《建筑施工简单合同9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工简单合同9篇.docx（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 建筑施工简单合同9篇建筑施工简洁合同1 发包方：_建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：_（以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及公司关于工程工程劳务承包治理暂行规定。甲方打算将_公司_工程工程部的劳务分包给乙方，为标准治理，明确职责，经双方协商全都，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工工程内容范围如下： 该工程工程施工蓝图中全部砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从20_年_月_日起至20_年_月_日止。 三、工程质量标准： 全部分项工程质量确保优良 四、劳务治
2、理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程工程劳务治理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能到达按该工程部与建立方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按治理费的返回乙方作为嘉奖。 付款方式：上缴劳务治理费按两次付清，即主体完工前付_，装修完工前付_。 五、乙方的职责 1、乙方供应相关的证件及资质，协作乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行_公司与_建筑施工有限责任公司签订的工程施工合同。并担当该合同条款中乙方应担当的全部责任与义务。 2、确保全部分项工程的质量、进度、安全到达工程部与建立方签订的合同要求。如达不到则按治理费的50进展
3、惩罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务治理费后失效。 甲方：_乙方：_ 甲方代表：_乙方代表：_ 20_年_月_日20_年_月_日 建筑施工简洁合同2 建立单位：_(以下简称甲方) 施工单位：_(以下简称乙方) 依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商全都，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺当完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程工程 1、工程名称：儋州天湖花园经济适
4、用房。 2、工程地址：儋州市中兴大道。 3、工程范围：按设计图纸要求全部内容到达竣工验收，交房使用标准。除桩根底外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪构造，含电梯和公共局部装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含根底挖运土方，外运土方等全部内容; 4、总建筑面积约_(以施工图纸为准)。 5、给排水做到外墙_米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门; 6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不行预见费用; 7、承包单价：_元/每平方米，工程款估计：_万(含税金); 8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电局部只预埋不穿线
5、。 9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及标准要求标准施工;公共局部电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必需到达每樘1000元;品牌由甲方确定。 二、施工预备 1、甲方 (1)负责做好水通、电通和道路通; (2)组织有关人员进展施工技术交底; (3)委派_为现场代表，对工程质量进展监视、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应当担当的有关部门事宜。 2、乙方 (1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路; (2)现有板房使用，按原价折给乙方全部，从合同生效开头办理交接手续; (3)组织施工人员和材料、机械进场; (4)负责编制施工组织设计、施工方案及
6、内业资料,确保到达交工验收标准; (5)委派_为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，供应工程进度报表以及负责乙方应当担当的有关部门事宜。 三、工程期限 本工程经甲乙双方协商全都，总工期_ 天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方缘由及不行抗力缘由，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期_300_天。 四、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必需严格根据国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进展施工; 2、乙方在施工中必需遵守以下规定; (1)凡用于本工程的材料必需保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意前方可用于工程施工; (2)隐藏工程必需经
7、甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进展下道工序的施工; (3)乙方在施工中发生质量问题应准时报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工; (4)工程竣工后：乙方应按规定进展保修、保修时间自通过验收之日起为一年。 五、安全生产与文明施工 1、施工现场安全治理根据谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责,必需按海南省建立工程施工安全治理条例和海南省建立工程安全施工操作规程等有关规定进展施工，并且与公司签订安全治理责任协议。 2、如因违反安全操作规程和相关的安全治理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。 3、乙方应按规定实行严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其
8、所造成的经济损失，全部由乙方负责。 4、乙方在施工过程中，必需听从甲方工地负责人指挥，协作施工，遇到问题，随时商议解决。 六、工程价款支付及结算 本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)_万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的25%(2426_25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时 发包方按承包人总造价的_%，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的_%工程款给承包人 且在次月5日前支付;工程结算审计完成后，发包人在10个工
9、作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。 七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民法院诉讼解决。 八、其它商定 1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。 2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛治理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _
10、年_月_日_ _年_月_日 建筑施工简洁合同3 合同编号：XXXXXXX 发包方：XXXXXXXXXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX 签约时间：XXXXXXX 签约地点：XXXXXXX 为了保证XXXXXXXX施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工工程协商全都，订立本合同。 1、工程名称：XXXXXXXXXXXX 2、建筑面积(工程形式)：XXXXXXXXXXXX 3、施工地点：XXXXXXXXXXXXXXXX 4、工期： (1)开工：XXXX年XX月XX日; (2)竣
11、工：XXXX年XX月XX日; (3)合同工期总共历时XXXX天。 5、承包形式：XXXXXXXX 6、工程质量标准：XXXXXXXX 7、工程价款：共计人民币XXXX元。 8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的XX%，计XXXX元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的XX%，计XXXX元;质保金XXX元，质保期满后支付。 9、质保期：XXXX年。 10、双方的责任义务 (1)发包方的责任义务 为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; 监视治理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度; 给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点; 按
12、时给承包方拨付款项和进展验收、结算; 2、承包方的责任义务 按发包方要求及图纸要求进展施工; 如期完成施工任务; 承受发包方的技术指导和质量标准要求; 负责发包方供应料物及设备的爱护; 训练施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏; 担当施工中的一切安全事故责任及费用; 11、其他 (1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 (2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 (3)合同附件为本合同条款的组成局部，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定 建立
13、工程合同纠纷一般由合同商定的履行法院管辖，但合同没有商定时，由发包人承受图纸所在地人民法院管辖。 依据民事诉讼法其次十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。 第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。 三、建筑合同合同履行地的理解 所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和承受履行义务的地点，即义务清偿地点。 建立工程设计合同是双务合同，即由发包人供应设计工作所依据的根底文件和状况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建立工程设计合同在实际操作中，与建立工程施工合同有所区分，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有商定。 依据合同法第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者酬劳
