《建筑工程合同参考范本(4篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程合同参考范本(4篇).doc(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程合同参考范本发包方(甲方):_承包方(乙方):_根据民法典和建筑安装工程承包合同条例及其相关法律法规和相关文件的规定及本工程的特点,为明确甲乙双方在合同中的权利、义务和经济责任。甲乙双方在平等互利、诚实信用的原则下协商一致,达成如下合同条款,以便共同遵守。一、工程概况:工程名称:工程地点:二、承包工程的内容:按甲方大合同、同步。三、工期:开工日期:竣工日期:四、付款方式:完工第一次付款,付款比例为已完工工程量的70%,每月按工程量的70%支付工程款,主体封顶后付到工程量的95%,其余5%为保修金,保修金期满_年内付清。五、结算方式:同甲方大合同同步。六、工程进度结算:6.1、乙方办理工
2、程结算,以甲方质监部门出具符合合同约定的质量要求的凭证才准予办理,按面积计算。6.2、甲乙双方预决算由审计部门共审为准。6.3、如按期付不清工程进度款,甲方应向乙方做出以下承诺:按合同工程进度工期10天内支付工程款,如甲方不按时支付工程款所造成的一切经济损失由甲方承担。6.4、保证金合同签订后,乙方一次性向甲方打如万元,基础完工后,退保证金。甲方向乙方返还50%的保证金,工程完成本项目封顶,返还全部保证金。七、工程质量:按照符合国家规定的工程质量验收标准进行验收,达不到合格,如出现质量问题,由乙方承担全部责任。八、安全:8.1、本工程安全目标:杜绝重大伤亡事故,乙方必须对施工人员买保险一份。8
3、.2、乙方不遵守甲方要求指令,造成的人员伤亡事故,由乙方全部负责和法律刑事责任。九、文明施工:9.1、现场材料应按照甲方施工平面布置图指定的位置整齐堆放,乙方应随时将施工垃圾从施工作业面清运至施工现场内甲方指定垃圾池,且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。9.2、如乙方不听从甲方指定,甲方有权罚款。9.3、如甲方按时不能开工,以及施工证件不全,造成停工由甲方负责一切责任,注明一切施工手续由甲方办理。本合同一式三份,经双方签字生效,并附甲乙双方身份证复印件一份,双方各执合同具有同等效用。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工
4、程合同参考范本(二)订立合同双方:建设单位:_,以下简称甲方;设计单位:_,以下简称乙方。为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_。第二条甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料
5、。甲方在_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责建筑工程合同参考范本(三)发包方(甲方):承包方(乙方):按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装
6、工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:(一)工程概况1.1、工程名称:办公楼装修1.2、工程地点:上东新邻里办公楼1.3、承包范围:3F_4F室内装饰工程1.4、承包方式:包工包料1.5、工期:本工程自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工。1.6、工程质量:优良元,大写(二)甲方工作2.1、开工前7天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。向乙方提供清楚的施工界面。向乙方提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项,水电费由甲方承担。办
7、理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、指派进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。2.4、甲方要及时确认材料样板、验收工作,按时支付工程款。2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作,并承担相应费用。(三)乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。3.2施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
8、参加竣工验收,编制工程结算。3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。(四)关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。4.2、因甲方原因未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3、因乙方责任,不能按工期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4、因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。(五)关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73_91)、建筑安
9、装工程质量检验评定统一标准(GBJ300_88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到质量评定优良标准。5.3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知_日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。(六)、关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采用第(3)种;(1)固定价格(2)固定价格加价%包干风险系数计算。(3)包工包料。6.2、工程进度款与支付:竣工验收合格后_日内付款95%,5%为交工验收备案开始计满一年的质保金。(七)、有关安全生产和防火的约定7.1、甲方提供的施工图纸或作法说
10、明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。7.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规范、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,乙方有权拒绝施工,若导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。(八)奖励和违约责任8.1、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责承担损失。8.2、未经甲方同意
11、,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。8.3、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。8.4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。(九)争议或纠纷处理9.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。9.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁(十)其他约定(十一)附则11.1、本工程需要进行保险时,应另订协议。11.2、
12、本合同一共两份,双方各执一份。11.3、本合同履行完后自动终止。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工程合同参考范本(四)发包方(甲方):_承包方(乙方):_兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称:_.2、工程地点:_.3、承包内容:_.4、承包范围:_.5、承包方式:_.6、质量要求:_.7、工期要求:_年_月_日至_年_月_日。二、甲方工作1、甲方指派_为驻工地代表,负责履行本合同的相关
13、事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作1、乙方_为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。六、关于价款和结算的约定1、双方商定本工程合同承包价格_元(人民币)。2、本承包价