《工程施工合同律师版（8篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同律师版（8篇）（45页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程施工合同律师版甲方：乙方：为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。二、工程承包单价及结算方式1、人工挖土方：8元2、C10垫层：23033、C25砼基础地梁构造柱等：26034、砌砖：268元35、模板制安：26元6、钢筋制安：4300吨7、粉刷：18元8、回填土：4元9、内外脚手架：6.5元10、灌注桩：95元结算方式：各项目工程量以
2、实际完成数量为准，另加18%施工企业管理费。三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。四、施工期限：自_年_月_日起至年_月_日止。五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格，如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款
3、后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：签订日期工程施工合同律师版（二）合同编号：_签约时间：_发包人（全称）：（以下简称甲方）_承包人（全称）：（以下简称乙方）_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本施工合同。第一条工程概况1.1工程名称：_。1.2工程地址：_。1.3工程内容：_。1.4工程做法：_。1.5承包范围：_。1.6承包方式：乙方包工包料。1.7进场材料：_。1.8工期：本工程工期为天,自_年_月_日开工,于
4、_年_月_日竣工。1.9工程质量：_。第二条合同价款、付款方式及结算2.1合同单价：_。2.2合同总价款：_。2.3付款方式及期限：_。2.4计算原则：_。第三条甲方责任3.1甲方根据合同要求及时付款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。3.2甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。3.3开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3.4指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工
5、程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。3.5负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担应费用。3.6如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应应审批手续。3.7开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后出现损坏由乙方负责。3.8协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。第四条乙方责任4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。4.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由
6、乙方负责的各项事宜。4.3严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。4.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。4.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保，成品保护费用由乙方负责。4.7做好现场安全文明施工，否则甲方有取追究乙方责任
7、，并按施工现场管理制度执行。第五条关于工期的约定5.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。5.2甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，工期顺延。5.3因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。5.4因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。5.5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第六条工程验收6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收；（3）竣工验收；6.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工
8、程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，但由此造成停工，工期顺延。若复验合格，甲方应承担复验费用；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。6.3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约金。6.4工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后_日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；6.5双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程现场的全部安全，严把火灾
9、关，如引起火灾全部损失由乙方承担；6.6本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年，保修期限为年。第七条违约责任。7.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方按_元天计算，支付乙方的损失。甲方不按合同的约定支付款，每延期一天，按付款额的0.1%支付滞纳金。7.2由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天元计算，向甲方支付违约金。第八条不可抗力8.1由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。导致一方不能履行合同时，不履行方应在7日内通知另一方，并在14日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。
10、允许延期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。第九条争议或纠纷处理9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第十条补充条款：_。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_经营地址：_ 经营地址：_委托代理人（签字）：_ 委托代理人（签字）：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日工程施工合同律师版（三）发包人（甲方）：_承包人（乙方）：_双方遵循平等、自愿、公平
11、和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_二、工程承包范围承包范围：_面积为准三、合同工期开工日期：_年_月_号坯房竣工日期：_年_月_号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：_年_月_号合同工期总日历天数：_天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加;2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_小时;3.不可抗力自然条件;五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。六、工程质量标准：_县质量检测
12、局为准。（不包括材料质量）七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥_元建筑面积的总平方米工程预支款：￥_万元竣工日付款：余下总金额的_%工程款结算：检测工程竣工日后_个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。十三、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。发包人：（签名）_电话：_住所：_承包人
