《经典工程设计合同经典版（8篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经典工程设计合同经典版（8篇）（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、经典工程设计合同经典版委托方（甲方）：_承接方（乙方）：_根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律，法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲，乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。一、甲方委托乙方按以下第种方案承担室内设计：1.甲方委托乙方承担住宅室内设计，地址_，房型_，用途_，使用面积_平方米。设计收费按使用面积计算。2.甲方委托乙方承担公共空间室内设计，地址_，用途_，建筑面积_平方米。设计收费按建筑面积计算。二、甲方委托乙方承担室内设计，设计收费标准为每平方米_元，收取设计费共计人民币_元。三、甲方应在签订合同之日首期付
2、_%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点。乙方在测量后_天内完成初步设计方案，包括平面布置图，顶面布置图及局部效果图各一张。四、甲方与乙方经过沟通对乙方完成的初步设计方案达成一致后，填写方案进程表（见附件），并由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方应在_年_月_日至_年_月_日共_天内完成全套装潢设计图及施工图纸。五、甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。甲方如需变动建筑主体，增加房屋负荷，必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图，并报请物业及相关部门书面同意后，方可进行室内装饰设计。六、全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方沟通。乙方根据协商方案，绘制更改
3、图纸，再次填写方案进程表，由双方签字确认。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间顺延或由双方另行约定。如果甲方推翻原设计方案，要求重新修改设计方案，应协商增加相应的设计费，并另行约定设计时间及进程，签订补充协议。七、双方在对设计方案和图纸确认后，甲方必须签字认可，乙方必须将整套图纸交给甲方并办理交接签证手续。八、施工过程中，乙方应委派设计师去现场进行一次性放样及施工方案交底，并不少于三次去现场指导施工，以达到设计效果。九、违约责任1.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付给甲方设计费总价的_%的违约金。2.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在21天以上的，甲方
4、有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并支付给甲方设计费总价的_%的违约金。3.乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应支付给甲方设计费总价的_%的违约金。4.乙方完成初步设计方案后，如甲方不愿再履行合同，乙方不退还已收的设计费，但必须交给甲方平面布置图，顶面布置图及手绘局部效果图各一张。十、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向_市室内装饰行业协会申请调解或向_消费者权益保护委员会投诉。当事人不愿通过协商，调解解决，或协商，调解不成时，可以采取以下第_种方式解决：1.向上海仲裁委员会申请仲裁。2.向人民法院提起诉讼。十一、本合同一式两份，双方各执一份，本合同包括合同附件，补
5、充协议，经甲，乙双方签字或盖章后生效。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_年_月_日 _年_月_日经典工程设计合同经典版（二）建设单位：_，以下简称甲方;设计单位：_，以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称甲方委托乙方承担_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，建设地点在_。二、甲方义务1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。3、甲方必须维护乙方的设
6、计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。三、乙方义务1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_年_月_日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底
7、，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3_5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。五、违约责任1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。六、其它
8、本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_年_月_日 _年_月_日经典工程设计合同经典版（三）本合同书由与于日签署。设计人按先前签订的合同要求完成了工程的初步设计和施工图设计，并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。现因建设地点附近拟建，对本工程影响较大，属于重大设计变更，需易地重新设计，为此，双方经友好协商，就原合同形成补充协议如下：一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，
9、增加设计费人民币。二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用，包括上级各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用，咨询审查费用，以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。三、付款方式：本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款;2、设计人完成施工图设计文件，并提交业主后3天内业主支付总费用的40%;3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修改批准后支付总费用的40%;4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同约定的质量保证金不变。四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。五、
10、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，本协议书作为原合同的补充件，与原合同具有同等效用。六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。业主：设计人：法定代表人：_ 法定代表人：_或其授权代理人：_ 或其授权代理人：_地址：_ 地址：_电话：日期：经典工程设计合同经典版（四）甲方：乙方：根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国经济合同法及国家有关规章规定，结合本建筑安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条建筑安装设施概况（一）建筑名称：（二）安装施工范围：（三）开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日第二条本协议书与下列文件一起构成合同文件：（
11、1）双方共同约定的针对本工程的带资让利约定书；（2）专用合同条款；（3）国家现行的标准合同文件中的通用合同条款；（4）中标通知书；（5）投标函及投标函附录；（6）技术标准及要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其它合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。第三条质量：优良，执行国家最新验收标准，对于工程存在的任何质量缺陷，乙方承担一切责任和损失。第四条材料设备：本工程所采用的主要材料、设备的品种、质量、型号等主要指标乙方必须经甲方同意方可采购、使用；未经甲方同意乙方擅自使用的主要材料、设备，乙方自行承担费用和损失。第五条工程价款结算及调整1、
12、本工程采用可调价合同，调整方式为按实结算。2、本工程结算执行_消耗量定额及费用定额，具体约定如下：（1）工程类别：执行山东省规定（2）措施费：按实结算（3）税金：双方约定乙方应邀的营业税及附加由建设代扣代缴。（4）与该项目有关的环保收费执行国家有关规定。3、双方同意本工程由乙方让利甲方工程总价的2%，在工程竣工结算时予以调整。第六条工程款支付：1、双方单独签订的本工程结算方式协议作为本条款的一部分。2、主要工程验收完毕甲方支付至工程总造价的30%，工程竣工验收完毕付至工程总价款的70%；工程竣工验收完毕一个月内乙方向甲方提交结算报告资料，一个月内必须经工程造价咨询单位审计并出具审计报告；非甲方
13、原因造成的时间延误，甲方免责，甲方在结算完成一年内付至工程总价的95%，剩余5%作为质量保修金，保修期满十日内一次付清。如甲方未能按期支付工程款，拖欠部分按同期银行贷款利息付给乙方。3、如甲方未按合同约定支付工程款，双方同意由建设单位从甲方应付工程款中直接支付给乙方。第七条保修（一）保修内容：见安装施工范围；（二）保修期限：自验收合格之日起保修贰年；（三）保修期满后，按国家有关的规定签订维修保养合同。第八条违约责任（一）甲方责任：1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，
14、同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；3、工程未经主管部门验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0。3%向乙方付逾期的违约金。（二）乙方责任：1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成的逾期交付的，每日按工程总造价的0。3%向甲方偿付逾期的违约金。2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。第九条未尽事宜双方协商约定。第十条争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，双方协商解决，协商不成，双方约定申请日照市仲裁委员会仲裁。第十一条本合同正本肆份，双方各执两份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_
