《劳务分包合同书格式版（六篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同书格式版（六篇）.doc（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、劳务分包合同书格式版甲方：_（简称甲方）乙方：_身份证号码：_根据民法典及建筑法的相关条款，本着公平、自愿的原则就工程的班组劳务分包，经甲乙双方协商同意，特拟定以下协议条款：一、劳务分包范围和工作内容、模板工程（本工程土建部分牵涉的所有模板，不能有零工发生）1、模板支立、加固、拆除、支撑及满堂架搭设、拆除;所有小型变更。2、定位支撑的焊接、制作、安装，模板刷隔离剂，胶带及双面胶的粘贴;3、施工缝后浇带钢丝网的绑扎或模板支立、加固、拆除及爆模流出砼的清理、剔除;梁、柱、墙、板交叉处高、低标号砼分内的隔离钢板网绑扎;到场材料由乙方使用的，下车由乙方负责安排人员卸车。4、与混凝土同时施工的聚苯板的安
2、装、拆除、清理;5、现场所有机械设备基础、预制构件模板及二次结构模板的安装、拆除;6、木模板制作、加固、安装、拆除及二次倒运;7、穿墙螺栓的制作、加固、安装、拆除;8、门窗、洞口、预留洞模板的制作、安装拆除。9、模板错台、涨模、漏浆处理，包括剔凿、打磨、修补、清理;_、预制构件的支模、拆除;_、楼层清理：模板支设完成后，浇筑混凝土前及时清理工作面;_、现场工作范围内所有材料的清理、归类码放、倒运及装卸车。_、本项目工作量完工后，所有大板、木方上面的圆钉必须清退干净，按甲方标准堆放整齐。二、分包性质单项劳务清包工（自负盈亏）。但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料（如：切割机、电锯、
3、弯曲机、切断机、大剪、施工线等）。三、质量要求合格四、工期要求结合本工程项目部现场施工情况所制定的生产进度细节执行。（以日进度保证周进度，以周进度保证月进度，以月进度保证总工期）五、甲方义务和权利1、甲方负责对工程的施工组织及协调，对技术、质量、安全文明施工的交底和安排。2、甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、质量、安全文明施工、材料使用情况。3、甲方负责解决施工中存在和发生的技术问题，负责在施工中各工种、工序间的协调与配合。4、甲方负责制定工期进度计划和施工方案以及工程施工管理制度、条款。注：“管理制度”、条款附合同后，签字盖章后与本合同具有同等法律效力。5、在乙方不能满足甲方工
4、期、质量、安全的要求时，甲方有权终止合同，乙方无条件带工人先退场后结算，并按已完工作量的_%结算劳务费，工资支付给工人手中。如乙方因此闹事影响工期，一切经济损失由乙方全部负责赔偿。6、甲方有权合理指挥、调度、安排乙方生产。7、乙方对劳务工资发放不合理不到位，甲方有权改变发放方式（见付款方式）。8、根据乙方职工的数量和素质，甲方有权调整乙方所施工的工作面。9、甲方有权代扣代缴乙方应缴的税费及其他管理费。10、乙方在施工中所有未完善的工作量，甲方有权在结算时扣除其费用。11、甲方不负责乙方的债权、债务等连带责任。12、乙方中途自动退场甲方有权不给结算劳务费，如造成严重后果的，一切经济损失由乙方负责
5、赔偿。13、因业主资金短缺或手续不全造成停工_日以上，甲方有权书面通知乙方分流工人转岗，待工程复工，乙方如不能及时组织人员恢复正常施工，甲方有权另行安排其他班组进入施工，原合同就此终止。六、乙方的权利和义务：1、乙方可要求甲方提供正常安全的施工环境。2、乙方可拒绝违章、野蛮施工的指令。3、乙方在施工中与其他班组必须相互配合、互相协调，严格按照图纸、建筑规范、规程及施工工艺进行施工。4、乙方在施工过程中，必须无条件服从甲方管理人员以及其他上级部门的管理、指挥和调度，服从遵守现场的一切管理制度和条款。5、乙方必须安全生产、不违章操作、不野蛮施工，否则发生的安全、质量事故责任均由乙方承担，在机械及安
6、全设施的使用过程中必须爱护，并专人负责。6、乙方在施工过程中必须做到工完料净场地清，对一切工具和材料负责回收、清理，如发生浪费、损坏、丢失必须招价赔偿。7、乙方必须根据施工情况和工作量调动能满足工期、质量、安全要求的素质好过硬的充足劳动力，杜绝用零散跑工，且必须持证上岗，并将施工人员花名册、身分证复印件、劳动合同上报甲方备案。8、乙方所有职工必须遵守国家法律、法规及治安条例。9、在施工过程中，因乙方责任导致各部门及甲方的各种罚款及扣款，由乙方全部承担。10、乙方必须按规定及时办理职工的暂住证、劳务证、就业证、操作证等证件。11、乙方必须承担本工程一切不可抗拒因素所造成的误工经济损失。12、乙方
