《工程施工合同电子版（6篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同电子版（6篇）（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程施工合同电子版合同编号：_签约时间：_发包人（全称）：（以下简称甲方）_承包人（全称）：（以下简称乙方）_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本施工合同。第一条工程概况1.1工程名称：_。1.2工程地址：_。1.3工程内容：_。1.4工程做法：_。1.5承包范围：_。1.6承包方式：乙方包工包料。1.7进场材料：_。1.8工期：本工程工期为天,自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工。1.9工程质量：_。第二条合同价款、付款方式及结算2.1合同单价：_。2.2合同总价款：_。2.3付款方式及期限：
2、_。2.4计算原则：_。第三条甲方责任3.1甲方根据合同要求及时付款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。3.2甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。3.3开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3.4指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。3.5负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，
3、并承担应费用。3.6如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应应审批手续。3.7开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后出现损坏由乙方负责。3.8协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。第四条乙方责任4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。4.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。4.3严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检
4、查记录。参加竣工验收，编制工程结算。4.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。4.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保，成品保护费用由乙方负责。4.7做好现场安全文明施工，否则甲方有取追究乙方责任，并按施工现场管理制度执行。第五条关于工期的约定5.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施
5、费用。5.2甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，工期顺延。5.3因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。5.4因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。5.5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第六条工程验收6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收；（3）竣工验收；6.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验
6、时，乙方应按要求办理复验，但由此造成停工，工期顺延。若复验合格，甲方应承担复验费用；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。6.3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约金。6.4工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后_日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；6.5双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程现场的全部安全，严把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担；6.6本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年，
7、保修期限为年。第七条违约责任。7.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方按_元天计算，支付乙方的损失。甲方不按合同的约定支付款，每延期一天，按付款额的0.1%支付滞纳金。7.2由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天元计算，向甲方支付违约金。第八条不可抗力8.1由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。导致一方不能履行合同时，不履行方应在7日内通知另一方，并在14日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。第九条争议或纠纷处理9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提
8、下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第十条补充条款：_。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_经营地址：_ 经营地址：_委托代理人（签字）：_ 委托代理人（签字）：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日工程施工合同电子版（二）工程施工合同说明：该合同适用于乙方向甲方承包门窗制作及安装工程，双方协商一致，制定本文本，其中包含工程概况、付款方式、施工条款等内容。甲方（发包人）：法定代表人：乙方（承包人）：法定代表人：依
9、照中华人民共和国建筑法民法典及其他法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就乙方承接门窗制作及安装项目协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_。2.工程地点：_。3.工程内容及范围：（包括材料采购、制作、转运、安装等）。4.承包方式：包工、包料。二、工程数量及价款1.使用材料及单价：人民币元（含税价/不含税价）2.施工面积暂定，总价为人民币元。3.工程量按实际施工展开面积实测结算。三、付款方式合同签订后甲方预付合同总价款的%作为合同定金，材料进场后支付至合同总价款%，施工完后付至合同总价款的%，验收合格后7天内付至合同总价款的%，剩余%为质量保修金，保修期年，
10、期满后7天内一次性付清（保修期自验收合格之日起算）。甲方没有按时支付工程款，每延期一天按照合同金额的1向乙方支付违约金，并且工期相应予以顺延。四、施工条款1.施工时间：（1）甲方须提前七个工作日书面通知乙方进场，以便乙方组织货物运输和调配人员。（2）合同工期为日，（暂定自_年_月_日起至_年_月_日止，具体开工时间以接到甲方书面通知为准）若出现停电或气候原因影响施工，工期可做相应顺延。如因甲方原因影响进展，工期顺延。2.对甲方及工程基底的要求：（1）甲方应在开工前天提供施工资料及施工图纸；（2）甲方应在乙方进场前提供乙方施工电源、水源；（3）甲方未提供上述资料、条件、工程基底的，工期相应予以顺
11、延。3.乙方施工人员必须服从现场的统一管理。五、质量要求按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图为标准。甲方有权对乙方施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。六、其他约定1.工程施工完毕后，甲方须于三日内验收，逾期未验收视为验收合格。施工完后，甲方使用或开发商投入使用，视同验收合格。2.施工完毕，乙方即提供工程决算书，甲方须于二日内审核完毕，逾期未审核完毕，乙方可依据乙方提供的决算书要求甲方支付款项。3.甲方指定（联系方式：），乙方指定（联系方式：）为现场代表，负责双方各项管理工作及办理双方各项签证、结算事宜。七、未尽事宜未尽事宜或遇到特殊的情况，应协商解决，如协商仍不
12、能解决，将参照民法典有关条款处理。八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向所在地有管辖权的人民法院起诉。九、其他事项1.本合同一式二份，各方各执一份。各份文本具有同等法律效力。2.本合同经各方签署后生效。签署时间：_年_月_日甲方（盖章）：联系人：联系方式：地址：乙方（盖章）：联系人：联系方式：地址：工程施工合同电子版（三）合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用
