《加工定作承揽协议书官方版（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加工定作承揽协议书官方版（四篇）.doc（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、加工定作承揽协议书官方版定作方：承揽方：一：品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限定作物品名或项目规格型号计量单数量价款或酬金交货数量及交货期限单价总金额合计合计人民币金额（大写）二：定作方带料材料名称规格型号计量单位数量质量提供日期消耗定额单价总定额三：质量要求、技术标准四：承揽方对质量负责的条件及期限五：验收标准、图纸提供办法及保密要求六：验收标准、方法和期限七：包装要求及费用负担八：交（提）货方式、地点运输方式、到达站（港）和费用负担九：交付定金、预付款数额及时间十：结算方式及期限十一：违约责任十二：如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。十三：解决合同纠纷的方式十四：双
2、方协商的其它条款定作方（签章）：_ 承揽方（签章）：_签订地签订地点：_ 签订地点：_年_月_日 _年_月_日加工定作承揽协议书官方版（二）订立合同双方：承揽方：_，以下简称甲方;定作主：_，以下简称乙方。甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担等。（加工定作物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保存，作为检验的根据）第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担等。定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担第四条乙方提供原材料名称、规格、质
3、量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输等。材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法第六条加工费结算办法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年_月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或
4、调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的
5、违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条不可抗力在合同规定的履行期内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担
6、违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第十一条本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时，可以向人民法院起诉。本合同于_年_月_日生效，合同履行完毕即失效。本合同一式_份，甲乙双方各执一份，公证处、物价局、建设银行各存一份。承揽方：_ 定作方：_地址：_ 地址：_法定代表人：_ 法定代表人：_签约日期：_年_月_日加工定作承揽协议书官方版（三）甲方：（定作方）甲方：（承揽方）经双方友好协商，依据中华人民共和国民法典的相关规定，就甲方向乙方定
7、作服饰的相关事宜，达成本合同。一、定作物服装名称款式面料名称计量单位单价金额备注二、面料、辅料质量标准和要求三、服装款式特点和制作要求四、服饰质量标准和验收方法五、量体时间本合同生效之日起天内，在约定的时间内乙方派人到甲方进行量体。六、配套及包装要求七、结算方式和付款期限八、交货期限、地点、方式乙方应当在量体完成之后天内交货。交货地点为甲方办公地点。运费由乙方承担。九、异议如果甲方对乙方提交的服饰在数量、质量、款式等方面有异议，应当在收到该等服饰之日起15天内提出。乙方应当在10天之内作出答复并提出解决办法。十、违约责任1、甲方逾期付款，应当根据本合同总金额，按日万分之三的比例支付违约金。2、
8、乙方逾期交货，应当根据本合同总金额，按日万分之三的比例支付违约金。3、因甲方原因致使乙方不能按约定时间完成量体工作，乙方的交货时间顺延。十一、未尽事宜，双方协商解决。如因本合同履行发生争议，双方均可向法院提起诉讼。十二、本合同一式份，各方各执份，双方签字或盖章后生效。甲方：_ 乙方：_年_月_日 _年_月_日加工定作承揽协议书官方版（四）定作人：_承揽人：_根据中华人民共和国民法典及相关法律法规，遵循公平和诚实信用的原则，定作人和承揽人经协商达成如下协议：第一条定作物、数量、规格及报酬定作物名称规格/型号质量要求/技术标准计量单位数量交货时间报酬定作报酬计价方式：_。合计（大写）：_元人民币。
9、第二条定作人在签署合同后_日内向承揽人支付（预付款/定金）_元人民币，余款支付方式：_。第三条定作人提供的材料材料名称规格/型号质量标准计量单位数量提供时间承揽人应在收到定作人提供的材料后进行检验，并在_日内就不符合约定标准的材料向定作人提出书面异议。承揽人逾期未提出书面异议的，视为认可定作人提供的材料符合合同约定。第四条定作人应在_前向承揽人提供定作物的图纸、技术要求，作为合同附件。未经定作人书面同意，承揽人不得向任何第三人透露该等文件的内容。承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在收到后_日内向定作人提出书面异议。第五条定作人有权对承揽人使用的材料及已完工作成果进行监督和检查，并
10、要求承揽人对不符合约定的材料和已完工作成果予以更换、维修、重作，费用由承揽人承担。第六条未经定作人书面同意，承揽人不得将定作物交由第三人完成，否则承揽人有权解除合同。第七条承揽人应按照约定的时间、地点交付定作物及相应的技术资料、质量合格证明。交付地点为（承揽人送货或定作人自提）_。定作物的运输、装卸工作及费用由_承担。定作物需要安装调试的，承揽人应按定作人要求在指定地点安装调试完毕、并通过验收方作为交付。承揽人同意放弃留置权。第八条定作人收到承揽人交付的定作物后应及时验收。定作物的检验标准、方法、期限为：第九条承揽人对定作物的质量承担保修责任，保修期从_年_月_日至_年_月_日。保修期内，定作
11、人按合同总价的_%预留质量保修金，保修期满无质量问题的予以退还。定作物在保修期内出现质量问题的，承揽人应及时予以维修、重作，并赔偿由此给定作人造成的全部损失（包括但不限于停窝工损失、向第三方承担的经济责任）。承揽人未按定作人要求及时维修、重作定作物的，定作人有权自行维修，费用直接从预留的质量保修金中抵扣，不足部分定作人有权继续向承揽人追偿。第十条违约责任：1.承揽人逾期交付定作物、定作物的质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，是承揽人违约;定作人逾期支付报酬的，是定作人违约。2.因承揽人违约导致定作人遭受损失或向第三人承担经济责任（包括但不限于停窝工损失、向建设单位、分包
12、单位承担违约责任等），承揽人应当赔偿定作人所遭受的全部经济损失。3.承揽人完成的定作物质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，定作人有权拒收定作物或拒付报酬;承揽人应负责维修、重作定作物至合同约定标准。如承揽人未按定作人要求维修、重作定作物至合同约定标准，定作人有权要求其继续履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承揽人还应向定作人支付合同总价3%的违约金，不足弥补定作人损失的，承揽人应继续赔偿。第十一条本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向定作人所在地人民法院起诉。第十二条本合同一式_份，双方各执_份，自双方加盖公章之日起生效。第十三条补充条款_定作人：_ 承揽人：_住所地：_ 住所地：_电话：_ 电话：_委托代理人：_ 委托代理人：_年_月_日 _年_月_日第2页共2页
