《标准电力施工合同（8篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准电力施工合同（8篇）（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、标准电力施工合同甲方：_乙方：_依据民法典、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。一、工程名称：_。二、工程地点：_。三、工程承包范围工程范围与内容：施工图内所有的水电、（施工图重大改变后工程量另行计算）（1）室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;（2）室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;（3）室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;（4）室内照明灯具及开关预埋及安装;（5）防雷接地安装。四、工程承包方式：包人工，按图
2、施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。五、合同价款本合同价款为人民币：_元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工.六、付款和结算方式按月完成工程量的_%结算，于次月_日前付清工程完工后付至总量的_%，三个月后付清另_%保修金。七、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。八、材料设备供应1、本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。2、水电安装的所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加_元/平方。九、双方职责1、甲方职责（1）按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及
3、的工作内容。（2）甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。（4）甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。（5）按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。（6）甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。2、乙方责任（1）土建面积、施工图内所有的水电、（不含消防及弱电安装工程）。（2）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。（3）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特
4、别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。十、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任（1）如乙方违约，甲方有权终止合同，造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮_%后作为结算价款付给乙方。十一、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，均具有同等法律效力。甲方：_ 乙方：_单位盖章：
5、_ 身份证号码：_联系电话：_ 联系电话：_日期：_ 日期：_标准电力施工合同（二）建设单位：（以下简称甲方）法定代表人（签章）：联系电话：委托代理人（签章）：联系电话：实施单位：（以下简称乙方）负责人（签章）：委托代理人（签章）：联系电话：第一条：乙方承担的送电工程建设任务工程名称：送电工程工程地址：工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。第二条：甲乙双方责任甲方责任如下：（一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。（二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。乙方责任如下：（一）居
6、民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。（二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。（三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。（四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。第三条：合同金额及付款方式经双方商议，合同总金额为人民币X元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。）甲方先交伍拾万元做为前期费用。如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。第四条：规划、设计变更的约定及违约责任合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起_日内，书面通
7、知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。第五条：质量保证（一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。（二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：（一）提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。办理施工所需各种证件、批件和临时用地;向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确;协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。施工
8、场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开工后继续协调遗留问题。（二）提供场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协调处理地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。负责房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。（三）提供水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，满足施工运输的需要。负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地，满足供应需要。（四）提供技术资料：向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责。（五）对已完工红线内的电力管线，
9、甲方应协调其他施工单位注意保护，如有损坏，甲方负责协调处理。（六）提供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位臵，方便居民及底商客户使用。甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济支出及各项损失。第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：（一）确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关规范要求进行施工，建立健全施工质量保证体系。（二）乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度安排，如因此引起工程延误，则工期顺延;甲方提供红线内其他管线图，乙方注意对沿线已完工程进行保护，如有损坏，应及时修复或赔偿相关费用。（三）遵守国家的法律、法规。第八条：工程延期对以下造成竣工日期推迟的
10、延误，工期应相应顺延。（一）工程量变化和设计变更。（二）一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。（三）不可抗力。（四）自甲方项目资料齐全递交规划部门之日起，建设工程规划许可手续未在二个月内办理完毕。（五）约定或甲方代表同意顺延的其它情况。第九条：送电日期甲方交纳全部付款后，组织人员施工送电。第十条：协议期限协议期限自双方签字盖章之日起，至合同履行完毕为止。第十一条：违约甲方不按约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期;按协议条款约定赔偿因其违约
11、给乙方造成的经济损失。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计规范要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方可通知乙方，按协议条款约定赔偿因其违约给甲方造成的损失。第十二条：争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向仲裁委员会提请仲裁。第十三条：本合同一式六份，正本甲方二份、乙方四份，并具有同等效力。第十四条：本合同未尽事宜，需双方友好协商及时解决。建设单位：实施单位：_年_月_日标准电力施工合同（三）发包人：_（简称甲方） 承包人：_（简称乙方）一、工程内容1、工程名称：怀化市第二（河西）污水处理厂配电工作2、工程内容：2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。2.2、新
12、敷设ZR_YJLV22_8.7/15KV_3*120电95m，ZR_YJLV22_8.7/15KV_3*70电缆30m，新架设JKLYJ_10/120型绝缘线路125m;2.3、本次工程受电容量为500KVA，配电房内新装SCB_500KVA干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面;2.4、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07_2杆新装计量箱1台、避雷器2组;2.5、新立YB190_15杆2组，新设GJ_70拉线2组;2.6、配套敷设电缆保护管（CPVC167*7）75m;2.7、制作高压部分;2.8、所有设备需可靠接地;2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，
13、现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：_ 乙方：_年_月_日标准电力施工合同（四）甲方：（发包方）_乙方：（承包方）_甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点：_。2、工程承包方式：承包人包清工。3、工期_年_月_日至_年_月_日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，
