《工程施工合同例文（8篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同例文（8篇）（30页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程施工合同例文甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方停车场交通安全设施工程施工事宜协商一致，订立本合同，以共同遵守。一、工程概况1.1工程地点：1.2工程内容：停车场交通安全设施工程。1.3承包方式：包工包料。二、工程造价及工程付款方式：2.1本工程预算总造价为：叁佰陆拾万元整（_）。工程预算总造价包括采购、制作、安装、税金等费用。（如工程量增加，另行签订补充协议，工程结算时单价不变，以实际工程量为准）2.2本协议签订，现场具备施工工作面后，甲方书面通知乙方进场施工，甲方应于施工进
2、场前，支付人民币陆拾万元给乙方作为预付款，工程完工验收合格乙方向甲方开具全额的工程款发票后5天内甲方一次性付清余款给乙方。三、技术质量要求3.1按设计图纸进行施工。3.2交通标志制作安装、交通标线施划符合中华人民共和国国家标准GB576820道路交通标志和标线的要求。四、工期4.1乙方须在收到甲方的工程预付款后10天内进场开始施工，进场后90天内完成所有施工（如因甲方原因造成的不能按时完工，工期顺延，顺延时间不能超一个月，超过此期限的每逾期一天应支付工程预算总造价款0.2%的违约金给乙方）。五、甲方责任5.1负责与有关部门沟通好本项目的方案。5.2负责组织工程量现场确认工作。5.3货物的使用与
3、保管在验收合格移交甲方后由甲方自行负责，但甲乙双方应做好相应的移交书面手续。5.4负责按时支付工程款。（如未能按时付款，在宽限期内经催促仍未付款的，乙方有权拆除并回收所提供产品，不予退还预付款，且因此给乙方造成的其它经济损失由甲方负责赔偿。）六、乙方责任6.1乙方对甲方负责，按时保质保量完成本项目。6.2本协议中，项目施工的安全防范所需的施工安全设施由乙方自行负责并对整个工程的施工安全负责。6.3乙方应在本协议约定时间内完成所有施工，否则每延期一天应支付甲方已付工程款0.2%的违约金。6.4如工程的施工需要总包方进行配合的，甲方协助乙方进行协调，相关的费用乙方自行承担。七、合同争议的解决方式7
4、.1本合同在履行过程中发生的争议，由当事双方协商解决，也可由相关主管部门调解、协商，调解不成的39;，可以向当地仲裁部门请求仲裁。八、其它8.1本合同以人民币计价。8.2本合同一式二份，双主各执一份，自双方盖章及签约代表签字之日起生效，合同履约完毕后自动失效。九、未尽事宜9.1双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。9.2本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日工程施工合同例文（二）甲方：乙方：按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协
5、商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：第1条工程概况1.1工程名称：钢结构车棚制作安装1.2工程地点：1.3工程面积：1.4工程内容：1.5承包范围：开工日期：竣工日期：质量等级：合格合同价款：乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条合同文件及解释顺序本工程合同由以下文件组成：1、工程承包合同;2、工程补充合同;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第3条合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及有关建设工程的法规
6、均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：钢结构工程施工及验收规范及其它政府的规定第4条图纸由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。第5条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。第6条乙方驻工地代表乙方委派驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第7条甲方工作1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平
7、（水电路通、施工场地平整完毕）以保证乙方顺利开工。2、甲方负责按合同支付工程款。3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。第8条乙方工作乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。第9条进度计划按双方协商的工期要求施工。第10条工程预付款、工程款支付及结算甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，（壹年验收后支付）。付清剩余尾款。第11条保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：_。在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成
8、的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。第12条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。第13条违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。第14
9、条安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第15条不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。第16条合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。第17条合同份数本合同一式四份，双方各执二份。甲方（盖章）_ 乙方（盖章）_地址：_ 地址：_法定代表人：_ 法定代表人：_授权代理人：_ 授权代理人：_日期：_ 日期：_工程施工合同例文（三）建设方（甲方）：施工方（乙方）：按照中华
10、人民共和国合同法及有关法律，法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。一、工程概况：1、工程名称：人民医院停车场外围墙工程2、工程地点：人民医院大院内3、承包方式：乙方包工包料4、承包范围：该垃圾站新建围墙、墙面抹灰。5、工期：本工程自签订合同起月日前竣工。6、工程质量：合格。7、合同价款计价方式：合同承包范围内的工程围墙按1.5元/块。二、甲方责任：1、开工前，向乙方进行现场交底及三通一平，并说明使用注意事项。2、指派质量、进度进行监督检查，办理验收签证手续和其他事宜。按照相关规定要求办理审批手续。3、负责对该工程项目事宜与相关部门联系协调工作。三、乙方责任：1、工程质量方面：乙方应
11、加强施工中的质量控制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。2、在施工过程中发生工伤事故或意外事故，由乙方自行负责，所发生的一切费用由乙方全部负责。3、乙方必须按甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。四、承包方式和工程造价：1、本工程以包工包料方式由乙方承包施工。2、增加工程按现场签证及实际竣工面积为依据进行验收和结算。五、工程质量及验收标注：1、本工程以国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程质量达到国家质量评定合格标准。3、因乙方原因造成工程质量问题，乙方承担返工工程的所有费用。4、工程完工后，乙方应通知甲方验收。六、质量保证期：本工程质保期六个月。质保期内，工程因乙方施
12、工原因造成工程质量问题，由乙方负责维修。七、付款方式：1、签订合同后并进场施工三日内先付2、工程进行接近尾声时付万元。3、工程完工经验收合格结算后7个工作日内结清余数。4、留2%工程质量保证金，六个月后无质量问题，退还质保金。八、乙方采购的材料，应符合本项目要求，并符合国家相关标准的合格产品。未尽事宜，双方协商，本协议一式四份，甲乙双方各执二份，本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。甲方签字：_ 乙方签字：_年_月_日工程施工合同例文（四）发包方（以下称甲方）：_承包方（以下称乙方）：_根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双
13、方协商自愿签订本合同。第一条工程项目1、工程名称：_.2、工程地点：_.3、承包方式：_.第二条工程期限合同工期总日历天数_天。第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_元/组（一组_块电池板）。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方_日内支付相关工程费用。第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任1、如_月_日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条
