2020年大型建筑工程施工合同范本

上传人:pu****.1 文档编号:563711880 上传时间:2023-09-09 格式:DOCX 页数:5 大小:15.37KB
返回 下载 相关 举报
2020年大型建筑工程施工合同范本_第1页
第1页 / 共5页
2020年大型建筑工程施工合同范本_第2页
第2页 / 共5页
2020年大型建筑工程施工合同范本_第3页
第3页 / 共5页
2020年大型建筑工程施工合同范本_第4页
第4页 / 共5页
2020年大型建筑工程施工合同范本_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2020年大型建筑工程施工合同范本》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020年大型建筑工程施工合同范本(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2019 年大型建筑工程施工合同范本发包方 (以下称甲方 ): _承包方 (以下称乙方 ): _法定代表人:_法定代表人:_身份证号码:_身份证号码:_为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到甲乙双方互惠互利的目的,经甲、乙双方充分协商,根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,明确双方在施工过程中的权利与义务,现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况1、工程名称:_2、工程地点:_3、工程内容:_4、工程面积:_5、工程立项批准文号:_第二条工程项目期限1、合同工期总共历时_天 (日历天 );开工日期: _年 _月 _日 ;竣工日期: _年 _月 _日。2、

2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:(1) 在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上 (每次连续 _小时以上 ),影响正常施工;停水停电 _天以上 ;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式:_2、工程承包范围:_第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后 _日内,甲方付 _万元 (大写 )(¥ _元 )工程预付款。2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报_日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的_%时,不再按进度付工程款,

3、而在办完交工验收后一个月内支付_%的款,留 _%的质保金,保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担,工期相应顺延。6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好。否则,超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开 “建筑安装专用发票” ,甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内,不得直接拨至施工队或班组,否则,所造成的一切质量和经济责任,由甲方负责。第五条工程质量标准1、工程质量应当达到达

4、到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准, 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。2、甲乙双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失, 由责任方承担。 双方均有责任, 由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求,竣工验收备案合格。第六条工程验收乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,10 天按国家有关规定向监理单竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。第七条安全施

5、工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施, 消除事故隐患。 由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。第八条违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的,每逾期一天应按工程总造价的_%支付违约金。2、甲方逾期付款的,每逾期一天应按合同应付工程款的_%支付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患,影响甲方正常使用的,除应一次性支付工程总额_%的违约金,并及时采取措施返工更改外,每影响正常使用一天,还应按工程总造价的_%支付违约金。第九条双方的权利与义务1、甲方的权利与义务(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。

6、(2)在乙方不违反合同条例的情况下,保证按照合同约定方式按时支付工程款。2、乙方的权利与义务(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度,保护甲方设施,乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛,服从甲方进出门管理。(2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。(3)按合同工期组织施工,以确保工程按期完成。(4)把好质量关,确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响,不能按原计划正常施工,乙方应及时向甲方通报,由此而发生的费用增减或损失,双方协商解决。(7)安全文明施工。第十条争议解决因本合同产生纠纷,如协

7、商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条附则1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于 _年 _月 _日在 _ 签署。3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式_份,双方各执 _份,具有同等法律效力。甲方 (盖章 ):_ 乙方 (盖章 ): _代表人: _ 代表人: _年_月 _日_年 _月_日签署大型建筑工程施工合同要注意哪些问题?1、质量条款不应采取主观标准质量条款通常包括“质量等级” 、“验收标准” 、“特殊标准” 的约定。 关于“特殊标准” ,曾经有一个案子, 合同中约定要达到国外某专

8、家认可的标准, 这就给施工企业带来了很大风险,因为这个标准是一个主观标准,不确定的、无法预见的。对此,我们在施工合同签订时要防止这种情况的产生。2、多种方式结合约定承包范围承包范围条款应当通过结合“文字描述” 、“施工图纸” 、“工程量清单” 、“界面划分”多种方式进行约定。 “界面划分”较多的发生在工程总承包领域,工程总承包单位将土建、安装、钢结构分包给不同单位施工时, 各分包单位之间的界面划分就十分重要, 而且工程总承包往往存在边设计边施工的情形。3、违约责任应当约定具体违约责任的约定方式有: “概况性约定” 、“具体约定”两种方式。建议对于主要义务分别做具体的约定,不要使用概况性约定。此外,违约责任条款还要明确具体的责任方式, 比如违约金的计算、 违约行为与施工企业权利的衔接等。

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 国内外标准规范

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号