.1.4接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。4.1.5违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。4.1.6出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。4.2环保责任4.2.1制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案规定执行。4.2.2拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。4.2.3拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工
5、地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。拆迁围档高度不得低于1.8米。4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。4.2.5渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。4.2.6渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。4.3文明施工4.3.1
6、乙方应作好文明施工及消防准备工作。4.3.2乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。4.3.3乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。4.3.4乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。4.4乙方协助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手续。4.5负责应由乙方承担的其他工作。第五条拆除费及支付方式5.1双方约定，拆除费按如下方式计取：拆除费单价为每建筑平米元人民币，暂估面积为建筑平米，最终以实际测量为准。5.2拆除费根据拆迁进度分次支付：5.2.1当乙方完成拆除任务的%后，甲方按合同拆除费总额的%支付给乙方;5.2.2当乙方完成拆除任务的%后，甲方按合同拆除费总额的%支付给乙
7、方;5.2.3当乙方完成全部拆除工作后，甲乙双方进行费用结算，并签订结算之日起个工作日内，甲方一次性向乙方支付剩余拆除费。第六条违约责任6.1任何一方违约，违约一方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的经济损失。如属双方违约，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。如属不可抗力因素，双方协商解决。6.2由于乙方原因致使拆除期限延误，每逾期一日，乙方应每天按拆除费总额的万分之一向甲方偿付逾期违约金。该违约金可由甲方从乙方的拆除费中直接扣除，由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。6.3对于乙方违反本合同的其他约定的行为，甲方有权要求乙方限期整改（工期不顺延），并有权做出处理或处
8、罚决定。第七条争议的解决凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决;若不能协商解决，则提交甲方所在地方法院提起诉讼。第八条不可抗力8.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。8.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但拆除费不因此而改变。8.3不可抗力发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。8.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方
9、认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。第九条合同生效9.1本合同自双方签章之日起生效。9.2本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。9.3本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则，对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。9.4现场施工安全技术要求为本之附件，与本合同具有同等效力。9.5本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。第十条其他约定条款甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日
10、_年_月_日工程委托协议范文（二）委托人：（简称甲方）与监理人：（简称乙方），经双方协商一致，签订本协议。委托人在望城区投资兴建的乐都百强物流工程，委托长沙市鸿业工程监理有限公司进行监理，乙方负责监理招投标的所有费用和监理合同的备案，以及现场监理工作和资料竣工验收备案监理酬金：81000平方米_12元/平方米=97.2万元支付方式：现场监理人员进场后支付总费用的15%，一期主体完成支付总费用的20%，一期竣工验收支付总费用的20%，二期主体完成支付总费用的20%，二期竣工验收支付总费用的20%,所有项目完成竣工备案支付5%。本合同自_年_月_日开始实施，至_年_月_日完成。协议一式二份具有同等
11、法律效力，甲方执一份，乙方执一份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程委托协议范文（三）发包方（甲方）：_承包方（已方）：_为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将_委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1.开工日期：本项目工程从_年_月_日起至_
12、年_月_日止，共_个日历天。2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币_整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2.待完成总工程80%后
13、，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币_整。3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币_整。4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币_整。七、工程质量1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到_级。2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天
14、内向甲方提交竣工资料及，甲方在收到竣工验收报告后_天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于_个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币_元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十
