《2023年建筑门窗工程承包合同7篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑门窗工程承包合同7篇（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年建筑门窗工程承包合同7篇建筑门窗工程承包合同1发包方：(以下简称甲方)_承包方：(以下简称乙方)_依照中华人民共和国法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章、道德同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一样，订立本合同。一、工程名称：_。二、工程地址：_。三、承包方式：包工包料(大包)。四、工程内容：点式玻璃雨搭。五、工程用料：1、框架：用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：8mm+8mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框
2、驾上。六、承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后九、违约责任：1、承包人向发包方承诺根据本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方担当，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺根据本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的.全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人
3、员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方担当，并在复工前支付违约费用。十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑门窗工程承包合同2甲方(全称)：(以下简称甲方)乙方(全称)：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲乙双方协商一样，订立本合同。一、工程概况：资五工业园内，200多亩工业建设项目。工程名称：二、工期开工日期：
4、本工程定于 年 月 日开工;竣工日期：本工程定于 年 月 日竣工;合同工期总日历天数为： 天。三、工程量及工程价款本工程工程量经测量单位实地测算为 立方米，单价为 元人民币/立方米。工程总价款(固定总价)为 元人民币包干。在无设计变更的状况下不做调整。甲方借用机械、人工，另行计算(挖机按2400元人民币/台班，汽车按350元人民币/台班，人工按100元人民币/工日)四、甲方的责任和义务1、甲方为乙方划定详细的施工范围。2、甲方为乙方供应进场施工的道路，确保乙方车辆进入施工现场。3、按合同刚好支付工程款。五、乙方的责任和义务1、乙方负责本厂区甲方指定范围的土石方施工、乙方应严格根据甲方指定的范围
5、进行施工。凡不经甲方同意乙方施工的甲方不予计量。2、乙方应当严格遵守甲方施工现场的各项管理规章制度。3、乙方负责土石方的挖、运输、填筑、整平、碾压等全过程工作，并对该全过程中可能发生的一切平安、文明、环保、交通等事故负全部责任。4、乙方填筑道路土方必需分层压实，分层厚度50cm，密实度90%。5、乙方应遵守国家和地方有关法律法规，也不得以甲方的名义从事其他活动，否则甲方将追究乙方的责任。6、乙方应支配专职人员负责现场施工，并出具托付责任书和相应的身份证明。7、乙方应一次性向甲方支付履约保证金壹万元，项目全部竣工付款完成后甲方退还给乙方，本履约保证金不予计息。六、质量和平安1、乙方施工前制定施工
6、方案，报甲方审批后实行，以确保施工质量。2、甲方将支配专人对乙方的施工进行监督管理，甲方现场管理人员的指令，乙方应无条件听从。3、乙方在施工场区内应遵守工程建设平安生产有关管理规定以及甲方的各项平安规章制度，严格根据平安标准组织施工。七、工程验收乙方完成本工程后，应首先进行自检，自检合格后书面通知甲方，甲方将组织人员进行验收，经甲方验收合格后，乙方交付给甲方。八、工程量的确认工程计量根据实际发生的工程量计量，土方的工程量根据压实后体积计量，开工前甲乙双方对场地标高进行测量，乙方完成后双方再重新测量填土标高，从而计算出填土的工程量。九、合同价款和支付本工程以总价形式承包，经双方确定总价为验收合格
7、后一月内支付给乙方合同总价款的50 %，剩余价款1年内全部付清。十、争议的解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，无法解决可向资兴市人民法院提起诉讼。十一、合同生效和终止本合同经双方签字盖章后生效，本项目经甲方验收合格并支付全部价款后终止。十二、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_建筑门窗工程承包合同3甲方(发包方)：乙方(承包方)：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和_市建筑工程施工合同管理方法的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：第一条：工
8、程概况工程名称：安徽医学高等专科学校学生公寓5楼工程地点：_市经济技术_区(安徽医学高等专科学校校内内)工程内容：铝合金建筑门窗工程范围：加工、制作、安装及成品爱护1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元(带不锈钢窗纱)，推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元，地弹门为310元(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。2、承包方式：包工包料。其次条：工程期限1、开工日期：_年_月_日2、竣工日期：_年_月_日3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列状况，工期应相应顺延：a)因甲方缘由发生工程量改变和设计变更;b)一周内非乙方缘由停电造成停
9、工累计超过8小时;c)不行抗拒之因素;d)因甲方缘由未能按期完成施工前打算工作，或未能按规定供应材料等造成乙方停工的;e)合同中约定或甲方代表同意赐予顺延的其它状况。乙方在以上状况发生后_日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后_日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。第三条：工地代表甲方驻工地代表：负责人：乙方驻工地代表：负责人：第四条：甲方工作1. 供应与门窗工程有关图纸及技术资料;2.负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;3.负责供应材料堆放场地及脚手架运用。第五条：乙方工作1.应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质
10、量;2.切实与土建施工单位协作，仔细做好平安生产、文明施工，现场平安责任自负;3.工程在未办理移交前要切实做好成品爱护;4.要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。第六条：工程进度严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。第七条：工程质量1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。2、工程材料的运用：推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2，扣板厚度为0.81.0，几何尺寸统一，色泽一样，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准运用。3、工程材料的要求：电泳不锈钢铝合金型材采纳XX信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5
11、厚浮法白色玻璃。第八条：工程验收1.隐藏工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。2.乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。3.乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。第九条：合同价款与支付1、本工程合同单价(材价调整除外)，任何一方不得擅自变更，但发生下列状况之一的，可作调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更。2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程建设工程施工合同。第十条：设计变更1.乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。2.工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工
12、期增减等达成书面协议。第十一条：保修承包方负责保修_年(注：非人为缘由)。第十二条：违约责任1.甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金;2.乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金;3.由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方担当由此造成的一切损失。4.工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行惩罚。第十三条：争议本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参加协商解决;协商不成时，采纳下列方式中2项解决。1.向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。2.向_市人民法院起诉。第十四条：如需担保，应另立合同。第十五条：合同份数合同正本一式
13、二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。第十六条：其它未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑门窗工程承包合同4发包方(全称)：简称甲方)承包方(全称)：(简称乙方)依照中华人民共和国建筑法中华人民共和国劳动法建筑安装工程合同法等相关管理规定及条例，为了明确经济关系和职责，分工作，相互协作，相互促进，共同多快好省地完成施工任务，结合本工程的实际状况，本着互利互惠、自愿诚恳信用的原则，经甲乙双方协商约定一样，签订如下合同条款共同遵守。一、工程基本概况：1、工程名称：重庆XX公司：厂房、综合楼：2、工程地址：重庆江津XX(杨家店)工业园区内.3、厂房、综合楼总建筑面积：约11000平方米。4、建筑层数：厂房钢为钢结构一层，办公楼三层，住宿楼四层，餐厅、厨房一层，建筑总高度14.70米。二、工程承包范围、内容及方式：厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程，包工包料。三、工程计价方式：厂房、综合楼按窗洞口面积计价125.00元平方米。四、工期要求：1.签订合同之日起至工程完工
