建筑围墙施工合同.doc

《建筑围墙施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑围墙施工合同.doc（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建筑围墙施工合同建筑围墙施工合同建筑围墙施工合同 1甲方：乙方：甲、乙双方就乙方承建甲方围墙事宜，为明确双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同：一、工程范围及内容：1、 乙方承建甲方位于 地块的施工围墙工程，围墙长度约1950米左右。2、 该围墙的建筑施工按照甲乙双方确认的施工图进展(见本合同附件)。3、 由于本地块地质原因，乙方必须对围墙根底进展处理并承当一切费用，以保证围墙的平安建立和使用。4、 乙方在围墙施工的同时，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。二、工程质量：1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量到达验收标准。2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认前方可进场施工。3、乙方

2、所承建围墙在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。三、 工期：20xx年 月 日20xx年 月 日。四、 工程价款及支付：1、 甲乙双方协商确定，围墙承建单价为每米 元(全部费用包干)。2、本工程无预付款，工程款按进度分阶段支付给乙方(甲方不承受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。详细如下：A、工程款按每完成500米验收合格后支付已完成工程量的80%进度款;B、 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款到达合同总价的95%给乙方，乙方需提供工程发票;C、留工程决算总价的5%作为保修金。保修金在保修期满乙方履行全部保修责任后一月内支付(保修期为两年，自工程验收合格次日起算)

3、。五、成品及半成品保护：1、 工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责2、 乙方应制订出详细的措施作好成品、半成品保护工作3、 乙方应协助甲方搞好工程周边的工作，杜绝发生各种纠纷。假如出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程工程正常进展。六、施工管理及协调：1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案(详细工期安排)交甲方审核2、 为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联络。3、乙方应加强其施工人员的平安、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场平安文明施工的各项规定，杜绝平安事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工

4、形象。假设发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。4、在乙方施工过程中，假如发生平安事故，由乙方自己承当责任，与甲方无关。5、在施工过程中，假设因乙方原因导致整个工程工程产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。七、工程质量保修与售后效劳：在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方 通知24个小时内上门维修，并在五天内排除故障，超过此时间限制，乙方承当此项维修费用的双倍违约赔偿金。在保修期内围墙垮塌导致人身伤亡事故，由乙方承当全部责任。八、违约责任：1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关局部工程款直至

5、乙方返工符合质量要求，乙方自行承当返工费用，且工期不得顺延，还应承当给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。2、 假设因乙方原因此致围墙工程工期延误，那么每延迟一天乙方应向甲方支付违约金1000 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。九、本合同一式四份， 双方各执贰份。其中村委会 作为乙方的担保方与乙方共同承当责任和义务。经双方盖章后生效。十、相关未尽事宜可由双方另定补充

6、协议确认，补充协议、本合同附件与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，假设协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。甲方：(签章)甲方代表：联络 ：乙方：(签章) 乙方代表： 联络 ：年月日：建筑围墙施工合同 2发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)根据 _合同法的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将围墙委托给乙方施工，结合本工程详细情况。订立本合同，以兹共同遵守：一、工程概况1、工程名称：_围墙;2、工程地点：_二、承包内容及材料1、工程内容：建围墙约6

7、0米长(水泥混体根底厚0.3米宽0.4米，高2.4米，每4米一立柱，最高用沙灰0.1米插玻璃)。2、材料选用：_水泥、碎石、灰沙、砖;3、承包形式：_包工不包料(根底局部点工：_每天80元不包吃;拆围墙人工另议)。三、工期经双方协商，本工程开开工日期如下：1、开工日期：_年_月_日;2、开工日期：_年_月_日;四、质量和平安要求乙方施工过程中必须服从工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格和质量要求，并制订实在有效的平安施工措施，做到平安消费、文明施工。假设因乙方施工造成的质量和平安问题，甲方概不负责，并有权向乙方责成纠正。五、合同价款及付款方式1、本合同所承包

8、的围墙，人工单价为每天80元(不包吃住)，暂定总长为60米。详细以实际发生量为准。2、付款方式：甲、乙双方协定，甲方负责提供所有水泥灰沙砖等材料，工程人工款等乙方完工后，甲方验收10天后，一次性付清(甲方负责开税票及纳税)。六、其它未尽事宜甲、乙双方另行协商解决。七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。八、本合同自签字之日起生效，工程完地结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。假设本合同与国家相关法律相抵触或上级部门认定不合法不合理，那么此合同自动失效，假设是甲方造成的那么由甲方负责，假设是乙方造成的那么由乙方负责。甲方(签字)：_证明人：_乙方(签字)：_年_月_日建筑围墙施工合同 3发包方

