建设工程承包合同经典版(6篇)

上传人:m**** 文档编号:563471302 上传时间:2023-04-23 格式:DOC 页数:37 大小:56.50KB
返回 下载 相关 举报
建设工程承包合同经典版(6篇)_第1页
第1页 / 共37页
建设工程承包合同经典版(6篇)_第2页
第2页 / 共37页
建设工程承包合同经典版(6篇)_第3页
第3页 / 共37页
建设工程承包合同经典版(6篇)_第4页
第4页 / 共37页
建设工程承包合同经典版(6篇)_第5页
第5页 / 共37页
点击查看更多>>
资源描述

《建设工程承包合同经典版(6篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程承包合同经典版(6篇)(37页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、建设工程承包合同经典版甲方(发包方):乙方(承包方):上海理想*息产业(集团)有限公司根据民法典及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:一、工程内容二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为_年_月_日开工,至_年_月_日结束。2、如遇下列情况,工期作相应顺延。(1)施工现场不符合安全施工;(2)设计范围内重大设计变更;(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;(4)甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十

2、天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价:人民币元整(¥元)。五、付款方式1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币元整(¥元);2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币元整(¥元);3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币元整(¥元)。六、工程验收1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收

3、。2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。八、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。(1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。(3)提供有利施工的现场条件。(4)审核工程计划进度表。(

4、5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。(6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。建设工程承包合同经典版(二)建设方:(甲方)承包方:(乙方)甲乙双方经过协商,本着自主经营,自负盈亏的原则,乙方在认可并执行合同各项条款的基础上,结合本工程具体情况,双方在平等自愿、协商一致的情况下,达成下列协议:一、工程名称:二、承包范围:三、质量:按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工,乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。四、工期

5、:天。五、工程造价及付款方式:1、工程造价:元/吨,共计吨,共计元。2、付款方式:完工后一次性付清。六、甲乙双方责任及义务:1、若甲方不按合同付款,乙方有权停止施工,乙方所造成的误工及一切经济损失,由甲方赔偿一切经济损失。2、乙方在施工前,甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通,水电必须到施工现场。3、在施工期间,工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失,由乙方全部承担。5、在施工期间个别天气和个别情况,工期可以顺延,因乙方原因,不按合同交工,甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。七、甲乙双方发生争议时协商解决,若协商不成,由寿光市人民法

6、院裁决。八、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章后即日起生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建设工程承包合同经典版(三)发包方:_承包方:_根据民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。(1)工程概况工程名称:_;工程地点:_;工程计划批准单位及文号:_;工程范围和内容:全部工程建筑面积_平方米。(2)工程期限本工程合同总工期为_天。本工程开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。(3)工程合同总

7、价本工程合同总价为人民币_元。(4)材料、设备供应本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,经双方商定按附件第_办理;材料、设备供应范围的划分和检验;材料价差及实物价格的结算;(5)工程质量和检查验收(6)施工设计变更(7)双方负责事项(8)工程价款的支付与结算(9)违约责任与奖励规定(10)争议的解决方式合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。(11)特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结

8、合有关规定议定特殊条款。(12)附则其他本合同未言明事项,一律按民法典和建筑安装工程承包合同条例规定执行。本合同正本_份,其中发包方执_份,承包方执_份,副本_份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。发包方_(盖章)承包方_(盖章)鉴(公)证意见_地址:_经办人:_法定代表人(签名):_鉴(公)证机关(章)委托代理人(签名):_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_电话:_ 电话:_邮政编码:_ 邮政编码:_签约日期:_签约地点:_建设工程承包合同经典版(四)发包方:_(以下称甲方)承包方:_(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。1.工程名称

9、:_2.工程地点:_3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计_平方米。4.承包内容:_5.建筑安装工程造价:共计人民币_元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:_7.工程开工日期:_年_月_日8.工程竣工日期:_年_月_日9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务:_11.乙方主要义务:_12.违约责任:(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额_计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价_计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺

10、延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同附件:共_份。14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。发包方(盖章):_法定代表人(签字):_年_月_日签订地

11、点:_承包方(盖章):_法定代表人(签字):_年_月_日签订地点:_建设工程承包合同经典版(五)发包方:_承包方:_上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款:第一章合同一般规范第条词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。.乙方驻工地

12、代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。.工程造价管理部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。.工程质量监督部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。.合同价款,按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同

13、价款。.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。.工期:协议条款约定的合同工期。.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。.协议条款:结合具体工程,甲、乙协商后签订的书面协议。第条合同文件及解释顺序。本合同的组成和解释顺序如下:.协议条款;.合同条件;.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;.招标承包工程的中

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 劳务/用工合同

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号