《加工承揽合同范文集合十篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加工承揽合同范文集合十篇.doc（50页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、加工承揽合同范文集合十篇加工承揽合同范文集合十篇加工承揽合同 篇1 承揽方(甲方)：xx定作方(乙方)：xx甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称：xx型号：xx规格：xx质量要求：xx计量单位：xx数量：xx加工费：xx单位总价：xx第二条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承当。第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承当。第四条、乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款
2、等及图纸、技术资料。材料名称：xx型号：xx规格：xx质量要求：xx计量单位：xx数量：xx单价：xx总价：xx图纸、技：xx术资料及：xx交付时间：xx第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称：xx交付时间：xx交付地点：xx交付数量：xx包装要求：xx检验方法：xx运输方法：xx运费承当：第六条加工费结算方法与时间xx。第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除承当违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可
3、以恳求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承当逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的xx偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款
4、总值xx%的违约金。6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否那么乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值xx%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方如无故回绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点
5、，应承当因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在
6、签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方获得且无法自公开渠道获得的商业机密(技术信息、经营信息及其他商业机密)予以保密。未经该商业机密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违背上述保密义务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗
7、力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克制、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx(书信、 、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下
8、：xx。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方;否那么，由未通知方承当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受xx国法律管辖并按其进展解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第xx种方式解决：(1)提交xx仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应根据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，按照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补
9、充协议均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其受权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。承揽方(盖章)：xx定作方(盖章)：xx法定代表人(签字)：xx法定代表人(签字)：xx地址：xx地址：xxxx年xx月xx日xx年xx月xx日签订地点：xx签订地点：xx加工承揽合同 篇2 定作方：xx简称甲方营业执照号码：xxx承揽方：xx简称乙方营业执照号码：xxx根据加工承揽合同条例有关规定，经双
10、方协商一致，订立以下条款，共同信守：品名或工程规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟佰拾万仟佰拾元角分一、产品的质量、包装、加工方法：xxx二、原材料的提供以及规格、数量、质量：xxx三、履行的期限、地点和方式：xxx四、验收标准和方法：xxx五、结算方式：xxx六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承当违约责任。1承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值xx或酬金总额xx的违约金。其余违约行为按加工承揽合同条例第二十一条的有关规定执行。2定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损
11、失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值xx的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行局部酬金xx的违约金。其余违约行为按加工承揽合同条例第二十二条的有关规定执行。七、双方约定的其它条款：xxx八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。十、本合同一式xx份，正本双方各执xx份，副本送工商行政管理局所存查。十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到xx年xx月xx日止。十二、本合同签订日期：xx年xx月xx日定作方：xxx代表：xx
12、开户银行：xx帐号：xx承揽方：xxx代表：xx开户银行：xx帐号：xxxx年xx月xx日加工承揽合同 篇3 甲方承租方：乙方出租方：甲方因_需求，租用乙方演出器材设备，根据中华人民共和国合同法的有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。第一条 承揽甲方活动的工程1、舞台搭建和舞美设计布置；2、灯光、音响、视频工程的安装和调试和现场操作；3、活动所需设备和物品的运输、装卸；4、活动现场的录像。第二条 租赁设备概况设备的名称：_。租赁用处：_。使用时间：_年_月_日。安装时间：_年_月_日_时。安装地点：_。拆卸时间：_年_月_日_时。第三条 租赁设备的运输与操作租赁设备
13、的进退场调试安装、操作由乙方承当。第四条 租赁设备的使用及规定1、合同期内，乙方设备由甲方统一管理使用，甲方下达合理、合法的演出设备使用任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间，合同的标准保质保量完成。2、乙方应根据演出的作息时间，合理安排设备的维修、保养(费用自负)，确保演出正常使用。3、由甲方自身原因造成乙方演出终止或者是终断，损失由甲方自负。4、甲方应该积极配合乙方整理场地，提供电，演出期间确保电路畅通，如发惹事故，由甲方负责。第五条 平安与治安1、甲方必须确保演出场地周围的平安保卫工作、因打架、斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责由乙方造成的原因除外)。2、夜间值班，甲方须派数名保安人员
14、协同乙方人员守好演出设备。第六条 合同金额及付款方式1、合同总价款为人民币_元大写：人民币:_整。2、合同签订当日，甲方支付乙方定金合同总额_，即人民币_元大写：人民币:_整。余额演出_个工作日结清。第七条 双方责任1、乙方不能执行甲方规定的演出时间及乙方人为因素造成的停演等误工，甲方有权解除租赁合同乙方并承当相应的费用。2、因甲方人员人为因素造成的停演误工设备损坏乙方有权解除租赁合同甲方并承当相应的损失费用。3、本着高度负责，长期合作的精神，乙方保证按合同约定的器材明细表及节目单进展演出并保证舞台巩固平安、音响演出效果。4、乙方如有器材变动，应提早三天通知甲方并征得甲方同意。第八条 其他1、对本合同内容的任何修改、补充或变更须采用书面形式，经双方签字盖章后正式生效。本合同修改、变更局部为本合同不可分割的组成局部。2、本合同履行中，双方如有争议，可协商解决，协商不成可提交_仲裁委员会仲裁。3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。4、合同未尽事宜由双方协商解决。甲方签章：法定代表人：联络 ：银行账号：委托代理人签章：_年_月_日乙方签章：法定代表人：联络 ：银行账号：委托代理人签章：_年_月_日加工承揽合同 篇4 合同编号：_