7、必须无条件与甲方签订安全责任书。13、因业主资金不到位或手续不全造成停工_日以上，班组有权组织工人分流到其他工地，工地复工后，班组有义务恢复正常施工。14、乙方自行解决食宿问题，费用自理。七、分项工程承包单价及结算方式：1、结算单价：_、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元平方米（按照施工图纸上的建筑面积）给乙方进行结算;如果未能保证工期、质量、安全甲方按元平方米（按照施工图纸上的建筑面积）给乙方进行结算。、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元平方米（实际接触面积）给乙方进行结算;如果未能保证工期、质量、安全甲方按元平方米（实际接触面积）给乙方进行结算。2、结算方式、甲方对乙方按实际工
8、程量进行结算;、本工程图纸设计变更单项工程量不超过_元的，不给计算;、乙方所有完成工程量必须经过结构验收和五方认证合格后，配合下道工序正常进行施工的前提下才能进行结算;、乙方必须具有甲方派驻现场主管人员签字的结算书，公司总经理签字后方可生效。八、付款方式：1、甲方每年度分四次给乙方支付劳务费：学生上学每人_元人民币，农忙款每人_元人民币，工人返乡时回家路费每人_元人民币，其余劳务费在每年度农历_月_日前支付，以上劳务费发放总额不得超过乙方实际完成工作量劳务费总额的_%，剩余劳务费在本工程竣工交付使用，甲方与业主结算后支付。2、跨年度工程，甲方给乙方支付劳务费不超过乙方实际完成工程量总额的_%。
9、3、每次劳务费发放前，乙方必须把职工的工资表造好附带职工身份证复印件上报甲方财务（工资表总额不能超过预算金额），有财务到银行办卡、按照工资表把工资划到每个职工账上。如果乙方不配合工作，工资发放不到位，一切责任由乙方自己负责。九、补充条款：_十、违约责任：_1、因乙方原因造成工程停工或工期延误，乙方承担给甲方造成的一切经济损失，且每停工或延误一日，应向甲方支付_元违约金。2、因甲方原因造成工程停工或工期延误，甲方应顺延工期。十一、争议：双方在履行合同发生争议时，可以自行和解或要求有关部门调节，如任达不成共识，可按下列方式解决：1、向合同签证地仲裁委员会申请仲裁;2、依法向有管辖权的人民法院起诉。
10、十二、其他事项1、此协议一式三份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。工程竣工付清工资款后，此合同书自动解除。2、本协议未尽适宜，双方协商解决。以上协议条款系双方共同遵守和执行，如有违约，有违约方承担一切经济及法律责任。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日劳务分包合同书格式版（二）甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：一级
11、电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1#机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：_，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工
12、程工期及进度：1、根据甲乙双方商定，乙方在_年_月_日前进场施工，_年_月_日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。六、付款方式：1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。3、乙方在结算过程中承担“工程总价款10%”的建安税，建安税
13、由甲方在乙方工程款中代扣代缴。七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。乙方：1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计（含施工进度计划），施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。4、乙方负责做好为完成本工程所
14、做的一切辅助性工程，并承担相关费用。5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收：1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书
15、面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失责任。九、安全管理：1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发