9、：承包方：根据国家法律法规并结合本工程详细情况，达成协议如下：第一条 工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程范围和内容:第二条 工程期限1.本工程合同总工期为 天(日历天，从开工之日算起)。2.本工程开工日期20xx年 月 日，开工日期 20xx年 月 日。(以开工报告为准)第三条 工程合同总价1.本工程造价为人民币351元/米。2.承包方式：包工包料。第四条 工程价款的支付与结算1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。2.支付：第五条 工程质量：施工要求按土建工程预算书。到达 质量标准。第六条 平安责任承包方保证平安施工，无平安事故。如产生平安事故造成人身、财产损失的，由承包方承当全部责

10、任，并应及时处理。十一、现场管理承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区日常经营。十二、违约责任由于乙方原因，逾期开工，每逾期一天，乙方支付甲方约金 元。十三、本协议一式两份。各执一份。发包方：承包方：签订日期：建筑围墙施工合同 4发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程施工合同示范文本及其他相关规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，结合本工程详细情况，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，签订本合同，以兹共同遵守。第1条 工程名称、工程地点1.1工程名称：武陟力威新能设备制造厂区围墙。1.2工程地点：武陟县乔庙乡前赵村力威厂区。第2

11、条 承包范围、承包方式2.1承包范围：工程范围包括围墙地基和围墙主体。北围墙长415米、西围墙长135米，南围墙长415米、东围墙长135米。2.2施工内容包括：根底垫层(60cm宽40cm厚3:7灰土垫层);根底(50cm高砖根底2层，37cm高砖根底2层);西、北方向两个围墙墙体砌筑2.5m高砖围墙，顶部做高60mm、外伸60mm砖压顶房;东、南方向两个围墙墙体砌筑0.85m高砖;四面墙体每隔4米砌筑一个墙垛，墙垛要求砌筑37cm宽;墙体不做粉刷。2.3承包方式：包工包料。第3条 合同价款3.1本合同总价为3.2本合同价款包括施工所需要的全部费用，包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包

12、平安文明、包措施费、包施工用水用电费、已完成工程的成品保护费、可能发生的材料的二次搬运费等施工中须发生的一切费用以及管理费、利润(不包含税金，乙方提供村委会收据)等全部费用。第4条 工期4.1工期：日历天，开场工作日期为年月日。4.2因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响施工进度，工期不予顺延。4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响，导致连续停工 8 小时以上，经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延，但甲方不承当乙方由此造成的窝工、停工损失。第5条 工程变更根据工程需要，甲方下发的设计变更通知单，乙方不得拒收，并严格按照变更要求进展施工。假设增加工程施工量，

13、工程费用另外计算。第6条 开工结算工程完工经历收合格后，按实际验收合格的工程进度进展结算。第7条 付款方式7.1乙方向甲方提供账号，甲方以银行划款的方式进展结算。7.2材料进场甲方支付第一笔款7.3乙方将围墙墙体砌筑1m高后甲方支付第_款7.4乙方将围墙墙体完工后甲方支付第三笔款7.5甲方预留元作为质保金，工程完工一年后支付第8条 甲方工作8.1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份，并向乙方进展现场交底，办理施工所涉及的各种配合、协调工作。8.2指派为甲方驻工地代表，联络 ：同履行。对工程质量、进度、平安进展监视检查，办理验收、变更、登记手续及其他事宜。第9条 乙方工作9.1参

14、加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，制定施工方案和进度方案，交甲方审定。9.2严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进展施工，做好各项质量检查记录。9.3乙方自备管线设施，承当在本工程施工期间所发生的水费、电费。9.4承当在本工程施工期间所发生的平安事故、治安、刑事案件所造成的一切损失，并负全部法律责任。第10条 工程质量10.1工程质量：合格(符合国家现行有关标准及质量要求)。10.2符合设计要求。10.3 按照有关法律、法规规定，乙方对所承包的工程质量负无限责任。 10.4乙方每完成一项工程，必须经甲方验收合格，方准进入下道工序。 10.5乙方应随时承受甲方对工程质量进展监视检查，因乙方施工的质量问题造成的损失及工期延误，乙方承当全部责任及费用。10.6乙方必须遵守甲方制订的工程质量管理方法，对公司组织的三级大检查中发现的质量问题，乙方必须认真进展整改、回复。10.7乙方承包的工程，在开工验收后由于质量问题引起的索赔，甲方直接从质保金中扣除赔偿金，缺乏局部，由乙方另行支付。10.8由于乙